2024年大型火力发电厂建设施工专业分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型火力发电厂建设施工专业分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2分包工程定义第二条合同标的及工程范围2.1合同标的2.2工程范围第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式第四条合同工期及进度计划4.1合同工期4.2进度计划第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求第六条安全文明施工6.1安全施工6.2文明施工第七条技术支持和配合7.1技术支持7.2配合事项第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿方式第九条争议解决方式9.1争议解决方式第十条合同的签订、生效和解除10.1签订条件10.2生效条件10.3解除条件第十一条合同的变更和补充11.1变更条件11.2补充内容第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1其他事项14.2附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1发包方：指2024年大型火力发电厂建设项目业主或其合法授权的代表。1.1.2分包方：指承担分包工程的施工单位，具有相应的施工资质和能力。1.2分包工程定义1.2.1分包工程是指发包方根据主合同的约定，将其承担的部分工程依法分包给分包方实施的工程。第二条合同标的及工程范围2.1合同标的2.1.1本合同的合同标的为2024年大型火力发电厂建设项目中的土建工程、安装工程、调试工程等分包工程。2.1.2分包工程的详细内容和范围见附件一。2.2工程范围2.2.1分包方应按照合同约定和附件一中的工程量清单，完成分包工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。2.2.2分包方应负责分包工程现场的管理和协调，确保分包工程的顺利进行。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.1.1合同价格为本合同附件二中约定的价格，包括分包工程的施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等。3.1.2分包方应按照合同约定完成分包工程，发包方应按照合同约定的支付方式和支付时间支付合同价款。3.2支付方式3.2.1合同价款的支付方式分为进度付款和验收付款两部分。3.2.2进度付款按照合同约定的工程进度和完成情况，分期支付。3.2.3验收付款在分包工程验收合格后支付。第四条合同工期及进度计划4.1合同工期4.1.1分包工程的合同工期为本合同附件一中约定的工期。4.1.2分包方应按照合同约定的工期完成分包工程，如有延期，应承担相应的违约责任。4.2进度计划4.2.1分包方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报发包方批准。4.2.2分包方应按照批准的进度计划组织施工，确保工程按期完成。第五条质量标准及要求5.1质量标准5.1.1分包方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定，保证分包工程的质量。5.1.2分包工程的质量应符合主合同对工程质量的要求。5.2质量要求5.2.1分包方应承担分包工程的质量保证责任，确保分包工程的质量满足合同约定。5.2.2分包方应按照合同约定进行质量自检和验收，发包方有权对分包工程进行质量检查和验收。第六条安全文明施工6.1安全施工6.1.1分包方应按照国家和行业的相关安全生产法律法规，做好分包工程的安全管理工作。6.1.2分包方应制定详细的安全施工措施，并报发包方批准。6.2文明施工6.2.1分包方应遵守施工现场的管理规定，做到文明施工，确保施工过程中的环境卫生和人员安全。6.2.2分包方应承担因施工造成的环境污染和其他损失的责任。第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.1.1分包方未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约责任，包括逾期交付、工程质量不符合约定等。8.1.2发包方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任，包括逾期支付、少支付等。8.2赔偿方式8.2.1因分包方原因导致分包工程不符合合同约定的，分包方应负责修复或重新施工，并承担因此产生的费用。8.2.2因发包方原因导致分包工程不符合合同约定的，发包方应负责修复或重新施工，并承担因此产生的费用。第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的签订、生效和解除10.1签订条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起成立，并自附件一和附件二全部合格的条件下生效。10.1.2合同的签字盖章应由双方授权的代表进行。10.2生效条件10.2.1合同自合同签订之日起生效，有效期至分包工程验收合格之日止。10.2.2在合同有效期内，双方应严格履行合同约定的义务。10.3解除条件10.3.1在合同有效期内，除非合同约定或者双方协商一致外，任何一方不得单方面解除合同。10.3.2合同解除后，分包方应按照合同约定承担相应的违约责任。第十一条合同的变更和补充11.1变更条件11.1.1合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2合同变更不得影响分包工程的质量和安全。11.2补充内容11.2.1合同的补充内容应由双方协商一致，并签订书面补充协议。11.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.1.2保密信息的具体内容见附件三。12.2保密期限12.2.1保密信息的保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年止。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.1.2如合同中有与中华人民共和国法律冲突的条款，应以中华人民共和国法律为准。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1其他事项14.1.1本合同附件一、附件二、附件三等均为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.1.2附件一为分包工程量清单，附件二为合同价格明细表，附件三为保密信息清单。14.2附加条款14.2.1本合同未尽事宜，双方可签订附加协议，与本合同具有同等法律效力。14.2.2附加协议应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行或对合同的履行产生影响的行为。1.2第三方可以是中介方、监理方、设计方、材料供应方、施工设备租赁方等，包括但不限于这些主体。第二条第三方介入的协调和管理2.1甲乙方应积极协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。2.2甲乙方应负责对第三方的管理工作，确保第三方的工作符合合同要求。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方应按照合同约定履行相应的义务，并承担因未履行义务而产生的责任。3.2第三方介入合同的履行过程中，应遵守相关法律法规，不得损害甲乙方的合法权益。第四条第三方介入的变更和调整4.1甲乙方应在合同中明确第三方的变更和调整程序。4.2第三方变更或调整时，甲乙方应重新签订相关协议，并报对方备案。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。5.2甲乙方因第三方违约而受到损失的，有权向第三方追偿。第六条第三方介入的赔偿限额6.1甲乙方应在合同中明确第三方的赔偿限额。6.2赔偿限额可以根据第三方介入的性质、金额、风险等因素进行确定。第七条第三方介入的争议解决7.1甲乙方与第三方发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密条款8.1甲乙方与第三方在合同履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。8.2保密信息的具体内容见附件四。第九条第三方介入的法律适用及争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2如合同中有与中华人民共和国法律冲突的条款，应以中华人民共和国法律为准。第十条第三方介入的其他条款10.1本合同附件一、附件二、附件三和附件四等均为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。10.2附件四为第三方保密信息清单。第十一条第三方介入的附加协议11.1本合同未尽事宜，甲乙方可以签订附加协议，与本合同具有同等法律效力。11.2附加协议应采用书面形式，并由甲乙方签字盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出分包工程的所有工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：合同价格明细表详细列出合同价格的构成，包括施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等信息。附件三：保密信息清单详细列出双方在合同履行过程中应保密的信息，包括商业秘密、技术秘密、市场信息等。附件四：第三方保密信息清单详细列出第三方在合同履行过程中应保密的信息，包括商业秘密、技术秘密、市场信息等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成分包工程。2.发包方未按照合同约定支付价款。3.分包方未按照合同约定支付材料款、设备款、人工费等。4.分包方未按照合同约定进行安全施工、文明施工。5.发包方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小。2.违约方应承担因违约而产生的额外费用，如延期付款的利息、维修费用等。3.违约方应承担因违约而给对方造成的直接损失，如修复费用、重新施工费用等。示例说明：如分包方未按照合同约定完成分包工程，应承担延期交付的违约责任，包括支付逾期交付的违约金和因延期交付而产生的其他损失。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即发包方和分包方。2.分包工程：指发包方根据主合同的约定，将其承担的部分工程依法分包给分包方实施的工程。3.合同价格：指合同双方约定的分