建筑防雷脚手架施工合同范本

建筑防雷脚手架施工合同范本合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：根据图纸及施工方案要求，完成建筑防雷脚手架的搭设、拆除、维护等工作。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括但不限于：脚手架搭设、拆除、维护费用，人工费用，材料费用，运输费用，安全防护费用，税金等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的可调价条款。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至项目验收合格之日止。3.2施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应按照合同约定承担违约责任。四、质量标准4.1施工方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及相关专业验收规范执行。五、合同的履行5.1施工方应按照合同约定的内容、标准、进度要求完成施工。5.2甲方应按照合同约定及时支付合同价款，并提供施工所需的现场条件。5.3甲乙双方应共同做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全。六、合同价款的支付6.1合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。6.2工程验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。6.3剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保留一年，一年内无质量问题，甲方予以支付。七、违约责任7.1施工方如未按照合同约定的工期、质量完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式按合同约定执行。7.2甲方如未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，并向施工方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1甲乙双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。9.2合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.项目图纸2.施工方案3.建筑工程质量验收统一标准（GB503002013）4.脚手架搭设安全技术规范5.合同价款支付证明6.违约金计算公式7.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的工期、质量完成工程2.甲方未按照合同约定支付价款3.双方未遵守国家法律法规，未严格执行合同约定4.施工现场发生的安全事故5.甲方提供的现场条件不符合施工要求三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的建筑防雷脚手架施工项目的业主。2.乙方：指承担建筑防雷脚手架施工的施工方。3.合同工期：指合同约定的工程开始施工至验收合格的时间段。4.质量保证金：为确保工程质量，甲方预留的一部分合同价款。5.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：双方协商调整工期，如需延长工期，则按合同约定支付违约金。2.质量问题：立即停工整改，直至符合合同约定的质量标准。3.支付纠纷：查看合同约定，按照约定的支付方式和时间履行支付义务。4.安全事故：及时报告甲方和相关部门，严格按照安全事故处理程序进行处理。5.现场条件不符合施工要求：甲方应及时改善现场条件，确保施工顺利进行。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑防雷脚手架施工项目。2