展览中心卷帘门施工合同

展览中心卷帘门施工合同合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于业主拥有位于________________的展览中心，需要进行卷帘门的施工安装；鉴于施工方具备卷帘门施工的资质和技术力量；甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：展览中心卷帘门施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：卷帘门的采购、安装、调试及验收。第二条施工方的义务2.1施工方应按照合同约定的时间和质量要求完成卷帘门的施工安装工作。2.2施工方应保证所提供的卷帘门产品质量，并负责售后服务。2.3施工方应按照合同约定的时间节点，向业主提供施工进度报告。第三条业主的义务3.1业主应按照合同约定的时间向施工方支付工程款项。3.2业主应提供卷帘门施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、电源、水源等。3.3业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。第四条工程进度和验收4.1施工方应按照合同约定的工期完成施工。如因施工方原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的千分之一。4.2工程完成后，施工方应按照合同约定的标准进行自检，并向业主提供验收报告。4.3业主应在收到验收报告后七个工作日内组织验收。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。4.4验收合格后，业主应向施工方支付剩余工程款项。第五条工程款项5.1合同总价款为人民币：____________元（大写：____________________元整）。5.2业主自合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。5.3剩余款项在验收合格后支付，支付方式为银行转账。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照合同约定的时间完成施工，应按照第四条第4.1款的约定向业主支付违约金。6.3业主如未按照合同约定的时间支付工程款项，施工方有权暂停施工，并按照逾期付款金额的日利率收取滞纳金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：________________签订日期：____________________一、附件列表：1.卷帘门施工设计方案2.卷帘门产品说明书3.施工资质证明4.安全许可证5.施工合同备案证明6.工程验收标准7.付款凭证8.工程进度报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的时间完成施工，属于违约行为。2.施工方提供的卷帘门产品质量不符合合同约定，属于违约行为。3.业主未按照合同约定的时间支付工程款项，属于违约行为。4.业主未提供施工所需的现场条件，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指展览中心的所有者或授权代表。2.乙方：指承担卷帘门施工的单位或个人。3.合同总价款：指双方约定的卷帘门施工工程的总价。4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金额。5.工程验收：指对卷帘门施工工程的质量、安全、功能等方面进行检查，以确定是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时增加施工人员或延长施工时间。2.产品质量问题：解决办法：施工方应及时更换或修复有问题的卷帘门，直至达到合同约定的质量标准。3.付款延误：解决办法：业主应及时支付工程款项，违约金按合同约定计算。4.现场条件不足：解决办法：业主应积极配合施工方，