2024年度建筑安装工程招标施工合同2篇_第1页
2024年度建筑安装工程招标施工合同2篇_第2页
2024年度建筑安装工程招标施工合同2篇_第3页
2024年度建筑安装工程招标施工合同2篇_第4页
2024年度建筑安装工程招标施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑安装工程招标施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工1.5合同第二条合同标的2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期第五条施工要求5.1施工标准5.2施工安全5.3环保要求第六条承包方义务6.1施工组织6.2施工人员管理6.3材料供应6.4工程验收第七条发包方义务7.1施工场地准备7.2施工条件保障7.3变更管理第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条税收和费用13.1税收13.2费用承担第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修订14.3法律适用14.4争议管辖14.5联系方式14.6合同解除或终止后的义务第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工施工是指乙方根据本合同约定,按照甲方要求在甲方指定的地点和时间完成的土建、安装、装修等相关工作。1.5合同本合同是指甲方与乙方签订的,关于乙方承担甲方委托的工程,明确双方权利和义务的书面协议。第二条合同标的2.1工程内容乙方应按照本合同约定的工程内容和工程量清单,完成相应的施工工作。2.2工程量工程量清单详见附件一,乙方应严格按照该清单完成施工。2.3工程质量标准工程质量标准详见附件二,乙方应保证工程质量符合约定的标准。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整除本合同约定的价格调整条款外,未经甲方同意,乙方不得以任何理由提出调整价格的要求。3.3支付方式甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例,向乙方支付合同款项。具体付款方式和比例详见附件三。第四条施工期限4.1施工开始日期本工程施工开始日期为:_____________。4.2施工结束日期本工程施工结束日期为:_____________。4.3延期乙方如因不可抗力等原因导致施工延期,应提前通知甲方,并积极采取措施减少损失。甲方同意延期后,乙方的延期责任相应解除。第五条施工要求5.1施工标准乙方应按照本合同约定的施工标准进行施工,保证工程质量。5.2施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工,确保施工安全。5.3环保要求乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和行业标准,做好施工现场的环保工作。第六条承包方义务6.1施工组织乙方应按照本合同约定的工程内容和工程量,合理组织施工,确保工程按时完成。6.2施工人员管理乙方应保证施工人员的素质和技能,不得使用无资质或不符合要求的人员进行施工。6.3材料供应乙方应按照本合同约定的材料供应要求,保证材料质量、数量和供应时间。6.4工程验收乙方应按照本合同约定的验收标准和方法,对完成的工程进行自检和验收。第七条发包方义务7.1施工场地准备甲方应在本合同约定的施工开始日期前,完成施工场地的准备工作,包括场地平整、水电接入等。7.2施工条件保障甲方应确保施工期间,施工场地具备乙方施工所需的条件,包括但不限于施工场地、施工设备、施工材料等。7.3变更管理甲方如需对工程进行变更,应与乙方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议为本合同的附件,具有同等法律效力。第八条违约责任8.1承包方违约乙方如违反本合同的约定,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为本合同总价的一定比例。具体比例详见附件四。8.2发包方违约甲方如违反本合同的约定,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为本合同总价的一定比例。具体比例详见附件四。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中发生的任何争议。9.2调解解决如协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.4法律途径本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同变更任何一方如需变更本合同的约定,应书面通知对方,并经对方同意。书面协议为本合同的附件,具有同等法律效力。10.3合同解除除本合同约定的解除条件外,任何一方不得单方面解除本合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方在签订和履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,包括但不限于技术资料、客户信息等。11.2保密期限双方的保密义务自本合同生效之日起算,至本合同终止或履行完毕之日止。11.3泄露后果如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担赔偿责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果如不可抗力事件导致本合同无法履行,双方应协商解决。