能源楼面施工合同

能源楼面施工合同合同编号：__________能源楼面施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为满足生产经营需要，拟对位于__________的楼面进行能源施工；2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担上述楼面能源施工工程；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的标的为：位于__________的楼面能源施工工程。1.2施工内容包括但不限于：__________、__________、__________等。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）施工进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）施工完成后，经双方验收合格，业主支付合同总价款的40%。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为__________个月，自合同签订之日起计算。3.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，业主有权同意或不同意延长申请。第四条施工质量及验收4.1施工方应按照本合同约定的施工内容、标准和要求进行施工。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，施工方应积极配合。4.3施工完成后，双方应共同进行验收。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到约定标准。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工完毕之日止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工资质证明2.施工图纸3.施工方案4.材料合格证明5.验收标准和方法6.保密协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工：根据合同约定，按逾期天数计算违约金。2.施工质量不符合约定：重新整改直至达到约定标准。3.双方泄露对方商业秘密、技术秘密等：根据保密条款承担违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，承担合同约定的权利和义务。2.乙方：指合同中的施工方，承担合同约定的权利和义务。3.施工期限：指合同约定的施工完成时间。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.验收合格：指施工项目经过双方验收，达到约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，确保按时完成。2.施工质量问题：及时整改，重新验收。3.合同争议：友好协商解决，协商不成的可通过法律途径解决。4.保密泄露：违约方承担相应责任，签订新的保密协议。五、所有应用场景：1.