二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件3篇_第1页
二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件3篇_第2页
二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件3篇_第3页
二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件3篇_第4页
二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件3篇_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件本合同目录一览第一条软件许可1.1软件描述1.2软件授权1.3软件版本第二条许可范围2.1用户使用权限2.2限制性规定2.3软件的分发第三条合同期限3.1开始日期3.2结束日期3.3续约条款第四条费用与支付4.1许可费用4.2支付方式4.3税费承担第五条技术支持与服务5.1技术支持期限5.2技术支持内容5.3服务响应时间第六条软件升级6.1升级承诺6.2升级费用6.3升级流程第七条违约责任7.1违约定义7.2违约后果7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解程序8.3法律适用第九条合同的转让9.1许可转让9.2条件限制9.3通知义务第十条法律效力10.1合同生效10.2合同终止10.3合同废止第十一条保密条款11.1保密信息定义11.2保密义务11.3例外情况第十二条知识产权保护12.1软件所有权12.2侵权责任12.3维权程序第十三条强制性规定13.1遵守法律法规13.2合规性检查13.3合规性整改第十四条其他条款14.1通知与通讯14.2附加协议14.3修改与解释第一部分:合同如下:第一条软件许可1.1软件描述许可软件名称为“软件”,软件版本号为“V1.0”,软件开发商为“软件开发公司”。1.2软件授权1.3软件版本用户仅享有使用本合同约定版本的软件的权利,未经软件开发商书面同意,用户不得使用其他版本的软件。第二条许可范围2.1用户使用权限用户有权在合同约定的范围内,安装、使用该软件,以及享有软件提供的各项功能和服务。2.2限制性规定用户不得将软件出租、出借、转让或者以其他方式许可给第三方使用;不得对软件进行反向工程、反向编译或者反向汇编;不得利用软件从事违法活动。2.3软件的分发用户可以在合同约定的范围内,将软件分发给其客户,但必须确保客户的使用符合本合同的约定,且用户对客户的使用行为承担法律责任。第三条合同期限3.1开始日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同有效期为一年。3.2结束日期合同有效期届满后,本合同自动终止。3.3续约条款合同有效期届满前,如果用户希望继续使用软件,应当在合同有效期届满前一个月向软件开发商提出续约申请,双方协商一致后可以续签合同。第四条费用与支付4.1许可费用本合同的许可费用为人民币【金额】元。4.2支付方式用户应当在合同签订之日起五个工作日内,通过银行转账的方式支付许可费用。4.3税费承担双方应当依法缴纳与本合同有关的税费,税费承担按照法律法规的规定或者双方协商确定。第五条技术支持与服务5.1技术支持期限软件开发商自合同生效之日起,为用户提供为期一年的技术支持服务。5.2技术支持内容技术支持服务包括但不限于:软件安装、使用培训、故障排查、版本升级等。5.3服务响应时间用户在使用过程中遇到问题,应及时与软件开发商联系。软件开发商在接到用户的请求后,应在4小时内给予回复,并在第一时间内解决用户的问题。第六条软件升级6.1升级承诺软件开发商承诺,在合同有效期内,如果推出新的软件版本,用户有权按照本合同的约定获得升级。6.2升级费用软件开发商提供一次免费升级服务,如果用户需要多次升级,每次升级的费用为人民币【金额】元。6.3升级流程用户如需升级,应当向软件开发商提出升级申请,软件开发商在接到申请后,按照本合同的约定提供升级服务。第八条违约责任8.1违约定义一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,视为违约。8.2违约后果违约方应当承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。8.3违约赔偿违约方的赔偿金额应当等于对方因此遭受的损失金额,损失难以计算的,按照合同金额的百分之五十计算。第九条争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应当通过友好协商的方式解决。9.2调解程序如果协商不成,任何一方都可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。第十条合同的转让10.1许可转让用户不得将本合同的许可权利转让给第三方。10.2条件限制未经软件开发商书面同意,用户不得将本合同的许可权利转让给第三方。