施工进度延误索赔施工合同

施工进度延误索赔施工合同合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程合同总价：__________二、工期约定2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期延误违约金计算方式：__________三、质量标准3.1工程质量标准应符合国家相关规范和标准，包括但不限于__________3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。四、合同价款及支付4.1合同价款为：__________元（大写：__________元整）。4.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________4.3甲方支付乙方工程进度款的时间和条件：__________4.4竣工验收合格后，甲方应在验收报告书中签字确认，并在验收合格之日起__________日内支付乙方剩余合同价款。五、工期延误索赔5.1由于甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付工期延误违约金，计算方式为：__________5.2由于乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付工期延误违约金，计算方式为：__________六、违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定时间支付工程进度款，应支付乙方违约金，计算方式为：__________（2）未按约定提供施工条件，导致工程延期，应支付乙方违约金，计算方式为：__________6.2乙方违约：（1）未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，计算方式为：__________（2）工程质量不符合约定，应承担返工、维修等费用，并支付甲方违约金，计算方式为：__________七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同附件：__________8.2双方认为需要约定的其他事项：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.设计说明书3.施工方案4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.施工进度计划7.质量验收标准8.安全文明施工标准9.合同履行过程中产生的所有相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付工程进度款未按约定提供施工条件，导致工程延期2.乙方违约：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定3.工期延误的认定：由于甲方原因导致的工期延误由于乙方原因导致的工期延误三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑施工活动的法律规范总称。3.工期延误：是指工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。4.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当支付给对方的一定数额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程进度款：乙方应当书面催告甲方支付，并有权根据实际情况暂停施工。甲方在收到催告后仍未支付的，乙方有权依法向人民法院提起诉讼。2.甲方未按约定提供施工条件，导致工程延期：乙方应当书面通知甲方，要求其在规定时间内提供施工条件。甲方在收到通知后仍未提供施工条件的，乙方有权根据实际情况暂停施工，并要求甲方支付工期延误违约金。3.乙方未按约定时间完成工程：甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程。4.工程质量不符合约定：甲方有权要求乙方进行返工、维修，并承担相应费用。乙方在规定时间内未进行返工、维修或维修后仍不符合约定的，甲方有权依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的设计、施工、验收等环节。2.适用