工程项目的内部施工承包条款_第1页
工程项目的内部施工承包条款_第2页
工程项目的内部施工承包条款_第3页
工程项目的内部施工承包条款_第4页
工程项目的内部施工承包条款_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________工程项目的内部施工承包条款合同各方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为实施某工程项目,需要乙方提供施工服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方提供施工服务的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程总投资:_______二、承包范围及方式2.1乙方承包范围:(此处详细列举乙方承包的具体范围,如土建、安装、装修等)2.2承包方式:(此处明确承包方式,如总价包干、单价承包等)三、合同价格3.1合同总价:_______元(大写:_______元整)。3.2价格组成:包括施工图及工程量清单所列各项工程费用。3.3价格调整:合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素,双方可按约定进行价格调整。四、合同工期4.1工期:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。4.2工期延误:乙方如非因不可抗力原因导致工期延误,应按约定向甲方支付违约金。五、质量标准5.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。5.2验收标准:按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及国家相关验收规范进行验收。六、付款方式及进度6.1付款方式:合同签订后,甲方按工程进度支付乙方工程款。6.2付款进度:(此处详细列举付款的具体进度及比例)七、乙方的义务和责任7.1乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务,保证工程质量。7.2乙方应严格按照国家及行业安全生产规定,确保施工安全。7.3乙方应承担因施工过程中造成的第三方损害赔偿责任。八、甲方的义务和责任8.1甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款。8.2甲方应提供施工所需的现场条件,包括场地、水电等。8.3甲方应协助乙方办理相关施工手续。九、违约责任9.1乙方未按照约定完成施工任务的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。9.2甲方未按照约定支付工程款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。十、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他约定(此处列举其他双方约定的内容,如保密条款、知识产权保护等)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.明确工程项目的具体信息,包括工程名称、地点、内容、规模和总投资等。2.详细列出乙方承包的范围和方式,确保双方对承包内容有清晰的理解。3.明确合同价格,包括总价和价格组成,以及价格调整的条件和方式。4.约定工期,包括起始日期和结束日期,以及工期延误的违约责任。5.规定质量标准,确保工程质量符合国家及行业要求。6.约定付款方式及进度,明确甲方支付工程款的时间和比例。7.明确乙方和甲方的义务和责任,包括施工任务完成、安全生产、损害赔偿等。8.约定违约责任,包括解除合同和支付违约金等。9.约定争议解决方式,包括友好协商和向法院起诉等。10.如有其他约定,如保密条款、知识产权保护等,也应明确列出。解决办法:1.双方发生争议时,应进行友好协商,以达成共识。2.如果协商不成,双方可以选择向有管辖权的人民法院提起诉讼,以法律手段解决争议。关键词语的法律名词解释:1.合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方:指承担合同义务的一方,即委托人或发包方。3.乙方:指承担合同义务的一方,即受托人或承包方。4.承包范围:指乙方在合同中承诺承担的施工任务范围。5.承包方式:指乙方完成施工任务的方式,如总价包干、单价承包等。6.合同价格:指双方约定的工程总价或单价,以及价格调整的条件和方式。7.工期:指合同约定的工程开始和结束的时间段。8.质量标准:指工程质量应符合的国家及行业现行质量标准及规范要求。9.付款方式:指甲方支付乙方工程款的方式,如进度付款、一次性付款等。10.违约金:指一方违反合同约定时,应支付给对方的一种经济赔偿。11.争议解决:指双方在履行合同过程中发生争议时,通过协商或法律手段予以解决的过程。特殊应用场合:1.甲方为政府机关,乙方为中标的建筑公司,合同涉及政府项目的施工。2.甲方为大型企业,乙方为指定的分包商,合同涉及企业内部设施的改造。3.甲方为房地产开发商,乙方为施工总包单位,合同涉及多个住宅小区的建设。4.甲方为个体业主,乙方为装修公司,合同涉及家庭住宅的装修。5.甲方为国有企业,乙方为指定的工程公司,合同涉及国有企业旧楼的翻新。针对每个特殊场合的补充条款:1.政府项目施工:补充条款:乙方应严格按照政府机关的要求,保证工程质量和安全,同时遵守相关法律法规,不得有任何违法行为。2.企业内部设施改造:补充条款:乙方应确保施工期间对企业正常运营的影响降到最低,同时保护企业内部的隐私和信息安全。3.住宅小区建设:4.家庭住宅装修:补充条款:乙方应尊重甲方的生活习惯和个性化需求,保持施工场地的清洁和整洁,确保甲方的居住安全。5.国有企业旧楼翻新:补充条款:乙方应注重旧楼的结构安全,采取合理的施工工艺,同时在施工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论