2024年度地下综合管廊建设设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地下综合管廊建设设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3设计人1.4施工人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2设计费3.3施工费3.4价格调整第四条合同履行4.1设计阶段4.1.1设计进度4.1.2设计质量4.2施工阶段4.2.1施工进度4.2.2施工质量4.2.3安全生产第五条合同期限5.1设计期限5.2施工期限第六条质量保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任第七条合同的变更和解除7.1变更条件7.2解除条件第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3设计人违约8.4施工人违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、修改和终止10.1合同生效10.2合同修改10.3合同终止第十一条合同的附则11.1合同的解释11.2合同的补充11.3合同的附件第十二条设计相关事宜12.1设计依据12.2设计变更12.3设计成果交付第十三条施工相关事宜13.1施工依据13.2施工组织13.3施工材料13.4施工安全第十四条其他事宜14.1合同保密14.2合同转让14.3合同的监督与检查第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、协调、管理和监督工程建设的单位。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程设计和施工任务的单位。1.3设计人设计人是指按照本合同约定，承担工程设计任务的单位。1.4施工人施工人是指按照本合同约定，承担工程施工任务的单位。第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为2024年度地下综合管廊建设项目。2.2工程地点本合同项下的工程地点为市区街道。2.3工程规模本合同项下的工程规模为平方米，包括管廊主体结构、附属设施及配套工程等。2.4工程内容本合同项下的工程内容包括但不限于：管廊主体结构设计、施工；附属设施设计、施工；配套工程设计、施工等。第三条合同价格3.1合同总价本合同的总价为人民币元整（大写：人民币元整），包括设计费、施工费等。3.2设计费设计费为人民币元整（大写：人民币元整），用于支付设计人完成工程设计任务所需的费用。3.3施工费施工费为人民币元整（大写：人民币元整），用于支付施工人完成工程施工任务所需的费用。3.4价格调整合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同价格发生变动，双方可协商调整合同价格。第四条合同履行4.1设计阶段4.1.1设计进度设计人应按照合同约定的时间节点完成设计任务，并提交设计成果。4.1.2设计质量设计人应保证设计成果符合国家法律法规、行业标准和合同要求，确保设计质量。4.2施工阶段4.2.1施工进度承包人应按照合同约定的时间节点完成施工任务，并保证施工进度。4.2.2施工质量承包人应按照设计文件和施工规范要求，保证施工质量，确保工程安全、可靠。4.2.3安全生产承包人应严格按照国家法律法规、安全生产标准和合同要求，加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全。第五条合同期限5.1设计期限设计人应在本合同签订后个工作日内完成设计任务。5.2施工期限承包人应在本合同签订后个工作日内完成施工任务。第六条质量保修6.1保修范围本工程的保修范围包括但不限于：管廊主体结构、附属设施及配套工程等。6.2保修期限本工程的保修期限为自工程竣工验收合格之日起年。6.3保修责任在保修期限内，如工程出现质量问题，承包人应负责维修、更换或赔偿，并承担相应费用。第七条合同的变更和解除7.1变更条件合同履行过程中，如因不可抗力等特殊情况导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。7.2解除条件合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。本部分内容仅为示例，实际合同内容应根据项目具体情况进行调整和完善。第八条违约责任8.1发包人违约发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。8.2承包人违约承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。8.3设计人违约设计人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。8.4施工人违约施工人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可向工程所在地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向工程所在地的法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改和终止10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改合同履行过程中，如需修改合同，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3合同终止合同履行完毕，或者双方协商一致解除合同，本合同即告终止。第十一条合同的附则11.1合同的解释本合同未尽事宜，按照中华人民共和国法律法规、行业标准和双方协商一致的原则解释。