汽车保险加油站施工合同

汽车保险加油站施工合同合同编号：__________汽车保险加油站施工合同鉴于业主委托施工方进行汽车保险加油站的建设，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：汽车保险加油站建设项目1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程、绿化工程等。二、合同金额2.2合同金额为固定价格，不因材料价格、人工费用等变动而调整。三、合同履行3.1施工方应按照约定的工期完成工程。具体工期如下：3.1.1土建工程：自合同签订之日起____个日历天内完成；3.1.2装修工程：自土建工程验收合格之日起____个日历天内完成；3.1.3安装工程：自装修工程验收合格之日起____个日历天内完成；3.1.4绿化工程：自安装工程验收合格之日起____个日历天内完成。3.2施工方应按照约定的质量标准完成工程。质量标准如下：3.2.1土建工程：达到____等标椎；3.2.2装修工程：达到____等标椎；3.2.3安装工程：达到____等标椎；3.2.4绿化工程：达到____等标椎。3.3施工方应按照约定的安全标准进行施工。安全标准如下：3.3.1遵守国家和地方的安全生产法律法规；3.3.2严格执行施工现场的安全规章制度；3.3.3采取有效措施，确保工程质量和人员安全。四、付款方式4.1业主根据施工进度，按照约定的付款比例支付合同金额。具体付款比例如下：4.1.1土建工程验收合格后，支付合同金额的____%；4.1.2装修工程验收合格后，支付合同金额的____%；4.1.3安装工程验收合格后，支付合同金额的____%；4.1.4绿化工程验收合格后，支付合同金额的____%。4.2施工方应按照约定时间和方式提供发票。五、违约责任5.1施工方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×逾期天数×____%。5.2施工方未按照约定质量标准完成工程的，业主有权要求施工方重新施工，并承担因此产生的费用。5.3业主未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________日期：________________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.材料及设备采购合同4.施工人员名单及资质证明5.安全生产责任保险证书6.施工组织设计7.工程验收标准和方法8.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，视为违约。2.施工方未按约定质量标准完成工程，视为违约。3.业主未按约定时间支付款项，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行工程建设的单位或个人。2.乙方：指承担工程建设的施工单位。3.合同金额：指双方约定的工程总价款。4.工期：指双方约定的工程完成时间。5.质量标准：指双方约定的工程质量要求。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：解决办法：与施工方沟通，了解延误原因，要求施工方采取措施加快进度，并根据违约条款要求施工方支付违约金。2.遇到工程质量问题：解决办法：及时指出质量问题，要求施工方按照约定质量标准进行整改，必要时可以要求施工方重新施工。3.遇到付款问题：解决办法：按照约定时间和比例向施工方支付款项，如业主未按时支付，施工方可以催告并要求支付违约金。4.遇到合同纠纷：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.汽车保险加油站新建工程2.