10.3通知义务用户如发生转让行为的,应当及时通知软件开发商。第十一条保密条款11.1保密信息定义保密信息是指在合同履行过程中,一方披露给另一方的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息。11.2保密义务双方对保密信息承担保密义务,未经对方书面同意,不得向第三方披露。11.3例外情况法律要求或者法院命令要求披露的保密信息除外。第十二条知识产权保护12.1软件所有权软件开发商保留软件的知识产权,包括但不限于著作权、专利权、商标权等。12.2侵权责任用户如侵犯软件开发商的知识产权,应承担相应的法律责任。12.3维权程序软件开发商如发现用户侵犯其知识产权,有权要求用户立即停止侵权行为,并承担相应的法律责任。第十三条强制性规定13.1遵守法律法规双方在履行合同过程中,应当遵守中华人民共和国的法律法规。13.2合规性检查双方应当接受相关主管部门的合规性检查,配合进行检查工作。13.3合规性整改如果发现不符合法律法规规定的情况,双方应当及时进行整改,确保合法合规经营。第十四条其他条款14.1通知与通讯双方应当保持有效的沟通和联系,通过电子邮件或者电话等方式进行通知和通讯。14.2附加协议本合同未尽事宜,双方可以签订附加协议,附加协议与本合同具有同等法律效力。14.3修改与解释本合同未尽事宜,由双方共同协商修改和完善。合同的解释权归软件开发商所有。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方概念第三方是指除甲乙双方外,与本合同无关的独立个体或实体。1.2第三方责任第三方对甲乙双方的行为不承担任何责任,甲乙双方对第三方的行为也不承担任何责任。第二条第三方介入2.1介入情形第三方介入包括但不限于:提供技术支持、咨询服务、金融服务等。2.2第三方选择甲乙双方在选择第三方时,应谨慎评估其资质、信誉及能力,确保其能履行相应职责。2.3第三方协议甲乙双方与第三方签订协议时,应明确约定第三方的权利、义务和责任,以及违约赔偿等内容。第三条第三方责任限额3.1责任限定第三方对甲乙双方的责任限额应根据第三方介入的具体情形和协议内容进行明确。3.2责任承担如第三方因履行协议过程中造成甲乙双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。3.3责任免除第三方在履行协议过程中,如遇到不可抗力等无法预见、无法避免、无法克服的情况,导致无法履行或迟延履行协议,第三方不承担责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间仅为合同关系,第三方不应以任何方式干涉甲方的经营管理和决策。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间仅为合同关系,第三方不应以任何方式干涉乙方的经营管理和决策。4.3甲方与乙方之间的关系无论第三方是否介入,甲方与乙方之间的合同关系及权利义务均不受影响。第五条第三方违约处理5.1违约情形第三方如违反与甲乙双方签订的协议,甲方乙方可依据协议约定要求第三方承担违约责任。5.2违约处理甲方乙方可采取包括但不限于中断合作、索赔损失等措施,维护自身合法权益。5.3违约赔偿第三方应根据违约情形和协议约定,赔偿甲方乙方因此造成的损失。第六条第三方合规性6.1合规要求第三方在履行协议过程中,应遵守相关法律法规、行业规定,确保合规性。6.2合规检查甲方乙方可对第三方进行合规性检查,第三方应予以配合。6.3合规整改如第三方不符合法律法规、行业规定,甲方乙方可要求第三方进行合规整改。第七条甲方乙方的权利义务7.1甲方义务甲方应对第三方进行合理的尽职调查,确保第三方具备履行协议的能力。7.2乙方义务乙方应按照合同约定使用第三方提供的服务,不得违反法律法规和行业规定。7.3双方合作甲方乙方应共同合作,确保第三方能够顺利履行协议。第八条争议解决8.1双方与第三方之间的争议,应当通过友好协商的方式解决。8.2如果协商不成,任何一方都可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3诉讼过程中,甲方乙方应共同维护双方的合法权益。第九条合同的变更与终止9.1变更情形本合同的变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2终止情形本合同的终止需双方协商一致,并签订书面终止协议。9.3终止后的责任合同终止后,第三方对甲方乙方的任何义务和责任均告消灭。第十条附则10.1本附加条款与本合同具有同等法律效力。10.2本附加条款的修改和解释权归软件开发商所有。10.3本附加条款自双方签字(或盖章)之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:软件许可授权书附件二:技术支持服务协议附件三:软件升级协议附件四:第三方选择评估标准附件五:第三方合作协议附件六:第三方合规性检查报告附件七:违约行为认定标准附件八:违约责任计算方法附件九:争议解决协议附件十:合同变更与终止协议附件一:软件许可授权书本授权书是合同的重要组成部分,明确了软件开发商授权用户使用的软件名称、版本号、授权范围等信息。