小区道路施工通知

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就小区道路施工事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：_______小区道路施工工程1.2工程地点：_______小区内道路1.3工程内容：乙方负责对甲方小区内道路进行施工，包括道路铺设、排水系统改造、交通标志设置等，具体内容详见附件一《工程量清单》。二、工程期限2.1本工程计划开工日期为_______年_______月_______日，计划竣工日期为_______年_______月_______日。2.2乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。3.2工程竣工后，甲方应组织验收。如甲方对工程质量有异议，乙方应在接到通知后_______日内予以修复或重新施工，直至甲方满意。四、工程造价4.1工程总价款为人民币_______元（大写：_______元整），详见附件一《工程量清单》。4.2乙方应按照约定的价格完成工程。如因乙方原因导致工程造价超出预算，超出部分由乙方承担。五、支付方式5.1甲方分期向乙方支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，工程质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。5.2乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的0.5%×逾期天数。6.2乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，直至满意。乙方承担因此产生的全部费用。6.3甲方未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期结束后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的当事人，具备签订和履行合同的资格。2.工程内容：明确工程的具体内容和范围，避免因理解不一致导致的合同纠纷。3.工程期限：约定合理的工期，考虑到天气、材料供应等不可抗力因素对工期的影响，可在合同中设置工期顺延条款。4.工程质量：遵循国家标准和行业标准，明确质量要求，确保工程质量符合约定。5.工程造价：根据工程量和单价计算工程总价款，明确支付方式和时间，质保金的比例和支付时间。6.违约责任：约定违约金的比例和计算方式，明确违约行为的处理措施。7.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，约定有管辖权的人民法院。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人和法人依法享有权利和承担义务的能力。2.民事行为能力：指自然人和法人以自己的行为取得权利和承担义务的能力。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工期顺延：因不可抗力等特殊原因导致工程无法按照约定工期完成，经双方协商一致，可对工期进行顺延。5.质保金：为确保工程质量，在工程竣工验收合格后，甲方按照约定保留的一部分工程款。6.争议解决：当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决争议。特殊应用场合：1.小区居民委员会与施工方签订合同：居民委员会作为甲方代表小区居民与施工方签订合同，确保工程顺利进行，造福小区居民。2.小区开发商与施工方签订合同：开发商作为甲方，与施工方签订合同，确保工程质量和进度，为小区建设提供保障。3.小行星整治与施工方签订合同：针对小区内存在的小行星整治工程，与施工方签订合同，明确工程内容和质量要求。4.小区绿化改造与施工方签订合同：针对小区绿化改造工程，与施工方签订合同，明确工程内容和质量要求。5.小区地下停车场建设与施工方签订合同：针对小区地下停车场建设工程，与施工方签订合同，明确工程内容和质量要求。补充条款：1.居民委员会与施工方签订合同：甲乙双方应定期召开沟通会议，向居民通报工程进展情况，确保工程顺利进行。2.小区开发商与施工方签订合同：开发商应提供施工所需的相关图纸和资料，施工方应按照图纸和资料进行施工。3.小行星整治与施工方签订合同：施工方应按照相关部门的要求进行施工，确保工程质量和安全。4.小区绿化改造与施工方签订合同：施工方应选用适合小区环境的植物，注重绿化效果和生态平衡。5.小区地下停车场建设与施工方签订合同：施工