2024年度城市亮化工程劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市亮化工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3劳务分包定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间第四条劳务分包范围4.1分包内容4.2分包工程量4.3分包工程质量标准第五条工期要求5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误责任第六条劳务分包队伍管理6.1承包方责任6.2劳务人员管理6.3劳务人员工资福利第七条质量与验收7.1工程质量标准7.2验收程序7.3验收不合格的处理第八条安全文明施工8.1安全生产要求8.2环保要求8.3文明施工要求第九条合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除后的处理第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律法规变化14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3劳务分包定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点本工程位于省市区，具体施工地点以甲方指定的为准。2.3工程内容本工程主要包括道路照明、景观照明、建筑照明等亮化工程的施工。2.4工程量工程量具体以甲方提供的工程量清单为准。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价包括但不限于劳务费、材料费、设备费、交通费、管理费等，具体金额以双方签订的《工程量清单》为准。3.2价格调整机制如遇市场价格波动较大，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照乙方提交的进度报表和工程量清单，核实完成后支付相应的工程款。3.4支付时间甲方应在每个月的20日前支付乙方上个月的工程进度款，具体支付时间以双方协商为准。第四条劳务分包范围4.1分包内容乙方将本工程中的电缆敷设、灯具安装、调试等工作分包给分包方。4.2分包工程量分包工程量以甲方提供的工程量清单为准。4.3分包工程质量标准分包工程的质量应符合国家及行业相关标准，保证工程的安全、美观、舒适。第五条工期要求5.1工程开工日期本工程开工日期以甲方书面通知为准。5.2工程竣工日期乙方保证本工程在双方约定的工期内完成。5.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第六条劳务分包队伍管理6.1承包方责任乙方负责对分包方的施工人员进行技术培训和安全教育，确保施工人员具备相应的技能和资质。6.2劳务人员管理分包方应严格按照国家及行业相关规定，对施工人员进行管理，确保施工人员的人身安全。6.3劳务人员工资福利分包方应按时支付施工人员的工资，并依法为施工人员缴纳社会保险。第八条质量与验收8.1工程质量标准本工程的质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《城市照明设计规范》、《城市照明工程施工及验收规范》等。8.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在接到验收申请后的14天内组织验收。8.3验收不合格的处理如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕，并重新提交验收申请。如再次验收不合格，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。第九条安全文明施工9.1安全生产要求乙方应严格按照国家及行业安全生产的相关规定，进行施工现场的管理和施工人员的安全教育。9.2环保要求乙方应遵守国家及地方的环保法规，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。9.3文明施工要求乙方应遵守施工现场的文明施工规定，确保施工过程中的安全、整洁、有序。第十条合同变更与解除10.1合同变更程序任何一方提出合同变更需求时，应书面通知对方，并由双方协商一致后签订《合同变更协议》。10.2合同解除条件除非双方另有约定，任何一方不得单方面解除合同。如因特殊情况需解除合同，应书面通知对方，并经双方协商一致。10.3合同解除后的处理第十一条违约责任11.1违约行为包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。12.2诉讼或仲裁地点甲方所在地的人民法院。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。13.3泄密责任违反保密义务的一方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律法规变化如因法律法规变化导致合同无法履行，双方应协商调整合同内容。14.3合同附件本合同附件包括《工程量清单》、《施工方案》、《安全生产措施》等，均为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方指非甲乙方合同当事人，但为完成本合同工程而参与工程实施、管理、监督等活动的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围包括但不限于分包方、监理方、检测机构、材料供应商等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方委托甲乙方可与第三方签订委托协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方监督甲乙方应对第三方的工程质量、安全、进度等事项进行监督，确保第三方按约定完成工作。