附件二:技术支持服务协议本协议明确了技术支持的期限、内容、服务响应时间等,以及双方的权利和义务。附件三:软件升级协议本协议规定了软件开发商提供软件升级服务的承诺、升级费用、升级流程等内容。附件四:第三方选择评估标准本文件详细列出了选择第三方合作伙伴时应考虑的各项评估标准,包括资质、信誉、能力等。附件五:第三方合作协议本协议明确了甲乙双方与第三方签订的合同中应约定的权利、义务和责任等内容。附件六:第三方合规性检查报告本报告用于记录第三方在履行合同过程中的合规性检查结果,确保第三方合法合规经营。附件七:违约行为认定标准本文件详细列出了合作中可能出现的违约行为及其认定标准,以便在发生违约时进行判断。附件八:违约责任计算方法本文件明确了违约责任的计算方法,包括赔偿金额的计算方式、税费承担等。附件九:争议解决协议本协议明确了双方在发生争议时应采取的解决方式,包括协商、调解、法律诉讼等。附件十:合同变更与终止协议本协议明确了合同变更和终止的条件、程序以及双方的权利和义务。说明二:违约行为及责任认定:1.第三方未按照约定提供服务或产品。2.第三方提供的服务或产品不符合约定的质量标准。3.第三方未按照约定时间履行义务。4.第三方未经许可干涉甲乙双方的经营管理和决策。5.第三方违反法律法规和行业规定。违约责任认定标准:1.违约行为导致的损失计算:根据实际损失金额进行计算,包括直接损失和间接损失。2.违约金计算:根据合同金额的一定比例(如5%)计算违约金。3.损害赔偿计算:根据实际损害金额进行计算,包括名誉损害、经济损失等。示例说明:如果第三方未按照约定时间提供服务,导致甲方经济损失达人民币10万元,则第三方应承担违约责任,赔偿甲方经济损失10万元。全文完。二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件1本合同目录一览第一条合同主体1.1软件开发公司1.2用户第二条软件许可2.1软件名称2.2软件版本2.3授权范围2.4授权期限第三条费用与支付3.1许可费用3.2支付方式3.3支付时间第四条软件交付与安装4.1交付方式4.2安装与培训第五条技术支持与维护5.1技术支持期限5.2技术支持内容5.3维护服务第六条软件升级与更新6.1升级与更新的承诺6.2升级与更新的费用第七条权利与义务7.1软件开发公司的权利与义务7.2用户的权利与义务第八条违约责任8.1软件开发公司的违约责任8.2用户的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密信息11.2保密义务11.3例外情况第十二条知识产权保护12.1软件知识产权12.2侵权责任第十三条法律适用与争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1通知与送达14.2合同的完整性14.3合同的修订第一部分:合同如下:第一条合同主体第二条软件许可2.2软件版本:本合同所涉软件版本号为____________。2.4授权期限:本合同项下的授权期限为____________年,自双方签署之日起计算。第三条费用与支付3.1许可费用:被授权方应支付给授权方的许可费用总额为人民币____________元整(大写:__________________________元整),前述费用包括但不限于软件授权费、技术支持费及维护费等。3.2支付方式:被授权方应通过____________(银行转账/现金支付/其他方式)向授权方支付前述费用。3.3支付时间:被授权方应在本合同签署之日起____________日内,向授权方支付全部许可费用。第四条软件交付与安装4.1交付方式:授权方应将被授权的软件正本通过____________(快递/现场交付/其他方式)交付给被授权方。4.2安装与培训:授权方应在____________个工作日内完成软件的安装工作,并为被授权方提供必要的技术培训。第五条技术支持与维护5.1技术支持期限:授权方应自本合同签署之日起,为被授权方提供____________个月的技术支持服务。5.2技术支持内容:技术支持包括但不限于软件操作咨询、故障排查、性能优化等。5.3维护服务:授权方应负责软件的日常维护工作,确保软件的正常运行。第六条软件升级与更新6.1升级与更新的承诺:授权方应在软件升级与更新后的____________个月内,为被授权方提供相应的升级与更新服务。6.2升级与更新的费用:如软件升级与更新涉及额外费用,双方将另行协商确定。第七条权利与义务7.1软件开发公司的权利与义务7.1.1授权方有权要求被授权方按照本合同的约定支付许可费用。7.1.2授权方应保证软件的合法性,不得侵犯他人合法权益。7.1.3授权方应在合同约定范围内,为被授权方提供技术支持和维护服务。7.2用户的权利与义务7.2.1被授权方有权在授权范围内使用软件。7.2.2被授权方应按照本合同约定支付许可费用。7.2.3被授权方应遵守软件的使用规定,不得将软件用于非法用途。