防水工程施工合同范例(2024版)2篇_第1页
防水工程施工合同范例(2024版)2篇_第2页
防水工程施工合同范例(2024版)2篇_第3页
防水工程施工合同范例(2024版)2篇_第4页
防水工程施工合同范例(2024版)2篇_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME防水工程施工合同范例(2024版)1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包方2.2承包方3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3工期延误5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收6.材料供应6.1材料种类6.2材料质量6.3材料供应时间7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序9.违约责任9.1承包方违约9.2发包方违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.附则12.1合同生效12.2合同期限12.3合同份数13.其他约定14.附件14.1工程设计图纸14.2施工方案14.3材料供应清单14.4相关资质证书第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点:具体到街道门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模:工程的总建筑面积或者工程量。1.4工程内容:详细列明工程包含的项目和具体要求。第二条合同主体2.1发包方:工程的所有权人或使用权人,详细列明名称、地址、联系方式等。2.2承包方:承接工程的企业或个人,详细列明名称、地址、联系方式等。第三条合同价格3.1合同总价:双方约定的工程总价,明确币种和金额。3.2价格调整:双方约定的价格调整条件和方式。3.3支付方式:双方约定的支付工程款项的方式和时间。第四条施工期限4.1施工开始日期:双方约定的工程开始施工的日期。4.2施工结束日期:双方约定的工程完工的日期。4.3工期延误:双方约定的工期延误的处理方式和责任。第五条工程质量5.1质量标准:明确工程的质量标准和要求。5.2质量保证:承包方对工程质量的保证措施和承诺。5.3质量验收:双方约定的工程质量验收的方式和时间。第六条材料供应6.1材料种类:明确工程所需材料的种类和数量。6.2材料质量:明确材料的质量标准和要求。6.3材料供应时间:明确材料供应的时间和方式。第七条施工安全7.1安全措施:承包方应采取的施工安全措施和注意事项。7.2安全事故处理:双方约定的安全事故处理方式和责任。第八条合同变更8.1变更条件:明确合同变更的条件和程序。8.2变更程序:详细描述合同变更的申请、审批和执行程序。第九条违约责任9.1承包方违约:明确承包方违约的行为和应承担的责任。9.2发包方违约:明确发包方违约的行为和应承担的责任。第十条争议解决10.1协商解决:双方应通过友好协商解决合同争议。10.2调解解决:如果协商不成,双方同意向第三方申请调解。10.3仲裁解决:如果调解不成,任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。第十一条合同解除11.1解除条件:明确合同解除的条件和程序。11.2解除程序:详细描述合同解除的申请、审批和执行程序。第十二条附则12.1合同生效:合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限:合同的有效期限,明确起始和结束日期。12.3合同份数:明确合同的副本数量和分发方式。第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项。13.2双方对合同的补充和修改内容。第十四条附件14.1工程设计图纸:附件中应包含工程详细设计图纸。14.2施工方案:附件中应包含施工方案和施工流程。14.3材料供应清单:附件中应列明工程所需材料的详细清单。14.4相关资质证书:附件中应包含承包方的相关资质证书。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:第三方是指除甲乙双方外,与本合同有关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构、专业咨询机构等。15.2第三方职责:第三方根据其角色和职责,提供相应的服务,确保工程的顺利进行。15.3第三方选择:甲乙双方应共同协商选择合适的第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。16.第三方责任16.1第三方责任限额:第三方对甲乙双方的赔偿责任限额,按照合同约定的金额或比例进行界定。16.2第三方责任范围:第三方应承担的责任范围,包括但不仅限于工程质量、安全、进度等方面的责任。16.3第三方责任期限:第三方应承担责任的时间期限,自第三方介入之日起至合同终止之日止。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方:第三方作为独立的主体,与甲乙双方形成合同关系,各自承担相应的权利和义务。17.3第三方与政府监管机构:第三方应遵守政府监管机构的相关规定,配合政府监管机构的检查和监督,确保工程合规合法。18.第三方介入后的额外条款及说明18.1第三方介入程序:明确第三方介入的程序和条件,包括第三方选择的流程、评估和审批等。18.2第三方费用:明确第三方的费用支付方式和标准,包括服务费、咨询费、监理费等。18.3第三方绩效考核:建立第三方绩效考核机制,对第三方的服务质量、进度、成本等方面进行评估和监控。18.4第三方退出机制:明确第三方在合同履行过程中退出的条件和程序,包括第三方原因和非第三方原因的退出情况。18.5第三方违约处理:明确第三方违约的行为和应承担的责任,包括违约金的计算和支付方式等。19.第三方责任限额的明确19.1限额方式:明确第三方责任限额的方式,如固定金额、按工程造价比例等。19.2限额调整:明确第三方责任限额调整的条件和程序,如合同履行过程中出现特殊情况需要调整限额时。19.3限额支付:明确第三方责任限额支付的程序和方式,如赔偿金额的支付时间、支付对象等。20.