2024年专业防水工程劳务分包合同范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专业防水工程劳务分包合同范本版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2合同标的1.3术语解释2.劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包范围2.2工程内容3.工程质量与标准3.1工程质量3.2工程标准4.合同价格与支付方式4.1合同价格4.2支付方式5.工期与进度5.1工期5.2进度计划6.劳务人员管理6.1劳务人员配备6.2劳务人员培训7.安全生产与环保7.1安全生产7.2环保要求8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同附件14.2合同补充协议14.3联系方式第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同各方1.1.1甲方：指____________（甲方全称）。1.1.2乙方：指____________（乙方全称）。1.2合同标的1.2.1标的物：指本合同项下的专业防水工程。1.2.2工程地点：____________（工程地点）。1.3术语解释1.3.1防水工程：指采用防水材料和防水施工技术，对建筑物进行防水处理，以达到防水要求的工程。1.3.2劳务分包：指乙方将其拥有的劳务资源，按照甲方的要求，分包给甲方使用的行为。2.劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包范围2.1.1乙方分包给甲方的劳务资源包括：____________（具体劳务资源）。2.1.2乙方应按照甲方的要求，完成防水工程中的所有施工工作。2.2工程内容2.2.1乙方应按照甲方的施工图纸和技术要求，进行防水工程的施工。2.2.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行处理，确保工程质量符合要求。3.工程质量与标准3.1工程质量3.1.1乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。3.1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程成果。3.2工程标准3.2.1乙方应按照甲方的要求，采用合格的材料和施工工艺进行施工。3.2.2乙方应确保工程外观整洁、美观，无质量问题。4.合同价格与支付方式4.1合同价格4.1.1双方确认，本合同的总价为人民币____元（大写：__________________________元整），其中包括劳务费、材料费、交通费、住宿费等。4.1.2价格调整：如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。4.2支付方式4.2.1甲方应按照本合同约定的付款节点，向乙方支付合同款项。4.2.2乙方提供正式发票后，甲方按照约定时间向乙方支付款项。5.工期与进度5.1工期5.1.1本工程的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。5.1.2乙方应按照甲方的要求，保证工程按时完工。5.2进度计划5.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审批。5.2.2乙方应按照审批后的进度计划进行施工，如有变更，应及时通知甲方。6.劳务人员管理6.1劳务人员配备6.1.1乙方应按照甲方的要求，提供具备相应技能和资质的劳务人员。6.2劳务人员培训6.2.1乙方应对劳务人员进行施工技能、安全知识和职业道德的培训。6.2.2乙方应确保劳务人员熟悉施工图纸和技术要求，具备施工能力。8.违约责任8.1违约行为8.1.1甲方未按约定时间支付合同款项的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%。8.1.2乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%。8.2违约责任8.2.1因甲方原因导致工程延期、停工、窝工等，乙方有权要求甲方支付工程延期费用、停工费用、窝工费用等。8.2.2因乙方原因导致工程延期、停工、窝工等，乙方应承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.合同的变更与终止10.1合同变更10.1.1合同履行过程中，如一方提出变更要求，应书面通知对方，并由双方协商一致后签署变更协议。10.1.2合同变更不得影响甲乙双方的合法权益。10.2合同终止10.2.1合同履行完毕，双方签署验收合格证书后，本合同即告终止。10.2.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，将工程交付甲方。11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.1.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止之日止。12.合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.1.2合同生效后，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2合同修改12.2.1合同履行过程中，如双方需对合同进行修改，应书面签订修改协议。12.2.2修改协议与原合同具有同等法律效力。12.3合同解除12.3.1在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。12.3.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相赔偿因解除合同而造成的损失。13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.其他条款14.1合同附件14.1.1本合同附件包括：施工图纸、技术要求、材料品牌及规格等。14.2合同补充协议14.2.1如双方在合同履行过程中发生新的情况，需要调整合同内容的，可以签订补充协议。14.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3联系方式14.3.1甲方联系人：____________，联系电话：____________。14.3.2乙方联系人：____________，联系电话：____________。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包括工程的整体布局、细部构造、材料安装位置等详细信息，以指导乙方进行施工。图纸应采用国家标准图号，并标明设计单位、绘制日期、版本号等。附件说明：施工图纸是工程的重要组成部分，乙方应严格按照图纸进行施工，确保工程质量。附件二：技术要求详细要求：技术要求应包括工程的质量标准、施工工艺、材料要求等详细技术规范，以确保乙方施工过程中遵循统一的技术标准。附件说明：技术要求是施工的依据，乙方应认真阅读并理解技术要求，严格按照规范进行施工。附件三：材料品牌及规格详细要求：材料品牌及规格应明确列出工程所需各种材料的品牌、型号、性能等技术参数，以确保乙方采购的材料符合工程要求。附件说明：材料是工程质量的基础，乙方应采购合同约定的品牌及规格的材料，不得使用假冒伪劣产品。附件四：工程进度计划详细要求：工程进度计划应明确列出工程的各阶段施工时间节点，以保证工程按时完成。进度计划应包括施工起点、重要工序完成时间、工程竣工日期等。附件说明：工程进度计划是施工过程中的重要管理工具，乙方应严格按照进度计划进行施工，确保工程按时完工。附件五：安全文明施工要求详细要求：安全文明施工要求应包括施工现场的安全防护措施、环保要求、施工现场管理等，以确保施工现场的安全与环保。附件说明：安全文明施工是工程的前提条件，乙方应严格按照要求进行施工，保障施工现场的安全与卫生。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同款项。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求。3.甲方未按约定提供施工条件或材料。4.乙方未按约定使用合格材料和施工工艺。5.双方未按约定履行合同其他义务。责任认定标准：1.违约金计算方式：违约金额×1%。2.工程延期费用、停工费用、窝工费用等根据实际情况计算。3.违约方应承担因违约造成的对方直接经济损失。示例说明：若甲方未按约定时间支付合同款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：未支付款项×1%。若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方返工或修复不符合要求的工程部分。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托人，具有委托权限和支付义务。2.乙方：指合同中约定的受托人，具有施工义务和质量保证义务。3.劳务分包：指乙方将其拥有的劳务资源，按照甲方的要求，分包给甲方使用的行为。4.防水工程：指采用防水材料和防水施工技术，对建筑物进行防水处理，