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应严格按照甲乙方的要求和相关法律法规，完成委托的工作，并对工程质量、安全、进度等承担相应责任。3.2第三方限额甲乙方应明确第三方的责任限额，包括但不限于工程质量保修期、赔偿限额等。3.3第三方保险第三方应依法购买相应的保险，如意外伤害保险、工程质量保险等，以保障工程的安全和双方的权益。第四条第三方支付及结算4.1第三方支付甲乙方应按照委托协议的约定，及时支付第三方的费用。4.2第三方结算工程完成后，甲乙方应与第三方进行工程价款的结算。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为包括但不限于未按约定时间完成工作、工程质量不符合要求等。5.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.3第三方解除委托如第三方严重违约，甲乙方有权解除委托协议，并要求第三方承担相应的违约责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，严格按照甲方的要求完成工作。6.2第三方与乙方关系第三方应接受乙方的指导和协调，确保工程顺利进行。6.3第三方与其他方关系第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方变更程序如甲乙方需变更第三方，应书面通知对方，并经双方协商一致。7.2第三方解除程序如甲乙方需解除第三方，应书面通知对方，并按照委托协议的约定处理后续事宜。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式甲乙方与第三方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。8.2诉讼或仲裁地点甲方所在地的人民法院。第九条第三方介入的保密条款9.1保密内容甲乙方与第三方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。9.3泄密责任违反保密义务的一方应承担相应的违约责任，赔偿因此遭受的损失。第十条其他约定10.1不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。10.2法律法规变化如因法律法规变化导致合同无法履行，双方应协商调整合同内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《工程量清单》详细列出本工程的所有工程量，包括灯具安装、电缆敷设、调试等工作量。附件2：《施工方案》详细描述本工程的施工步骤、工艺流程、施工要求等。附件3：《安全生产措施》详细列出乙方应遵守的安全生产措施，包括施工安全、用电安全、防火防爆措施等。附件4：《质量标准及验收程序》详细描述本工程的施工质量标准，以及工程验收的程序和标准。附件5：《材料设备清单》详细列出本工程所需的所有材料和设备，包括型号、规格、数量等信息。附件6：《支付进度时间表》详细列出甲方应支付乙方工程进度款的的时间表。附件7：《违约责任认定及赔偿标准》详细列出各种违约行为及违约责任认定标准。附件8：《争议解决方式》详细描述双方发生争议时可选的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件9：《保险购买证明》第三方提供的保险购买证明，以证明其已购买相应的保险。附件10：《第三方资质证明》第三方的资质证明，以证明其具备完成工作的能力和资格。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成工程。2.乙方工程质量不符合约定的标准。3.乙方未按约定支付第三方费用。4.第三方未按约定完成工作。5.第三方工程质量不符合约定的标准。6.第三方未按约定时间完成工作。违约责任认定标准：1.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的标准，甲方有权按合同约定要求乙方支付违约金或赔偿损失。2.乙方未按约定支付第三方费用，甲方有权要求乙方支付相应的费用，并按合同约定支付违约金。3.第三方未按约定完成工作或工程质量不符合约定的标准，乙方有权按合同约定要求第三方支付违约金或赔偿损失。示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，甲方可以要求乙方支付合同约定的违约金，或者按照实际损失金额要求乙方赔偿。如第三方未按约定完成工作，乙方可以要求第三方支付合同约定的违约金，或者按照实际损失金额要求第三方赔偿。全文完。