第三方责任保险20.1保险要求:明确第三方应购买的保险类型和保额,如建筑工程保险、职业责任保险等。20.2保险有效期限:明确保险的有效期限,与合同期限相一致。20.3保险索赔:明确保险索赔的程序和条件,如发生第三方责任事件时,甲乙双方有权向第三方提出索赔。21.第三方责任转移21.1转移条件:明确第三方责任转移的条件和程序,如第三方将其在合同中的权利和义务转让给其他主体时。21.2转移通知:第三方应向甲乙双方发出书面通知,明确转移的内容和Effectivedate。21.3转移后果:明确第三方责任转移后的后果,包括原第三方不再承担相关责任,新的第三方承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计图纸详细要求:包含工程的所有设计图纸,包括但不限于建筑图、结构图、水电图、通风图等。图纸应清晰、完整,足以指导施工。附件2:施工方案详细要求:包含施工的整体方案和详细步骤,包括施工工艺、施工进度计划、施工安全措施等。方案应符合设计和规范要求。附件3:材料供应清单详细要求:列明工程所需的所有材料种类、数量、质量标准、供应时间等。清单应详细、准确,确保材料供应的及时性和质量。附件4:相关资质证书详细要求:提供承包方、第三方等相关主体的资质证书,包括但不限于营业执照、资质证明、安全许可证等。证书应合法、有效。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.承包方未按合同约定完成工程。2.承包方使用不符合合同要求的材料或工艺。3.承包方未按时支付工程款项。4.发包方未按合同约定支付承包方的款项。5.发包方未提供合同约定的施工条件或资料。6.第三方未按合同约定提供服务或履行义务。责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算方式和金额进行赔偿。2.损害赔偿:根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿。3.工期延误:按照合同约定的工期延误赔偿标准进行赔偿。4.质量问题:根据合同约定的质量标准进行修复或重新施工,并承担相应费用。示例说明:如果承包方未按合同约定完成工程,按照合同约定的违约金计算方式,承包方需要支付违约金。如果违约行为导致发包方遭受实际损失,承包方还需承担相应的损害赔偿责任。例如,工期延误导致发包方无法按时投入使用,承包方应按照合同约定的工期延误赔偿标准进行赔偿。全文完。防水工程施工合同范例(2024版)2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.合同双方2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.工程内容3.1防水材料3.2施工方法3.3施工周期3.4工程验收4.合同价格4.1总价4.2付款方式4.3付款进度4.4价款调整5.合同履行5.1甲方义务5.2乙方义务5.3工期延误5.4工程变更6.质量保证6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保修6.4质量争议解决7.安全施工7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任8.合同的解除和终止8.1解除条件8.2终止条件8.3解除和终止后的处理9.违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的生效、变更和解除11.1生效条件11.2变更条件11.3解除条件12.其他条款12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权12.4不可抗力13.合同附件13.1工程设计图纸13.2防水材料合格证13.3施工方案13.4工程验收标准14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3甲方代表签字14.4乙方代表签字14.5生效日期第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:根据甲方提供的工程名称进行施工。1.2工程地点:甲方指定的施工地点。1.3工程规模:根据甲方提供的工程规模进行施工。1.4工程预算:甲乙双方根据工程规模和施工内容确定工程预算,并共同签署《工程预算确认书》。第二条合同双方2.1甲方名称:甲方全称。2.2甲方地址:甲方注册地址。2.3甲方联系人:甲方指定的联系人姓名及联系方式。2.4乙方名称:乙方全称。2.5乙方地址:乙方注册地址。2.6乙方联系人:乙方指定的联系人姓名及联系方式。第三条工程内容3.1防水材料:乙方根据甲方要求及《工程预算确认书》约定的材料品牌和型号进行采购。3.2施工方法:乙方按照《工程预算确认书》约定的施工方法进行施工。3.3施工周期:乙方在甲方同意的施工时间段内完成施工。3.4工程验收:工程完成后,甲乙双方按照《工程预算确认书》约定的验收标准进行验收。第四条合同价格4.1总价:双方根据工程规模、施工内容、材料价格等因素,协商确定工程总价,并签署《工程预算确认书》。4.2付款方式:甲方按照双方约定的付款方式进行付款。4.3付款进度:双方根据工程进度协商确定付款进度,并在《工程预算确认书》中约定。4.4价款调整:如因市场行情变化、政策调整等原因导致材料价格、人工费用等发生变化的,双方可按照《工程预算确认书》约定的方式进行价款调整。第五条合同履行5.1甲方义务:甲方应按照《工程预算确认书》约定的时间和要求提供施工场地、水电等施工条件。5.2乙方义务:乙方应按照《工程预算确认书》约定的时间和要求完成施工,并保证施工质量。5.3工期延误:如因甲方原因导致工期延误的,甲方应按照《工程预算确认书》约定的方式向乙方支付违约金。5.4工程变更:如甲方要求变更工程内容、规模、施工时间等,双方应协商确定变更后的工程总价、付款进度等,并签署《工程变更确认书》。第六条质量保证6.1质量标准:乙方按照《工程预算确认书》约定的质量标准进行施工。6.2质量验收:工程完成后,甲乙双方按照《工程预算确认书》约定的验收标准进行验收。6.3质量保修:乙方在《工程预算确认书》约定的保修期内承担保修责任。6.4质量争议解决:如甲乙双方在质量验收或保修期内发生质量争议,双方可协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条安全施工8.1安全措施:乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准,制定并落实施工安全措施。