建设工程施工合同：文化设施完善

建设工程施工合同：文化设施完善合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施文化设施完善项目，需要乙方提供施工服务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：文化设施完善项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、设备安装、调试、验收等。第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人员工资、材料费、设备费、管理费、利润等所有费用。2.3合同价格不得变动，除非双方协商一致并书面确认。第三条合同工期3.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格日止，共计__________个月。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应按约定的违约金比例支付违约金。第四条乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工服务，确保工程质量符合国家标准和行业规范。4.2乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度。4.3乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。4.4乙方应保证施工过程中所需的材料、设备等符合国家相关标准，不得使用不合格产品。4.5乙方应在工程验收合格后，按照甲方的要求提供相关资料和保修服务。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定支付合同价款，不得无故拖欠或迟延支付。5.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，确保乙方正常施工。5.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。5.4甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和配合。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3双方因违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方在解决争议过程中，应保证工程的正常进行，避免扩大损失。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格和性能参数4.工程质量标准和验收规范5.安全生产管理规定6.合同价款支付凭证和结算依据7.工程变更和补充协议8.工程保修书和保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括延期、质量不达标等。2.甲方未按照合同约定支付价款，包括拖欠、迟延支付等。3.乙方使用不合格材料、设备或施工工艺。4.乙方未按照约定的工期完成工程。5.甲方未提供施工所需的基础设施和协助。6.双方未按照约定解决争议，导致工程停工或损失扩大。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的法人或其他组织。2.乙方：指承担工程施工的法人或其他组织。3.工程：指合同约定的施工项目。4.合同价款：指双方约定的工程总价款。5.工期：指双方约定的工程完成时间。6.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。7.工程验收：指对工程质量、安全、进度等方面进行检查，确认工程符合约定标准的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇设计变更或工程量增减，双方应签订变更协议，明确变更内容和价款。2.付款问题：甲方应按照合同约定及时支付价款，如有拖欠，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。3.质量问题：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，甲方有权要求乙方修复或赔偿。4.工期延误：如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金；如非乙方原因，双方可协商延长工期。5.争议解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类文化设施完善项目的