2024年度城市亮化工程劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2劳务分包方定义1.3城市亮化工程定义第二条合同范围及内容2.1劳务分包范围2.2劳务分包内容2.3工程量及进度安排第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4价格调整机制第四条工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3关键节点及进度要求第五条质量标准及要求5.1工程质量标准5.2质量验收程序5.3质量问题处理第六条劳务分包方的义务与责任6.1劳务分包方的义务6.2劳务分包方的责任第七条发包方的义务与责任7.1发包方的义务7.2发包方的责任第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1劳务分包方的违约责任9.2发包方的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3诉讼或仲裁费用第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的后果处理第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四条其他条款14.1信息保密14.2法律适用14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2劳务分包方定义1.3城市亮化工程定义本工程：指位于（工程地点）的城市亮化工程，包括但不限于（工程内容详细描述）。第二条合同范围及内容2.1劳务分包范围乙方同意按照甲方的要求，完成本工程中（分包工程具体内容）的施工工作。2.2劳务分包内容乙方应提供的人力资源、施工材料、施工设备等详细清单，详见附件一。2.3工程量及进度安排乙方应按照甲方的要求，完成本工程的工程量，并按照约定的进度进行施工。具体的工程量和进度安排详见附件二。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同的总价为人民币（大写）（金额），详见附件三。3.2支付方式甲方支付乙方劳务费用的方式为（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3支付进度本合同的支付进度按照完成工程量的比例进行，具体支付进度安排详见附件四。3.4价格调整机制如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格，具体调整机制详见附件五。第四条工期及进度4.1开工日期本工程的开工日期为（日期），详见附件六。4.2竣工日期本工程的竣工日期为（日期），详见附件七。4.3关键节点及进度要求乙方应按照甲方的要求，在关键节点前完成相应的施工工作，具体关键节点及进度要求详见附件八。第五条质量标准及要求5.1工程质量标准本工程的质量标准应符合（国家标准、行业标准或其他标准）的要求。5.2质量验收程序乙方应按照甲方的要求，进行质量自检和报告，具体验收程序详见附件九。5.3质量问题处理如发现质量问题，乙方应立即进行整改，并承担因此产生的全部费用。具体的质量问题处理流程详见附件十。第六条劳务分包方的义务与责任6.1劳务分包方的义务乙方应按照本合同的规定和甲方的要求，完成本工程的施工工作。6.2劳务分包方的责任乙方应对本工程的施工质量、安全、进度等承担全部责任。如因乙方原因导致工程质量问题、安全事故等，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。第七条发包方的义务与责任7.1发包方的义务甲方应对乙方提供的工作条件、施工图纸、技术要求等予以保障，并按照本合同的约定支付乙方劳务费用。7.2发包方的责任甲方应对乙方的施工工作予以监督和检查，如发现乙方施工不符合本合同约定要求的，甲方有权要求乙方立即整改，乙方应承担因整改产生的费用。如因甲方原因导致工程质量问题、安全事故等，甲方应承担相应的法律责任和赔偿责任。第八条保密条款8.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密、客户信息等，均属于保密内容。8.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。8.3违约责任如一方违反本合同的保密条款，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条违约责任9.1劳务分包方的违约责任乙方如未按照本合同约定完成施工工作，或施工质量不符合甲方要求的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的损失、延误的工程费用等。9.2发包方的违约责任甲方如未按照本合同约定支付乙方劳务费用，或未提供乙方施工所需的工作条件等，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此产生的损失、延误的工程费用等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交（选择仲裁或诉讼，具体地点）解决。10.2争议解决地点如选择仲裁，仲裁地点为（具体地点）；如选择诉讼，诉讼地点为（具体地点）。10.3诉讼或仲裁费用仲裁或诉讼费用由败诉方承担。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更程序本合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同解除条件（1）双方协商一致解除；（2）因不可抗力导致本合同无法履行；（3）一方严重违反本合同，导致对方不能实现合同目的；（4）法律、法规、政策等原因导致本合同无法履行。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）以及政府行为（如政策调整、强制停工等），使一方不能履行或不能完全履行本合同的约定。12.2不可抗力事件的后果处理遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。