2024年国际工程承包标准英文协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年国际工程承包标准英文协议模板版B版本合同目录一览1.一般规定1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3语言1.4法律的适用1.5通知2.合同的组成2.1合同协议书2.2投标书2.3合同技术规格书2.4合同图纸2.5合同条件2.6双方签署的附加协议3.工程范围与义务3.1工程概述3.2承包商的义务3.3业主的义务4.合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4最终付款4.5价格调整4.6支付方式5.工期与进度5.1工期概述5.2关键路径5.3进度计划5.4工期延误5.5提前完成奖励6.质量与标准6.1质量要求6.2检验和试验6.3不合格工程的处理7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全标准7.3安全事故的处理8.材料与设备8.1材料与设备的要求8.2材料与设备的供应8.3材料与设备的验收9.变更与调整9.1变更的范围与程序9.2调整的条件与方法10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序10.3仲裁决定的执行11.合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的程序12.违约责任12.1承包商的违约12.2业主的违约13.保险13.1保险的责任范围与要求13.2保险的办理与支付14.一般性规定14.1保密条款14.2不可抗力14.3合同的转让14.4合同的变更14.5合同的解除14.6争议的解决第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1定义与解释1.1.3本合同所述的工程地点为：[工程地点]；1.1.4本合同所述的工程范围和详细技术规格见合同技术规格书；1.1.5本合同所述的工程图纸见合同图纸；1.1.6本合同所述的合同条件是指本合同协议书、合同技术规格书、合同图纸、合同条件以及双方签署的附加协议；1.1.7本合同所述的合同价格是指承包商根据本合同约定完成的工程，应得的支付总额；1.1.8本合同所述的工期是指根据本合同约定的工程完成时间；1.1.9本合同所述的双方是指业主和承包商。1.2合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（A）合同协议书；（B）投标书；（C）合同技术规格书；（D）合同图纸；（E）合同条件；（F）双方签署的附加协议；1.3语言本合同的语言为：[合同语言]，双方均应使用该语言进行合同的履行和沟通。1.4法律的适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用[适用法律]。1.5通知双方应通过书面形式互相发出通知，通知应以可靠的方式发送至对方的指定地址。通知在发送日期视为已送达，除非对方书面证明未能收到该通知。第八条工程范围与义务8.1工程概述本合同所述的工程范围包括：[具体列举工程范围内容]，具体工程范围和要求详见合同技术规格书和图纸。8.2承包商的义务承包商的主要义务包括但不限于：（A）按照合同技术规格书和图纸要求完成工程的设计和施工；（B）负责工程的所有材料、设备采购和质量控制；（C）按照合同约定的工期完成工程；（D）提供合同工程所需的施工设备、人员和其他资源；（E）遵守相关法律法规和行业标准；（F）协助业主进行工程验收和保修。8.3业主的义务业主的主要义务包括但不限于：（A）按照合同约定及时支付合同价款；（B）提供施工所需的基础设施和场地；（C）协助承包商办理相关审批手续；（D）提供合同工程所需的特殊设备和材料；（E）按照合同约定履行工程验收和保修义务；（F）保护承包商的合法权益。第九条合同价格与支付9.1合同价格本合同的合同价格为：[具体合同价格]，货币类型为：[货币类型]。9.2预付款业主应在合同签订后[具体时间]内支付给承包商预付款，预付款的金额为：[具体金额]。9.3进度付款承包商按照工程进度的完成情况，业主应按照合同约定的付款比例进行进度付款。每期付款的金额和比例详见合同条件。9.4最终付款工程完成后，经双方验收合格，业主应在验收证书签发后[具体时间]内支付给承包商最终付款，最终付款的金额为：[具体金额]。