11.2合同的补充如本合同附件中未涉及的事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.3合同的附件本合同附件包括：工程设计文件、工程施工方案、工程量清单等。第十二条设计相关事宜12.1设计依据设计人应按照国家法律法规、行业标准和发包人的要求进行设计。12.2设计变更设计人在设计过程中，如遇特殊情况需要变更设计的，应提前向发包人报告，并经发包人批准。12.3设计成果交付设计人应按照合同约定的时间节点，向发包人提交设计成果。第十三条施工相关事宜13.1施工依据承包人应按照设计文件和施工规范要求进行施工。13.2施工组织承包人应制定详细的施工组织设计，并报送发包人批准。13.3施工材料承包人应按照设计要求和合同约定，选择合格的施工材料。13.4施工安全承包人应加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。第十四条其他事宜14.1合同保密双方应对合同内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。14.3合同的监督与检查发包人有权对承包人的设计、施工情况进行监督与检查，以确保合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款和条件15.第三方介入15.2第三方介入需得到甲乙双方的书面同意。未经甲乙双方共同书面同意，任何一方不得擅自引入第三方。第三方的主要责任和义务16.第三方责任16.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，提供专业服务或参与工程实施，并确保服务或实施的质量和效率。16.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲乙双方的规章制度，不得违反合同约定。16.3第三方应对其提供的服务或参与工程实施过程中产生的任何纠纷、损失或损害承担责任。17.第三方义务17.1第三方应按照合同约定，按时提供服务或参与工程实施，并确保服务或实施的顺利进行。17.2第三方应确保其提供的服务或参与工程实施的人员具备相应的资质和能力，并遵守职业道德和行业规范。第三方与甲乙双方的责任划分18.第三方与甲乙双方的责任划分18.1第三方应独立承担其提供的服务或参与工程实施过程中的责任和风险，甲乙双方不承担第三方责任。18.2甲乙双方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方仍应按照本合同约定履行各自的权利和义务。第三方责任限额的明确19.第三方责任限额19.1甲乙双方应在补充协议中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。19.2第三方应在其责任限额内对因其提供的服务或参与工程实施过程中产生的损失或损害承担责任。第三方介入对合同履行的影响20.第三方介入对合同履行的影响20.1第三方介入不影响本合同的生效、修改和终止。20.2第三方介入不影响本合同中甲乙双方的权利和义务。甲乙双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务。20.3第三方介入不影响本合同中甲乙双方的违约责任。一方违约的，应承担违约责任，向另一方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第三方介入后的争议解决21.第三方介入后的争议解决21.1如第三方介入引发争议，甲乙双方应通过友好协商的方式解决。21.2如协商不成，甲乙双方可向工程所在地的人民调解委员会申请调解。21.3如调解不成，甲乙双方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。21.4如仲裁不成，甲乙双方均有权向工程所在地的法院提起诉讼。本部分内容为第三方介入后的修正条款，实际合同内容应根据项目具体情况进行调整和完善。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：工程施工方案附件3：工程量清单附件4：材料合格证附件5：施工图纸附件6：施工合同技术条款附件7：工程质量标准附件8：安全生产管理制度附件9：环境保护措施方案附件10：工程进度计划附件11：付款凭证附件12：变更订单附件13：验收报告附件14：保修条款附件1：工程设计文件详细要求：应包括工程设计说明书、设计图纸、设计计算书等，内容应完整、清晰，符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。附件2：工程施工方案详细要求：应包括工程施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等，内容应详细、具体，确保工程施工的顺利进行。附件3：工程量清单详细要求：应包括工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等信息，清单应准确、完整。附件4：材料合格证详细要求：应包括材料的名称、规格、型号、生产厂家、合格证明等，确保材料符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。附件5：施工图纸详细要求：应包括施工图纸、施工说明、施工细节等，内容应准确、清晰，便于施工人员理解和执行。附件6：施工合同技术条款详细要求：应包括施工合同的技术要求、技术标准、技术措施等，内容应详细、具体。附件7：工程质量标准详细要求：应包括工程质量的要求、标准、检验方法等，内容应符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。附件8：安全生产管理制度详细要求：应包括安全生产管理制度、安全操作规程、安全教育培训等，内容应符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。