建设承包分包合同范例

建设承包分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“分包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、承包方根据国家有关法律法规和政策，经批准取得建设项目的施工许可证，决定对该项目进行施工。

二、分包方具备相应的资质，愿意按照承包方的委托，对建设项目中的部分工程进行分包。

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1本合同分包工程范围为：____________________。

1.2分包工程地点：____________________。

1.3分包工程工期：自____________________起至____________________止。

第二条合同价款

2.1分包工程价款总额为人民币：____________________元整（大写：____________________）。

2.2分包工程价款支付方式：____________________。

2.3付款进度：____________________。

第三条质量标准

3.1分包工程应达到国家或行业规定的质量标准。

3.2分包方应严格按照设计图纸、施工规范、质量标准进行施工，确保工程质量。

第四条施工组织与进度

4.1分包方应根据承包方的施工组织设计，编制分包工程施工组织设计，报送承包方审批。

4.2分包方应按照批准的施工组织设计，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

第五条保密条款

5.1双方对本合同的签订、履行及终止过程中的商业秘密负有保密义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2违约方应承担违约金，违约金按下列标准计算：____________________。

6.3因违约造成的损失超过违约金数额的，违约方还应赔偿损失。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效、变更与解除

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

8.3如有变更或解除合同的情况，双方应签订书面协议。

第九条附则

9.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.承包方施工许可证复印件

2.分包方资质证书复印件

3.施工图纸及技术资料

4.本合同签订日期为：____________________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“第三方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、业主方根据国家有关法律法规和政策，经批准取得建设项目的施工许可证，决定对该项目进行施工。

二、承包方具备相应的资质，愿意按照业主方的委托，对建设项目中的部分工程进行分包。

三、第三方作为专业顾问，为项目的施工提供技术支持和咨询服务。

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1本合同分包工程范围为：____________________。

1.2分包工程地点：____________________。

1.3分包工程工期：自____________________起至____________________止。

第二条合同价款

2.1分包工程价款总额为人民币：____________________元整（大写：____________________）。

2.2分包工程价款支付方式：____________________。

2.3付款进度：____________________。

第三条业主方权益保障

3.1业主方有权对分包工程的质量、进度和成本进行监督和检查。

3.2业主方有权要求承包方和第三方在施工过程中保持良好的沟通，及时解决施工中出现的问题。

3.3业主方有权根据实际情况调整施工方案和进度计划。

第四条第三方责任与权利

4.1第三方负责对分包工程的技术支持和服务，确保工程按照设计要求和质量标准完成。

4.2第三方有权对承包方的施工质量、进度和成本进行审核，并提出改进建议。

4.3第三方有权要求承包方按照合同约定履行义务，对违约行为进行追责。

第五条承包方责任与权利

5.1承包方负责分包工程的施工，确保工程按期、按质、按预算完成。

5.2承包方有权要求第三方提供必要的技术支持和咨询服务。

5.3承包方有权根据实际情况调整施工方案和进度计划，但需经业主方批准。

第六条违约责任

6.1承包方未按合同约定完成工程，业主方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2第三方未提供合格的技术支持和服务，业主方有权要求第三方承担违约责任。

6.3任何一方违反合同约定，均应承担相应的法律责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效、变更与解除

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

8.3如有变更或解除合同的情况，双方应签订书面协议。

第九条附则

9.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.承包方施工许可证复印件

2.分包方资质证书复印件

3.施工图纸及技术资料

4.第三方顾问资质证书复印件

5.本合同签订日期为：____________________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

第三方作为专业顾问，为项目提供技术支持和咨询服务，有助于提高工程质量和施工效率，降低施工风险。同时，第三方对承包方的施工进行监督和审核，保障了业主方的权益，确保工程按预期目标顺利实施。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为业主方，在项目建设中处于主导地位，通过合同对承包方和第三方进行约束和激励，确保项目按计划、高质量、低成本完成。甲方权益的保障，有助于提高项目投资效益，实现预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“分包商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下简称“总包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、总包方根据项目需求，决定将建设项目中的部分工程分包给分包商进行施工。

二、监理方作为独立第三方，受总包方委托，对分包工程的施工过程进行监督和管理。

三、分包商希望在与总包方的合作中，能够充分保障自身权益，并获得相应的利益。

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1本合同分包工程范围为：____________________。

1.2分包工程地点：____________________。

1.3分包工程工期：自____________________起至____________________止。

第二条分包工程价款

2.1分包工程价款总额为人民币：____________________元整（大写：____________________）。

2.2分包工程价款支付方式：____________________。

2.3付款进度：____________________。

第三条分包商权益保障

3.1分包商有权要求总包方按照合同约定支付工程款。

3.2分包商有权要求总包方在施工过程中提供必要的施工条件和技术支持。

3.3分包商有权要求监理方对施工过程进行公正、公平的监督。

第四条监理方责任与权利

4.1监理方负责对分包工程的施工质量、进度和安全生产进行监督。

4.2监理方有权要求分包商按照设计要求和施工规范进行施工。

4.3监理方有权对分包商的施工质量进行验收，并签署验收报告。

第五条总包方责任与权利

5.1总包方负责协调分包商与其他施工方的关系，确保工程顺利进行。

5.2总包方有权要求分包商按照合同约定的时间和质量标准完成工程。

5.3总包方有权对分包商的施工质量进行抽检，并对不合格部分要求分包商整改。

第六条违约责任

6.1分包商未按合同约定完成工程，总包方有权要求分包商承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2监理方未能公正、公平地履行监督职责，总包方有权要求监理方承担违约责任。

6.3任何一方违反合同约定，均应承担相应的法律责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效、变更与解除

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

8.3如有变更或解除合同的情况，双方应签订书面协议。

第九条附则

9.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.分包商资质证书复印件

2.总包方施工许可证复印件

3.施工图纸及技术资料

4.监理方资质证书复印件

5.本合同签订日期为：____________________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

日期：__________________