如协商不成,任何一方均有权解除本合同。第十三条税收和费用13.1税收双方应遵守国家有关税收法律、法规,依法缴纳税款。13.2费用承担本合同履行过程中产生的其他费用,按照本合同约定的方式承担。第十四条其他条款14.1合同附件本合同的附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2合同修订本合同的修订应采用书面形式,经双方签字(或盖章)后生效。14.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4争议管辖本合同争议的管辖法院为甲方所在地有管辖权的人民法院。14.5联系方式甲乙双方的联系方式详见附件五。14.6合同解除或终止后的义务本合同解除或终止后,乙方应按照甲方的要求,完成工程收尾工作,并承担相应费用。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义第三方是指除甲方和乙方之外,与本合同无直接权利义务关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于:中介服务、咨询服务、审计评估、保险理赔等。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方介入本合同时,其责任范围和限额由本合同及其附件规定,或由甲方、乙方与第三方另行签订的协议确定。2.2第三方义务第三方应按照本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议,履行相应的义务。2.3第三方权利第三方在本合同项下的权利,按照本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议确定。第三条甲方、乙方与第三方之间的关系3.1甲方、乙方与第三方之间的关系甲方、乙方与第三方之间的关系,按照本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议确定。3.2权利义务划分甲方、乙方与第三方之间的权利义务划分,按照本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议确定。第四条第三方介入后的合同变更4.1合同变更第三方介入本合同后,如需要变更合同内容,应由甲方、乙方与第三方协商一致,并签订书面变更协议。4.2变更协议生效书面变更协议经甲方、乙方、第三方签字(或盖章)后生效,成为本合同的有效组成部分。第五条第三方介入后的合同解除5.1合同解除第三方介入本合同后,如需要解除合同,应由甲方、乙方与第三方协商一致,并签订书面解除协议。5.2解除协议生效书面解除协议经甲方、乙方、第三方签字(或盖章)后生效,本合同即告解除。第六条第三方介入后的违约责任6.1第三方违约第三方如违反本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议,甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方、乙方违约甲方、乙方如违反本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议,第三方有权要求甲方、乙方承担违约责任。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决第三方介入本合同后,如发生争议,应通过友好协商的方式解决。如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2法律适用第三方介入本合同后的争议,适用中华人民共和国法律。第八条第三方介入后的保密义务8.1保密义务第三方应遵守本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议中关于保密义务的规定。8.2泄露后果如第三方违反保密义务,导致甲方、乙方遭受损失的,第三方应承担赔偿责任。第九条第三方介入后的税收和费用9.1税收第三方应依法缴纳与本合同有关的税款。9.2费用承担第三方在本合同项下的费用承担,按照本合同及甲方、乙方与第三方签订的协议确定。第十条第三方介入后的其他条款10.1附件本合同的附件,以及甲方、乙方与第三方签订的协议,为本合同的有效组成部分。10.2修订本合同及附件的修订,应采用书面形式,经甲方、乙方、第三方签字(或盖章)后生效。10.3法律适用本合同及附件的签订、履行、解释及争议解决,适用中华人民共和国法律。10.4争议管辖本合同及附件的争议,适用甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。10.5联系方式第三方与甲方、乙方之间的联系方式,详见附件五。10.6合同解除或终止后的义务本合同解除或终止后,第三方应按照甲方、乙方的要求,完成相应的收尾工作,并承担相应费用。第十一条第三方介入后的附件本合同的附件,以及甲方、乙方与第三方签订的协议,详细规定了第三方介入后的具体事项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程内容清单详细列出工程包含的所有项目、工程量及工程质量标准。附件二:材料供应清单详细列出施工所需材料的名称、数量、质量标准及供应时间等。附件三:付款方式及进度表详细规定付款节点、付款比例及付款方式。附件四:违约金比例详细列出违约金的比例,以及违约金计算的依据和方式。附件五:联系方式列出甲乙双方及第三方的联系方式,以便在合同履行过程中进行沟通。附件六:施工标准及安全要求详细列出施工过程中应遵守的标准和安全要求。