2024年外墙高空作业劳务分包协议样本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外墙高空作业劳务分包协议样本一本合同目录一览1.总则1.1分包范围的确定1.2分包工程的描述1.3分包工程的规模与数量1.4分包工程的工期1.5分包工程的付款方式与进度1.6分包工程的验收标准与方法1.7分包工程的违约责任1.8分包工程的争议解决方式2.分包商的基本义务2.1分包商的资质与能力要求2.2分包商的责任与义务2.3分包商的安全保障措施2.4分包商的材料供应与质量要求2.5分包商的进度与质量保证3.发包人的权利与义务3.1发包人的权利3.2发包人的义务3.3发包人的付款义务3.4发包人的监督与协调义务4.合同的价格与支付4.1合同价格的确定4.2合同价格的调整4.3支付的条件与期限4.4支付的方式与金额5.合同的工期与进度5.1工期的确定5.2工期的延误与提前完成5.3进度的监控与报告6.合同的变更与解除6.1变更的条件与程序6.2解除的条件与程序7.合同的违约责任7.1分包商的违约责任7.2发包人的违约责任8.合同的争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的解决程序9.合同的终止与解除9.1合同终止的条件9.2合同解除的条件10.合同的保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密信息的保护期限与限制11.合同的适用法律与争议解决11.1适用法律的确定11.2争议解决的方式与地点12.合同的附件与附录12.1附件的定义与范围12.2附录的定义与范围13.合同的签字盖章与生效13.1合同的签字盖章程序13.2合同的生效条件与时间14.其他条款与约定14.1合同的修改与补充14.2合同的解除与终止14.3合同的继承与转让14.4合同的解释与执行第一部分：合同如下：1.总则1.1分包范围的确定本合同分包范围包括外墙高空作业所需的劳务、设备、材料及一切与工程相关的服务。1.2分包工程的描述分包工程为位于地址的外墙高空作业，包括但不限于外墙清洗、外墙涂料施工、外墙修复等工作。1.3分包工程的规模与数量分包工程的规模为平方米，数量为项。具体工程量以实际发生为准。1.4分包工程的工期分包工程的工期为天，自合同签字之日起计算。1.5分包工程的付款方式与进度分包工程的付款方式为进度付款，付款进度分为三个阶段，每个阶段的付款比例分别为30%、40%、30%。1.6分包工程的验收标准与方法分包工程的验收标准应符合国家相关法律法规及行业标准。验收方法为双方共同进行现场验收，确认工程质量符合标准后支付相应款项。1.7分包工程的违约责任分包商如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.8分包工程的争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.分包商的基本义务2.1分包商的资质与能力要求分包商应具备国家规定的相关资质，且有足够的能力和经验完成分包工程。2.2分包商的责任与义务分包商应按照合同约定，按时完成分包工程，保证工程质量，并确保工程安全。2.3分包商的安全保障措施分包商应制定并实施严格的安全保障措施，确保分包工程的安全顺利进行。2.4分包商的材料供应与质量要求分包商应按照合同约定供应材料，并确保材料质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.5分包商的进度与质量保证分包商应保证分包工程的进度和质量，如因分包商原因导致工程进度延误或质量问题，分包商应承担相应责任。3.发包人的权利与义务3.1发包人的权利发包人有权对分包工程的进度、质量进行监督和检查，并提出合理化建议。3.2发包人的义务发包人应按照合同约定，按时支付分包工程款项，并提供施工所需的相关条件。3.3发包人的付款义务发包人应按照合同约定的付款进度，及时支付分包工程款项。3.4发包人的监督与协调义务发包人应负责对分包工程的监督与协调，确保分包工程顺利进行。4.合同的价格与支付4.1合同价格的确定合同价格根据分包工程的规模、数量、材料成本等因素，经过双方协商确定。4.2合同价格的调整如遇不可抗力等因素导致合同价格变动，双方可协商调整。4.3支付的条件与期限支付条件为分包工程验收合格，支付期限为验收合格后天内。4.4支付的方式与金额支付方式为银行转账，支付金额为合同总价。5.合同的工期与进度5.1工期的确定工期根据分包工程的实际情况，由双方协商确定。5.2工期的延误与提前完成如分包商原因导致工期延误，应承担相应责任；如提前完成，分包商不得要求额外付款。5.3进度的监控与报告分包商应按照发包人的要求，定期报告工程进度情况。6.合同的变更与解除6.1变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2解除的条件与程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。7.合同的违约责任7.1分包商的违约责任分包商如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2发包人的违约责任发包人如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.合同的争议解决8.1争议的解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议的解决程序双方应按照合同约定，履行各自的义务。如发生争议，双方应立即通知对方，并共同寻求解决方案。如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同的适用法律与争议解决9.1适用法律的确定本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决的方式与地点如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同的附件与附录10.1附件的定义与范围附件包括本合同的补充协议、技术参数、材料清单等。10.2附录的定义与范围附录包括本合同的工程设计图纸、施工方案、安全防护措施等。11.合同的签字盖章与生效11.1合同的签字盖章程序本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的生效条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效。12.其他条款与约定12.1合同的修改与补充本合同的修改与补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。12.2合同的解除与终止如双方协商一致，可以解除或终止本合同。12.3合同的继承与转让本合同的权利义务不得继承与转让。12.4合同的解释与执行本合同的解释与执行，应按照合同条款的约定进行。13.合同的保密条款13.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。13.2保密信息的保护期限与限制双方应对保密信息予以严格保密，保护期限自合同签字之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。14.合同的违约责任14.1双方的违约责任如双方在合同履行过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。14.2违约金的计算方式违约金按照合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定。14.3赔偿损失的范围违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失，包括但不限于利润损失、材料损失、人工损失等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：补充协议详细说明本合同中未涉及到的特定事项，包括工程的额外要求、特殊工艺等。附件二：技术参数详细列出分包工程所需的各种材料、设备的技术参数，包括规格、型号、性能等。附件三：材料清单列出分包工程所需的所有材料名称、数量、质量标准等信息。附件四：工程设计图纸提供分包工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件五：施工方案详细说明分包工程的施工步骤、工艺流程、安全措施等。附件六：安全防护措施列出分包工程所需的安全防护措施，包括安全网、防护栏杆、安全带等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照合同约定完成工程。2.分包商提供的材料不符合合同约定的质量标准。3.分包商未能按照合同约定的工期完成工程。4.发包人未能按照合同约定支付工程款项。5.发包人未能提供合同约定的施工条件。违约责任认定标准：1.违约方应按照合同总价的一定比例支付违约金。2.违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失，包括但不限于利润损失、材料损失、人工损失等。示例说明：如果分包商未能按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。根据合同约定，分包商应支付违约金，并赔偿因工期延误导致的发包人损失。具体损失金额需根据实际情况进行评估。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指与发包人签订合同，承担分包工程的单位或个人。2.发包人：指委托分包商进行分包工程的单位或个人。3.工期：指合同约定的分包工程完成时间。4.违约