遭受不可抗力事件的一方应采取必要的措施减轻损失，并及时向对方提供损失情况的证明。第十三条合同的转让13.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.2转让程序如需转让本合同，应书面通知对方，并经对方同意后，方可进行转让。第十四条其他条款14.1信息保密双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款15.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，甲乙双方同意或依据本合同约定，涉及到的除甲乙双方以外的其他方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。15.2第三方介入的程序甲乙双方同意，在第三方介入前，应事先协商一致，并明确第三方的职责、权利和义务。第三方介入需签订书面协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。第三方介入后的责任分配16.1第三方责任的界定第三方介入本合同后，其应承担相应的职责和义务。甲乙双方与第三方之间的权利义务关系，应以本合同及书面协议为准。16.2第三方责任限额第三方对甲乙双方的赔偿责任限额，应以第三方与甲乙双方签订的书面协议为准。如书面协议中未明确责任限额，第三方对甲乙双方的赔偿责任限额为第三方从甲乙双方获得的报酬总额。16.3第三方与其他各方的划分第三方介入本合同后，其与甲乙双方之间的权利义务划分，应以书面协议为准。未经书面协议约定，第三方不应视为甲乙双方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。第三方介入的义务与责任17.1第三方义务第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和进度。第三方应遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。17.2第三方责任第三方应对其提供的服务质量和结果承担责任。如第三方服务不符合甲乙双方的要求，导致损失的，第三方应承担相应赔偿责任。17.3第三方对甲乙双方的保密义务第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲乙双方书面同意，不得向第三方披露。甲乙双方的权利与义务18.1甲乙双方的告知义务甲乙双方应向第三方如实告知与合同有关的信息，包括但不限于工程条件、技术要求、合同条款等。18.2甲乙双方的协助义务甲乙双方应协助第三方履行其职责，提供必要的工作条件和支持。18.3甲乙双方对第三方的监督权甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和检查，要求第三方按照约定提供服务，并确保服务质量。违约责任及争议解决19.1第三方违约如第三方未按照本合同及书面协议的约定提供服务，或服务不符合甲乙双方要求的，第三方应承担相应的违约责任。19.2甲乙双方的违约如甲乙双方未按照本合同及书面协议的约定履行义务，导致第三方无法提供服务的，甲乙双方应承担相应的违约责任。19.3争议解决本合同及书面协议履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼地点、费用及责任承担，按照本合同及相关书面协议的约定执行。本部分修正条款的生效20.1修正条款生效条件本部分修正条款自甲乙双方签字或盖章之日起生效。20.2修正条款的变更程序本部分修正条款的变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。20.3修正条款的解除条件本部分修正条款的解除应由甲乙双方协商一致，并以书面形式解除。解除后的权利义务关系，应以本合同及书面协议为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述工程的设计要求、施工标准、设备选型等信息。附件二：施工材料和设备清单详细列出施工所需的材料和设备名称、型号、数量等信息。附件三：劳务费用支付明细表详细说明劳务费用的支付标准、支付次数、支付金额等信息。附件四：工程进度计划详细描述工程的施工进度安排，包括各阶段工程的开始时间、结束时间等信息。附件五：质量验收标准详细列出工程质量验收的标准和要求。附件六：保密协议详细描述保密内容的范围、保密期限及违约责任等。附件七：第三方介入协议详细描述第三方的职责、权利和义务，以及第三方责任限额等。附件八：争议解决协议详细描述争议解决的方式、地点、费用及责任承担等。附件九：违约行为及责任认定标准详细列出合作中可能涉及的违约行为，以及违约的责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成施工工作，或施工质量不符合甲方要求。2.甲方未按照约定支付乙方劳务费用，或未提供乙方施工所需的工作条件。3.第三方未按照约定提供服务，或服务不符合甲乙双方要求。4.任何一方未经对方同意，擅自将本合同的权利义务转让给第三方。5.任何一方违反本合同的保密条款，导致对方遭受损失。违约责任认定标准：1.违约行为导致损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。2.违约方的赔偿责任限于因违约行为直接导致的损失，不包括间接损失。3.违约方的赔偿责任限额，应以第三方与甲乙双方签订的书面协议为准。如书面协议中未明确责任限额，第三方对甲乙双方的赔偿责任限额为第三方从甲乙双方获得的报酬总额。