附件七:保密协议规定双方在合同履行过程中所获悉的商业秘密和机密信息的保密义务、保密期限及泄露后果。附件八:不可抗力事件清单详细列出可能发生的不可抗力事件及对应的后果处理方式。附件九:税收和费用承担明细详细列出合同履行过程中产生的税收和费用,以及承担的主体和方式。附件十:合同修订记录记录合同的修订历程,包括修订的日期、内容及其它重要信息。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方迟延施工乙方未按照合同约定的时间完成工程,视为违约。甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按照附件四的规定计算。示例:乙方因自身原因导致工程迟延完成,甲方要求乙方支付迟延施工的违约金。2.乙方施工质量不符合约定乙方完成的工程质量不符合合同约定的质量标准,视为违约。甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金。示例:乙方施工的某项工程质量不符合约定的标准,甲方要求乙方进行返工或支付相应的违约金。3.乙方未按约定供应材料乙方未按照合同约定的时间、数量或质量供应材料,视为违约。甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿损失。示例:乙方未能按时提供约定的材料,导致施工进度受阻,甲方要求乙方支付因材料供应不足导致的损失。4.甲方未按约定支付款项甲方未按照合同约定的时间、比例支付款项,视为违约。乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿损失。示例:甲方未能按时支付约定的款项,导致乙方施工资金短缺,乙方要求甲方支付违约金。5.甲方未按约定提供施工条件甲方未按照合同约定的时间提供施工场地、设备、材料等,视为违约。乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿损失。示例:甲方未能按时提供施工场地,导致乙方无法按时开始施工,乙方要求甲方支付违约金。6.不可抗力事件因不可抗力事件导致合同无法履行或延期履行,双方均不承担违约责任。示例:地震等自然灾害导致施工无法进行,甲方和乙方均不承担违约责任。7.合同解除或终止合同解除或终止后,双方应按照本合同及附件的规定,履行相应的义务。示例:合同因双方协商一致解除后,乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作,并承担相应费用。全文完。2024年度建筑安装工程招标施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同标的2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条施工质量与安全5.1质量控制5.2安全措施5.3质量问题处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准第七条技术交底与变更7.1技术交底7.2设计变更7.3变更费用第八条合同的解除与终止8.1解除条件8.2终止条件8.3解除或终止后的处理第九条违约责任9.1发包方的违约9.2承包方的违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案程序第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同规定承担工程发包责任的法人或其他组织,即甲方。1.2承包方承包方是指按照本合同规定承担工程施工任务的法人或其他组织,即乙方。1.3工程工程是指本合同双方约定的施工项目,包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。1.4施工期施工期是指乙方按照本合同约定的开始施工日期至工程竣工交付的期限。第二条合同标的2.1工程内容工程内容包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程等。2.2工程量工程量是指根据本合同约定的工程内容和施工图纸,双方确认的工程量清单。2.3工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量要求。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指乙方完成本合同约定的工程内容,并达到合同约定的质量标准所需的费用。合同总价以人民币计价,具体金额详见合同附件。3.2价格调整价格调整的条件和办法按照双方约定并在合同附件中明确。3.3支付方式支付方式分为进度付款和竣工结算两种,具体支付方式和支付时间按照合同附件中的约定执行。第四条施工进度与工期4.1施工计划乙方应按照合同约定的时间节点提交施工计划,并按照施工计划完成工程施工。4.2工期延误因乙方原因导致工程不能按照合同约定的工期完成,乙方应按照合同约定承担违约责任。4.3提前完成奖励如乙方提前完成工程,双方可协商提前完成奖励的事宜。第五条施工质量与安全5.1质量控制乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合合同约定的质量标准。5.2安全措施乙方应制定并落实施工现场的安全措施,确保工程施工安全。5.3质量问题处理工程质量问题按照双方约定的处理程序和办法进行。第六条材料与设备6.1材料供应乙方应按照合同约定的材料供应范围和质量标准,自行采购并保证材料供应。6.2设备供应乙方应按照合同约定的设备供应范围和质量标准,自行采购并保证设备供应。