第八条违约责任8.1软件开发公司的违约责任8.1.1如授权方未按照本合同约定提供软件、技术支持或维护服务,应按照违约情况向被授权方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×违约天数×1%。8.1.2如授权方违反本合同的保密条款,导致被授权方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。8.2用户的违约责任8.2.1如被授权方未按照本合同约定支付许可费用,应按照逾期天数向授权方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:滞纳金=应付许可费用×逾期天数×1%。8.2.2如被授权方将软件用于非法用途,导致授权方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:如双方在履行本合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。9.2适用法律:本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件:本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更:如双方同意变更本合同的任何内容,应以书面形式签订变更协议,经双方盖章确认后生效。10.3合同解除:除本合同另有约定外,任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同,应签订解除协议,经双方盖章确认后生效。第十一条保密条款11.1保密信息:本合同履行过程中,双方披露的商务信息、技术信息、市场信息等,均属于保密信息。11.2保密义务:除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同保密信息外,双方不得向任何第三方披露本合同的保密信息。第十二条知识产权保护12.1软件知识产权:软件的知识产权归授权方所有,被授权方不得侵犯授权方的知识产权。12.2侵权责任:如被授权方使用软件侵犯第三方知识产权,由被授权方承担全部侵权责任。第十三条法律适用与争议解决13.1适用法律:本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式:如双方在履行本合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。第十四条其他条款14.1通知与送达:任何一方应以书面形式向对方发出通知,通知视为在发出之日起第三个工作日送达。14.2合同的完整性:本合同构成双方之间关于软件许可的完整协议,取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。14.3合同的修订:本合同如需修订,应由双方签订书面修订协议,经双方盖章确认后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方:本合同中所指的第三方为除甲乙方之外的参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围:第三方包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、技术支持提供商等。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入:如甲乙方同意通过中介方进行交易或协调,中介方在本合同履行过程中提供服务。2.2审计评估介入:如甲乙方同意由审计评估机构对合同履行过程中的财务、技术等进行审计评估。2.3技术支持提供商介入:如甲乙方同意由技术支持提供商提供软件升级、技术支持等服务。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照甲乙方的要求,提供专业、及时、高效的服务。3.2第三方应保证其提供的服务不侵犯他人的合法权益。3.3第三方应对其提供服务过程中获得的信息保密,不得泄露给任何第三方。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方均为独立的主体,第三方不承担甲乙方之间的合同义务。4.2甲乙方与第三方之间的权利义务,由甲乙方与第三方另行签订协议约定。4.3第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系,甲乙方仍应履行本合同约定的义务。第五条第三方责任限额5.1第三方承担的责任限额以其与甲乙方签订的协议为准。5.2如第三方因履行其与甲乙方的协议导致损失,第三方应承担相应的赔偿责任。5.3甲乙方不得要求第三方对超出其责任限额的损失承担责任。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更:如甲乙方同意第三方变更其提供的服务内容或方式,应签订书面变更协议。6.2解除:如甲乙方同意解除与第三方的服务协议,应签订书面解除协议。