示例说明：假设乙方未按照约定完成施工工作，导致甲方遭受延误损失。根据附件九中的违约行为及责任认定标准，乙方应承担因违约行为直接导致的损失赔偿责任。具体赔偿金额应根据实际情况和附件七中的第三方介入协议进行认定。如果第三方介入协议中明确了赔偿责任限额，则赔偿金额不超过该限额。如果第三方介入协议中未明确赔偿责任限额，则赔偿金额以第三方从甲乙双方获得的报酬总额为限。全文完。2024年度城市亮化工程劳务分包合同2本合同目录一览1.总则1.1分包工程概况1.2分包合同的签订依据1.3分包合同的生效条件2.分包工程的范围和内容2.1分包工程的具体项目2.2分包工程的施工标准和要求2.3分包工程的完成时间及节点3.分包价格及支付方式3.1分包价格的确定3.2支付方式的约定3.3工程进度款的支付3.4竣工结算及支付4.分包方的义务和责任4.1分包方的施工义务4.2分包方的质量保证义务4.3分包方的安全施工义务4.4分包方的保密义务5.总包方的义务和责任5.1总包方的协调和管理义务5.2总包方的技术支持义务5.3总包方的工程进度协调义务5.4总包方的安全保障义务6.合同的变更和解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件7.违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任8.争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的地点和法院9.合同的生效、终止和解除9.1合同的生效时间9.2合同的终止条件9.3合同的解除条件10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的泄露后果11.知识产权保护11.1知识产权的归属11.2知识产权的保护12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的通知和证明12.3不可抗力的后果处理13.合同的附件13.1分包工程的设计图纸和技术文件13.2分包工程的施工方案和施工组织设计13.3分包工程的预算和支付明细表14.其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的送达和通知14.3合同的解除和终止后续事项第一部分：合同如下：第一条总则1.1分包工程概况分包工程为2024年度城市亮化工程，包括但不限于照明设备安装、线路铺设、控制系统调试等工作。1.2分包合同的签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及城市亮化工程的设计文件、技术要求等签订。1.3分包合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时需经相关部门审批同意。第二条分包工程的范围和内容2.1分包工程的具体项目分包工程包括：照明设备安装、线路铺设、控制系统调试、现场清理等工作。2.2分包工程的施工标准和要求分包方应按照总包方提供的施工图纸、技术要求、施工组织设计等要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准。2.3分包工程的完成时间及节点分包方应按照总包方提供的施工进度计划完成各项工作，具体完成时间及节点由双方协商确定。第三条分包价格及支付方式3.1分包价格的确定分包价格根据分包工程的数量、难度、材料成本等因素，由双方协商确定。3.2支付方式的约定支付方式为分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。3.3工程进度款的支付双方根据工程实际进度，按照约定的支付比例支付工程进度款。3.4竣工结算及支付工程竣工后，分包方应向总包方提供完整的工程资料，进行竣工结算。竣工结算完成后，总包方支付剩余款项。第四条分包方的义务和责任4.1分包方的施工义务分包方应按照约定完成分包工程，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。4.2分包方的质量保证义务分包方应承担分包工程的质量保证责任，确保工程合格率达到约定标准。4.3分包方的安全施工义务分包方应按照相关法律法规和安全生产要求，做好施工现场的安全防护工作。4.4分包方的保密义务分包方应对在合同履行过程中获得的总包方的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经总包方同意不得泄露给第三方。第五条总包方的义务和责任5.1总包方的协调和管理义务总包方应负责对分包工程的协调和管理，确保工程顺利进行。5.2总包方的技术支持义务总包方应提供分包工程所需的设计图纸、技术要求、施工组织设计等资料，并负责解答分包方在施工过程中的技术问题。5.3总包方的工程进度协调义务总包方应与分包方协商确定工程进度计划，并负责协调解决影响工程进度的相关问题。5.4总包方的安全保障义务总包方应负责施工现场的安全保障工作，确保分包方在施工过程中的人身安全和工程安全。第六条合同的变更和解除6.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第八条违约责任7.1分包方的违约责任分包方未按照约定完成分包工程的，应向总包方支付违约金，并承担因此造成的一切损失。7.2总包方的违约责任总包方未按照约定提供设计图纸、技术要求等资料，或未按约定支付工程款，应向分包方支付违约金，并承担因此造成的一切损失。