6.3材料质量标准乙方应确保供应的材料符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量要求。第八条合同的解除与终止8.1解除条件(1)合同执行过程中,发生不可抗力因素,影响工程正常进行,且双方无法克服或协商解决的;(2)一方明确表示不履行合同主要义务,对方无法接受的;(3)一方严重违反合同条款,对方无法接受的;(4)法律、法规、政策变化,导致合同无法继续履行;(5)双方协商一致解除合同。8.2终止条件(1)工程竣工并经验收合格;(2)合同约定的保修期满;(3)双方约定的其他终止条件。8.3解除或终止后的处理第九条违约责任9.1发包方的违约发包方违反合同约定,导致乙方损失的,应承担违约责任,向乙方支付赔偿金。9.2承包方的违约乙方违反合同约定,导致发包方损失的,应承担违约责任,向发包方支付赔偿金。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和计算方式按照合同附件中的约定执行。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点仲裁地点约定为合同签订地。10.3仲裁费用仲裁费用按照相关法律法规和仲裁机构的规定执行。第十一条合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改合同的修改应采用书面形式,经双方协商一致后生效。11.3合同解除本合同的解除应按照第八条的约定执行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算,至合同终止或解除之日止。12.3泄露后果泄露保密信息的一方应承担违约责任,向守约方支付赔偿金,并承担相应的法律责任。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同附件合同附件是本合同的组成部分,与具有同等法律效力。附件包括工程量清单、材料设备供应清单、施工图纸等。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同签署地点为合同约定的发包方或承包方所在地。14.3备案程序本合同签署后,双方应按照相关法律法规的规定,将合同文本报送相关部门备案。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同工程的其他法人、组织或个人。1.2第三方介入包括但不限于:设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商、检测机构等。第二条第三方介入的责权利2.1第三方介入本合同工程,应遵守国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。2.2第三方应按照合同约定,承担相应的义务和责任,包括但不限于:完成工作、保证质量、安全施工等。2.3第三方如因自身原因导致工程损失或延误,应承担相应的赔偿责任。2.4第三方如因违约行为导致甲乙方损失,应承担违约责任,向甲乙方支付赔偿金。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1甲乙方应与第三方签订相应的合同,明确双方的权利、义务和责任。3.2甲乙方应确保第三方按照合同约定履行义务,保证工程质量和安全。3.3甲乙方应监督第三方按照施工计划进行施工,确保工程进度和工期。3.4甲乙方应协助第三方处理工程中的技术问题,提供必要的技术支持。3.5甲乙方应对第三方在施工过程中的行为进行监督,确保第三方遵守合同约定。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因违约行为导致甲乙方损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定应遵循公平、合理的原则,由甲乙方在合同中约定。4.3第三方在合同约定的责任限额内承担赔偿责任,超过责任限额的部分由第三方自行承担。4.4甲乙方应按照合同约定,向第三方追偿超过责任限额的损失。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间签订的合同,不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方如因违约行为导致甲乙方损失,甲乙方有权向第三方追偿,并有权要求第三方承担违约责任。5.3甲乙方应按照合同约定,履行对第三方的义务,确保第三方顺利履行合同。5.4甲乙方应对第三方在施工过程中的行为进行监督,确保第三方遵守合同约定。第六条第三方违约的处理6.1第三方如发生违约行为,甲乙方有权按照合同约定要求第三方承担违约责任。6.2第三方如发生违约行为,导致工程损失或延误,甲乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。6.3甲乙方应按照合同约定,向第三方追偿因违约行为导致的损失。第七条第三方与工程质量安全7.1第三方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。7.2第三方应严格按照施工方案和安全规程进行施工,确保工程施工安全。7.3第三方如发生质量问题或安全事故,应立即报告甲乙方,并按照甲乙方的要求进行处理。7.4甲乙方应监督第三方处理工程质量问题和安全事故,确保工程质量和安全。第八条第三方与合同变更8.1第三方如发生变更,应立即通知甲乙方,并按照甲乙方的要求进行合同变更。8.2合同变更应遵循双方协商一致的原则,并签订书面变更协议。8.3合同变更后的第三方应继续履行

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论