附件9：环境保护措施方案详细要求：应包括环境保护措施的方案、环保设施、环保要求等，内容应符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。附件10：工程进度计划详细要求：应包括工程进度计划、关键节点、进度调整等，内容应具体、明确，便于甲乙双方监督和执行。附件11：付款凭证详细要求：应包括付款申请、付款审批、付款金额、付款时间等，内容应真实、合法。附件12：变更订单详细要求：应包括变更内容、变更原因、变更费用、变更审批等，内容应明确、具体。附件13：验收报告详细要求：应包括工程验收的项目、验收标准、验收结果等，内容应真实、准确。附件14：保修条款详细要求：应包括保修范围、保修期限、保修责任等，内容应明确、具体。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按约定时间履行合同义务。2.未按约定质量标准完成工作。3.未按约定提供服务或参与工程实施。4.违反国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。5.未经甲乙双方同意，擅自转让合同权利或义务。6.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金比例计算违约金。2.损失赔偿：根据违约行为造成的实际损失金额进行赔偿。3.工期延误：按照合同约定的工期延误违约金比例计算。4.质量问题：根据工程质量标准进行检测，如不合格，需返工、修复，由此产生的费用由违约方承担。5.违约造成的其他损失：根据实际情况确定违约责任。示例说明：1.若承包人未按约定时间完成施工任务，应支付合同总价款的5%作为违约金。2.若设计人提供的设计成果不符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求，应承担返工、修复的费用。3.若第三方未按约定提供服务或参与工程实施，导致工程进度延误，应按照合同约定的工期延误违约金比例计算违约金。全文完。2024年度地下综合管廊建设设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围第二条合同价格2.1合同总价2.2设计费用2.3施工费用2.4价格调整机制第三条设计与施工进度安排3.1设计阶段3.1.1初步设计完成时间3.1.2施工图设计完成时间3.2施工阶段3.2.1施工准备期3.2.2施工开工日期3.2.3施工竣工日期第四条设计与施工质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准第五条合同的履行与监督5.1发包方的义务5.2承包方的义务5.3监理机构的设置与职责第六条变更与调整6.1合同变更的条件6.2合同调整的程序第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同解除程序第十一条保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的保护期限第十二条知识产权保护12.1知识产权的归属12.2知识产权的保护第十三条税费13.1税费承担原则13.2税费支付方式第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的副本14.3合同的传递14.4合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围本合同的设计与施工范围包括但不限于：管廊本体工程、出入风口工程、排水泵站工程、监控中心工程、综合管廊内部管线安装工程等。第二条合同价格2.1合同总价合同总价为本合同约定的设计与施工范围内所有工作的总和，具体金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。2.2设计费用设计费用为人民币【】元整（大写：【】元整），用于支付承包方进行项目设计的相关费用。2.3施工费用施工费用为人民币【】元整（大写：【】元整），用于支付承包方进行项目施工的相关费用。2.4价格调整机制合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格，具体调整方式按照双方另行约定的价格调整机制执行。第三条设计与施工进度安排3.1设计阶段3.1.1初步设计完成时间承包方应于【】年【】月【】日前完成初步设计，并提交给发包方审查。3.1.2施工图设计完成时间承包方应于【】年【】月【】日前完成施工图设计，并提交给发包方审查。3.2施工阶段3.2.1施工准备期承包方应自合同签订之日起【】天内完成施工准备工作，包括但不限于施工场地平整、临时设施搭建、施工人员组织等。3.2.2施工开工日期承包方应自施工准备期结束后【】天内开始正式施工。3.2.3施工竣工日期承包方应保证项目在合同约定的工期内完工，即【】年【】月【】日前完成所有施工工作。第四条设计与施工质量标准4.1设计质量标准承包方应按照中国法律法规、行业标准和发包方的要求进行设计，确保设计文件符合国家标准、规范和要求。4.2施工质量标准承包方应按照设计文件、施工图纸和相关的国家标准、规范进行施工，确保施工质量符合要求。第五条合同的履行与监督5.1发包方的义务发包方应按照合同约定提供施工场地、施工条件，及时支付合同价款，并负责协调解决合同履行过程中出现的问题。5.2承包方的义务承包方应按照合同约定完成设计与施工工作，保证设计与施工质量，并按照约定的期限和方式提交相关文件。5.3监理机构的设置与职责发包方应设立监理机构，对承包方的设计与施工过程进行监督管理，确保合同的顺利履行。监理机构有权对承包方的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查，并提出整改要求。