9.5价格调整合同价格不因任何原因调整，除非合同条件中有明确规定。9.6支付方式支付方式为：[具体支付方式]，如银行转账、现金等。第十条工期与进度10.1工期概述本合同的工期为：[具体工期]，从合同签订之日起至工程竣工交付日止。10.2关键路径关键路径为：[关键路径]，双方应严格按照关键路径进行工程的实施和控制。10.3进度计划承包商应向业主提交详细的进度计划，并按照进度计划完成工程。10.4工期延误如承包商原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。如非承包商原因导致工期延误，双方应协商解决。10.5提前完成奖励如承包商提前完成工程，双方可协商给予提前完成奖励。第十一条质量与标准11.1质量要求本合同所述的工程质量应符合：[具体质量标准]，详见合同技术规格书。11.2检验和试验承包商应按照合同技术规格书的要求进行工程的检验和试验，确保工程质量符合标准。11.3不合格工程的处理如发现不合格工程，承包商应按照业主的要求进行整改，直至符合合同要求。第十二条安全生产12.1安全生产责任承包商应承担工程安全生产的责任，确保工程安全。12.2安全标准工程安全生产应符合：[具体安全标准]，详见合同条件。12.3安全事故的处理如发生安全事故，承包商应立即报告业主，并按照合同条件进行处理。第十三条材料与设备13.1材料与设备的要求承包商应按照合同技术规格书的要求提供和安装材料与设备。13.2材料与设备的供应材料与设备的供应应由承包商负责，确保材料与设备的质量和供应时间。13.3材料与设备的验收材料与设备到达工地后，承包商应按照合同条件进行验收。第十四条变更与调整14.1变更的范围与程序变更的范围和程序详见合同条件，任何变更均需双方协商一致并签订书面文件。14.2调整的条件与方法如发生合同价款或工期的调整，应按照合同条件约定的条件和method进行调整。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：投标书附件三：合同技术规格书附件四：合同图纸附件五：合同条件附件六：双方签署的附加协议附件一：合同协议书详细要求和说明：合同协议书是本合同的核心文件，明确了双方的权利、义务和责任。应包括合同的名称、双方的全称、工程概述、合同价格、工期、质量标准、安全生产、材料与设备、变更与调整、违约责任等条款的具体内容。附件二：投标书详细要求和说明：投标书是承包商对工程承包的报价和承诺文件，应包括承包商的资质证明、工程报价、施工计划、人员配置等信息。附件三：合同技术规格书详细要求和说明：合同技术规格书详细描述了工程的技术要求和标准，包括工程的设计、施工、材料和设备的技术规格等。附件四：合同图纸详细要求和说明：合同图纸是工程的具体设计图纸，包括工程的设计方案、平面图、立面图、剖面图等。附件五：合同条件详细要求和说明：合同条件是本合同的条款和规定，包括合同的履行、支付、变更、违约责任等方面的具体内容。附件六：双方签署的附加协议详细要求和说明：附加协议是双方在合同履行过程中就某些特定事项达成的补充协议，应包括补充条款的编号、内容及其对合同的影响。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商的违约行为及责任认定：（1）工期延误：如承包商原因导致工期延误，应承担违约责任，具体责任认定详见合同条件。（2）工程质量不符合要求：如承包商完成的工程质量不符合合同技术规格书的要求，应承担整改和修复的费用，并支付违约金。（3）材料与设备不符合要求：如承包商提供的材料与设备不符合合同技术规格书的要求，应承担更换或修复的费用，并支付违约金。（4）擅自变更工程：如承包商未经业主同意擅自变更工程，应承担违约责任，并支付违约金。示例说明：如果承包商由于管理不善导致工期延误，业主有权按照合同条件要求承包商支付违约金，并根据实际情况要求承包商支付逾期竣工赔偿金。2.业主的违约行为及责任认定：（1）不按时支付价款：如业主未按合同约定及时支付合同价款，应承担违约责任，并支付违约金。（2）不提供施工条件：如业主未按合同约定提供施工所需的基础设施和场地，应承担违约责任，并支付违约金。（3）不履行验收义务：如业主未按合同约定履行工程验收义务，应承担违约责任，并支付违约金。示例说明：如果业主未能在合同约定的时间内支付预付款，承包商有权按照合同条件要求业主支付违约金，并有权暂停工程的施工。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或履行