第九条争议解决8.1争议解决的方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决的地点和法院争议解决的地点为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、终止和解除9.1合同的生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的终止条件合同终止条件如下：（1）分包工程竣工并验收合格；（2）分包方支付完毕全部价款；（3）双方协商一致终止合同。9.3合同的解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约严重，对方无法实现合同目的。第十一条保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密、运营管理等方面的信息。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止或解除之日起五年。10.3保密信息的泄露后果泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条知识产权保护11.1知识产权的归属分包工程所涉及的知识产权归总包方所有。11.2知识产权的保护分包方应遵守相关法律法规，保护总包方的知识产权，不得侵犯总包方的知识产权。第十三条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的通知和证明发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。12.3不可抗力的后果处理因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决。第十四条合同的附件13.1合同附件包括分包工程的设计图纸、技术文件、施工方案、施工组织设计、预算等。13.2合同附件的交验分包方应在合同签订后七个工作日内向总包方提交合同附件。13.3合同附件的修改合同附件的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。第十五条其他条款14.1合同的修改和补充合同的修改和补充应经双方协商一致，并签订书面修改协议。14.2合同的送达和通知双方通过书面形式送达对方的通知、文件、函件等，均视为送达。14.3合同的解除和终止后续事项合同解除或终止后，分包方应按照总包方的要求做好工程交接工作，并承担相关费用。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲乙双方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、金融服务方等。1.2第三方介入情形第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因或要求，导致甲乙双方需要与其进行交涉、协调、合作或履行合同义务的情况。第二条第三方介入的额外条款及说明2.1第三方介入的告知义务甲乙双方在合同履行过程中，如出现需要与第三方进行交涉、协调、合作或履行合同义务的情况，应立即告知对方。2.2第三方介入的协调义务甲乙双方应积极与第三方进行沟通、协调，确保合同的顺利履行。2.3第三方介入的额外义务甲乙双方在第三方介入的情况下，应根据合同约定和实际情况，履行与第三方相关的额外义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任的界定第三方对于因介入导致合同履行受阻、延误或其他损失的，由第三方承担相应的责任。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、第三方介入的影响程度等因素，由甲乙双方协商确定。3.3第三方责任限额的调整甲乙双方应根据合同履行情况，适时调整第三方责任限额，并签订书面调整协议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为独立的主体，彼此之间的合同关系及责任划分不影响甲乙双方之间的合同关系及责任划分。4.2第三方与甲乙双方的权益划分第三方的介入不影响甲乙双方根据合同约定享有的权益，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，维护自身的合法权益。4.3第三方与甲乙双方的义务划分甲乙双方应根据合同约定和实际情况，履行与第三方相关的义务，并承担因第三方介入导致的额外义务。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入引起的争议解决因第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2第三方介入争议的诉讼主体甲乙双方作为合同当事人，应作为诉讼主体，第三方作为第三人参与诉讼。第六条第三方介入后的合同修改和补充6.1第三方介入引起的合同修改因第三方介入需要修改合同的，甲乙双方应签订书面修改协议，明确修改内容和相关责任。6.2第三方介入引起的合同补充因第三方介入需要补充合同的，甲乙双方应签订书面补充协议，明确补充内容和相关责任。第七条第三方介入后的合同终止和解除7.1第三方介入引起的合同终止因第三方介入导致合同无法履行或合同目的无法实现的，甲乙双方可以根据合同约定或协商一致，终止或解除合同。7.2第三方介入引起的合同解除甲乙双方因第三方介入导致合同解除的，应根据合同约定和相关法律法规，处理合同解除后的相关事项。第八条第三方介入后的保密义务8.1第三方介入信息的保密甲乙双方应对第三方介入的相关信息予以保密，未经第三方同意，不得向外界披露。8.2第三方介入保密信息的保护期限第三方介入保密信息的保护期限根据合同约定和实际情况确定，最长不超过合同终