第七条第三方与甲乙方的沟通与协调7.1第三方应定期与甲乙方沟通,及时报告服务进展和存在的问题。7.2甲乙方应积极协助第三方履行其服务协议,提供必要的协助和支持。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违反其与甲乙方的协议,导致甲乙方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。8.2甲乙方违反本合同约定,导致第三方无法履行其与甲乙方的协议的,应承担相应的赔偿责任。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式:如第三方与甲乙方在履行其协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。9.2适用法律:本第三方介入协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件:本第三方介入协议自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更:如双方同意变更本第三方介入协议的任何内容,应以书面形式签订变更协议,经双方盖章确认后生效。10.3合同解除:除本第三方介入协议另有约定外,任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同,应签订解除协议,经双方盖章确认后生效。第十一条保密条款11.1保密信息:本第三方介入协议履行过程中,双方披露的商务信息、技术信息、市场信息等,均属于保密信息。11.2保密义务:除非依法应当向行政机关、司法机关提供本保密信息外,双方不得向任何第三方披露本保密信息。第十二条知识产权保护12.1知识产权:第三方提供的服务涉及知识产权的,第三方应保证其服务不侵犯他人的知识产权。12.2侵权责任:如第三方提供的服务侵犯他人的知识产权,由第三方承担相应的侵权责任。第十三条法律适用与争议解决13.1适用法律:本第三方介入协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式:如双方在履行本第三方介入协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。第十四条其他第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:软件许可协议附件二:技术支持服务协议附件三:维护服务协议附件四:知识产权保护承诺附件五:保密协议附件六:第三方服务协议附件七:审计评估协议附件八:软件升级与更新协议附件九:违约金计算公式附件十:争议解决方式协议附件一:软件许可协议详细要求和说明:本附件详细说明了软件许可的范围、许可期限、许可费用等关键条款。附件二:技术支持服务协议详细要求和说明:本附件详细说明了技术支持服务的范围、支持期限、支持内容等关键条款。附件三:维护服务协议详细要求和说明:本附件详细说明了维护服务的范围、维护期限、维护内容等关键条款。附件四:知识产权保护承诺详细要求和说明:本附件详细说明了授权方对软件知识产权的保护承诺,以及违约责任等关键条款。附件五:保密协议详细要求和说明:本附件详细说明了甲乙方之间的保密义务、保密信息范围、例外情况等关键条款。附件六:第三方服务协议详细要求和说明:本附件详细说明了第三方服务的范围、服务期限、服务内容等关键条款,以及第三方的责任限额和违约责任等。附件七:审计评估协议详细要求和说明:本附件详细说明了审计评估服务的范围、审计评估期限、审计评估内容等关键条款。附件八:软件升级与更新协议详细要求和说明:本附件详细说明了软件升级与更新的范围、升级与更新的期限、费用等关键条款。附件九:违约金计算公式详细要求和说明:本附件提供了违约金的计算公式,用于计算甲乙方在违约情况下的赔偿金额。附件十:争议解决方式协议详细要求和说明:本附件详细说明了争议解决的方式、适用法律、争议提交地点等关键条款。说明二:违约行为及责任认定:1.软件开发公司违约行为及责任认定示例:如果软件开发公司未能按照合同约定提供软件,或者提供的软件存在重大缺陷,导致用户无法正常使用,那么软件开发公司应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿用户损失等。2.用户违约行为及责任认定示例:如果用户未能按照合同约定支付许可费用,或者未履行合同中的其他义务,那么用户应承担违约责任,包括但不限于支付滞纳金、赔偿软件开发公司损失等。3.第三方违约行为及责任认定示例:如果第三方服务提供商未能按照合同约定提供服务,或者提供的服务存在重大缺陷,导致甲乙方无法正常履行合同,那么第三方服务提供商应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲乙方损失等。全文完。