8.2安全事故处理:如施工过程中发生安全事故,乙方应立即报告甲方和有关部门,并按照有关规定处理。8.3安全生产责任:乙方对施工过程中的安全生产负全责,甲方应积极配合乙方做好安全生产工作。第九条合同的解除和终止9.1解除条件:如一方违反合同规定,严重影响到合同的履行,另一方有权解除合同。9.2终止条件:合同约定的施工完成后,合同即终止。9.3解除和终止后的处理:合同解除或终止后,乙方应按照甲方要求拆除临时设施,清理施工场地。第十条违约责任10.1甲方违约:如甲方未按约定时间支付工程款、提供施工条件等,甲方应承担违约责任,向乙方支付违约金。10.2乙方违约:如乙方未按约定时间完成施工、未达到约定的质量标准等,乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金。10.3违约赔偿:违约方应承担因其违约给守约方造成的损失赔偿责任。第十一条争议解决11.1协商解决:合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应通过协商解决。11.2调解解决:如协商不成,双方可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁解决:如调解不成,双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。11.4法律诉讼:如仲裁不成,甲乙双方同意将争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。第十二条其他条款12.1保密条款:甲乙双方应对合同内容和双方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。12.2广告宣传:乙方在合同约定的范围内有权使用甲方名称、工程名称等进行广告宣传。12.3知识产权:乙方应尊重甲方知识产权,不得侵犯甲方商标、专利等权利。12.4不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。第十三条合同附件13.1工程设计图纸:甲方应向乙方提供完整的工程设计图纸。13.2防水材料合格证:乙方应向甲方提供所采购防水材料的合格证。13.3施工方案:乙方应向甲方提供详细的施工方案。13.4工程验收标准:甲乙双方应共同认可的工程验收标准。第十四条合同签署14.1签署日期:本合同自双方代表签字之日起生效。14.2签署地点:合同签订地。14.3甲方代表签字:甲方代表在本合同上签字。14.4乙方代表签字:乙方代表在本合同上签字。14.5生效日期:本合同自签字之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方,指除甲方和乙方之外的,与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。第二条第三方介入的条件和方式2.1甲方和乙方同意,必要时可邀请第三方介入,以协助监督合同的履行和工程质量的保证。2.2第三方介入需经甲方和乙方共同协商确定,并签订《第三方介入协议》。2.3第三方介入的费用由甲方和乙方协商承担。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督和评估。3.2第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息。3.3第三方应独立公正地履行监督职责,不受甲乙双方的不当影响。3.4第三方应对其介入过程中的商业秘密和个人信息予以保密。第四条第三方介入的结果处理4.1第三方介入的结果作为甲乙双方判断合同履行情况的重要依据之一。4.2甲乙双方应按照第三方的建议或意见进行合同履行的调整和优化。4.3第三方介入不影响甲乙双方根据本合同约定承担的违约责任。第五条第三方介入的争议解决5.1如甲乙双方对第三方的介入结果有异议,应通过协商解决。5.2如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.3第三方介入引起的争议,不影响甲乙双方其他合同条款的履行。第六条第三方责任限额6.1第三方应为其介入行为承担相应的法律责任。6.2甲乙双方不免除因第三方介入而产生的任何法律责任和违约责任。6.3第三方对甲乙双方造成的损失,应按照法律规定和合同约定承担赔偿责任。6.4甲乙双方对第三方的责任限额有约定的,从其约定;无约定的,按法律规定执行。第七条第三方与甲乙双方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间不存在直接的合同关系。7.2第三方对甲方、乙方不具有任何合同上的权利和义务。7.3甲方、乙方对第三方的介入行为不承担任何责任。第八条甲方和乙方的义务8.1甲方和乙方应配合第三方的介入工作,提供必要的协助和支持。8.2甲方和乙方应按照本合同约定履行合同义务,确保工程质量。8.3甲方和乙方应对第三方的介入结果保密,不得向无关方泄露。第九条第三方退出9.1第三方可在合同履行完毕后或《第三方介入协议》约定的期限届满后退出。9.2第三方退出前,应与甲方和乙方协商确定退出事宜,并办理相关手续。9.3第三方退出不影响其在本合同项下的权利和义务。第十条本修正条款的效力10.1本修正条款与本合同具有同等的法律效力。10.2本修正条款的修改、补充或解除,必须经甲方、乙方和第三方协商一致,并书面确认。10.3本修正条款的任何条款被认定为无效或不可执行的,不影响其他条款的效力。第十一条附则11.1本修正条款未尽事宜,按照本合同其他条款执行。11.2本修正条款的签订、修改和解除,均应符合法律法规的规定。11.3本修正条款一式三份,甲方、乙方和第三方各执一份。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计图纸附件2:防水材料合格证附件3:施工方案附件4:工程验收标准附件5:第三方介入协议附件1:工程设计图纸的要求应包括完整的工程设计图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。图纸应由甲方提供,并确保图纸的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论