第六条变更与调整6.1合同变更的条件合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的，双方可协商一致后进行变更。6.2合同调整的程序合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。合同变更内容与原合同具有同等法律效力。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，请求法院依法解决争议。第九条合同的解除与终止9.1合同解除的条件任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，另一方有权解除合同。9.2合同终止的条件合同履行完毕，双方已按照约定完成了所有义务，本合同即告终止。第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改程序合同的修改应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。修改内容与原合同具有同等法律效力。10.3合同解除程序合同解除应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。解除合同后，双方应按照约定办理相关手续，互相返还已收到的财物，并结算相关费用。第十一条保密条款11.1保密信息的范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同履行过程中知悉的对方未公开的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同解除或终止之日起计算，为期【】年。第十二条知识产权保护12.1知识产权的归属双方在合同履行过程中创造的知识产权，归【】方所有。12.2知识产权的保护双方应依法保护对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。第十三条税费13.1税费承担原则双方应按照中国法律的规定，各自承担合同履行过程中的税费。13.2税费支付方式税费的支付方式按照双方约定的方式进行。第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的副本本合同一式【】份，双方各执【】份，具有同等法律效力。14.3合同的传递合同的传递采取书面形式，双方确认收到后生效。14.4合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同中所称的第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、检测方、评估方、融资方、原材料供应方、技术支持方等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当甲乙方在履行合同过程中需要第三方介入时，应提前【】天通知对方，并说明介入的第三方名称、介入的事项和理由等。2.2第三方介入条件（1）第三方与甲乙方之间不存在利益冲突；（2）第三方具备介入所需的专业能力、资质和良好信誉；（3）第三方介入不违反相关法律法规和行业规范。第三条第三方介入的职责与权利3.1第三方职责第三方介入后，应严格按照甲乙双方的约定和合同要求，履行相应的职责，确保合同的顺利履行。3.2第三方权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和费用。第四条第三方介入的额外条款与说明4.1额外条款甲乙方在合同中应增加如下额外条款：“如合同履行过程中需要第三方介入，按本合同第三部分‘第三方介入后的修正’执行。”4.2说明本合同所涉及的第三方介入，甲乙方应谨慎选择，确保第三方具备相应的资质和能力，并遵守相关法律法规和行业规范。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方对甲乙方承担的责任限额，按照第三方介入时的约定和合同要求确定。5.2第三方责任限额的调整如甲乙方认为第三方的责任限额过低，双方可协商一致后进行调整。调整后的责任限额不得违反相关法律法规和行业规范。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙方第三方介入后，应独立履行合同约定的职责，与甲乙方不存在任何隶属或代理关系。6.2第三方与中介方如第三方为中介方，中介方应按照甲乙双方的约定，履行合同约定的职责，并承担相应的责任。6.3第三方与检测方、评估方等第三方如为检测方、评估方等，应按照甲乙双方的约定，客观、公正地履行检测、评估等职责，并承担相应的责任。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止当第三方完成介入事项，或甲乙方协商一致终止第三方介入时，第三方介入终止。7.2第三方介入的解除如第三方存在违约行为，甲乙方有权解除第三方介入。解除第三方介入后，甲乙方应按照约定支付第三方相应的报酬和费用。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违约第三方如存在违约行为，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。8.2甲乙方违约甲乙方如存在违约行为，应承担违约责任，向第三方支付约定的报酬和费用。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，请求法院依法解决争议。第十条第三方介入的生效、修改与解除10.1第三方介入生效本合同涉及的第三方介入，自甲乙方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入修改第三方介入的修改应采取书面形式，经甲乙方签字盖章后生效。修改内容与原合同具有同等法律效力。10.3第三方介入解除第三方介入的解除应采取书面形式，经甲乙方签字盖章后生效。解除第三方介入后，甲乙