二零二四年度软件许可合同:软件开发公司授权用户使用其软件2本合同目录一览第一条合同主体1.1软件开发公司1.2用户第二条软件授权2.1软件开发公司授权用户使用其软件2.2软件名称和版本2.3授权期限第三条软件使用范围3.1用户可以在授权期限内使用该软件3.2用户不得将软件转授权给第三方3.3用户不得复制、分发或传播软件第四条技术支持和维护4.1软件开发公司提供技术支持和维护服务4.2服务内容4.3服务期限第五条费用和支付5.1用户应支付软件授权费用5.2费用支付方式和时间5.3费用调整第六条保密条款6.1双方对合同内容和软件相关信息保密6.2保密期限第七条违约责任7.1双方违反合同条款应承担违约责任7.2违约赔偿金额和方式第八条争议解决8.1双方通过友好协商解决合同争议8.2如协商不成,提交至有管辖权的人民法院解决第九条合同的生效、变更和终止9.1合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同的变更9.3合同的终止第十条其他条款10.1双方约定其他事项10.2本合同未尽事宜,可另行协商补充第十一条法律适用本合同适用中华人民共和国法律第十二条合同附件12.1软件授权证明12.2技术支持和维护服务内容说明第十三条合同的修改和补充13.1双方可以通过书面形式修改或补充合同内容第十四条合同解除14.1双方同意解除合同的,应签订解除协议,并履行相关手续第一部分:合同如下:第一条合同主体授权方是一家依法设立并有效存在的软件开发企业,具有从事软件开发、销售及相关服务的合法资质。被授权方是一家依法设立并有效存在的企业或个人,具有使用授权方软件的合法权益。第二条软件授权软件的具体名称、版本和功能等详细信息详见附件一。2.2授权期限本合同的授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日。第三条软件使用范围3.1被授权方可以在授权期限内,在其业务范围内使用授权的软件。3.2被授权方不得将软件转授权给任何第三方,也不得将软件分发或传播给任何第三方。3.3被授权方在不违反法律法规的前提下,可以对软件进行必要的备份和存档。第四条技术支持和维护4.1授权方应向被授权方提供软件的技术支持和维护服务。4.2技术支持和维护服务内容包括但不限于:软件的安装、使用培训、故障排查、版本升级等。4.3技术支持和维护服务的期限与授权期限相同。第五条费用和支付5.1被授权方应支付授权方软件授权费用,具体金额和支付方式详见附件二。5.2费用支付的时间和方式:被授权方应在本合同签订后的七个工作日内,向授权方支付软件授权费用。5.3如果被授权方因特殊情况需要延长授权期限,需提前向授权方提出书面申请,并经双方协商一致后,可以调整费用。第六条保密条款6.1双方应对本合同的内容以及与软件相关的任何技术秘密、商业秘密等信息予以保密,未经对方的书面同意,不得向任何第三方披露。6.2保密期限自本合同签订之日起算,至本合同授权期限终止之日起五年。第七条违约责任7.1如果一方违反本合同的任何条款,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金的具体金额双方协商确定。7.2如果违约行为给守约方造成损失的,违约方还应赔偿守约方的实际损失。7.3如果一方未按约定履行合同义务,经另一方催告后仍不履行的,另一方有权解除本合同,并要求违约方支付违约金。第八条争议解决8.1双方通过友好协商解决合同争议。8.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2除非双方达成书面一致意见,否则任何一方不得单方面变更或终止本合同。9.3在合同期限内,如一方严重违反本合同,对方有权立即终止本合同,并要求违约方赔偿因此造成的一切损失。第十条其他条款10.1双方约定其他事项,详见附件三。10.2本合同未尽事宜,可另行协商补充。第十一条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十二条合同附件12.1软件授权证明12.2技术支持和维护服务内容说明12.3费用支付明细表第十三条合同的修改和补充13.1双方可以通过书面形式修改或补充合同内容,经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十四条合同解除14.1在合同期限内,双方同意解除合同的,应签订解除协议,并履行相关手续。14.2合同解除后,被授权方应停止使用授权软件,并销毁所有副本。14.3解除协议应包含对已支付费用、违约责任等方面的明确约定。第二部分:第三方介入后的修正第一章第三方介入的定义及范围第一条第三方介入的定义本合同所述第三方介入,是指在甲乙方履行合同过程中,除甲乙方之外,根据本合同约定或经甲乙方同意,参与合同履行或提供协助的个体或组织。第二条第三方介入的范围2.1提供技术支持、维护服务的第三方;2.2提供咨询服务、专业意见的第三方;2.3进行审计、评估、监测等工作的第三方;2.4协助解决合同争议、协助履行合同义务的其他第三方。第二章第三方介入的责权利划分第三条第三方介入的责任第三方介入的责任以其合同约定或甲乙方的授权范围为限。第三方应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论