真石漆涂装工程设计及施工合同2024

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME真石漆涂装工程设计及施工合同20241本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同范围3.1设计范围3.2施工范围4.合同价格4.1设计费用4.2施工费用4.3价格调整5.合同工期5.1设计工期5.2施工工期6.设计要求6.1设计标准6.2设计文件6.3设计变更7.施工要求7.1施工标准7.2施工方案7.3施工质量8.材料供应8.1材料种类8.2材料质量8.3材料供应时间9.验收与保修9.1验收标准9.2验收程序9.3保修期限10.违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律诉讼12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止13.其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权13.4不可抗力14.合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3相关资质证书14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：真石漆涂装工程1.2工程地点：_______（具体地址）1.3工程规模：_______（工程面积或者数量）1.4工程性质：_______（工程用途）第二条合同主体2.1发包人：_______（发包人全称）2.2承包人：_______（承包人全称）第三条合同范围3.1设计范围：包括但不限于工程的设计方案、施工图纸、材料选型、施工工艺等。3.2施工范围：包括但不限于真石漆的涂装、施工辅料的供应、施工后的清理等。第四条合同价格a)合同签订后_______日内，支付设计费的_______%；b)设计完成后，支付设计费的_______%；c)工程验收合格后，支付设计费的剩余部分。a)工程开工前，支付施工费的_______%；b)工程进度到达_______时，支付施工费的_______%；c)工程验收合格后，支付施工费的剩余部分。4.3价格调整：合同执行期间，如遇材料价格、人工费用等发生变动，经双方协商同意后，可以对合同价格进行调整。第五条合同工期5.1设计工期：自合同签订之日起_______日内完成设计。5.2施工工期：自设计文件批准之日起_______日内完成施工。第六条设计要求6.1设计标准：应符合国家及行业相关标准和规范，同时满足发包人的使用功能和审美要求。6.2设计文件：包括但不限于设计说明书、施工图纸、材料清单、施工工艺等。6.3设计变更：如发包人提出设计变更需求，承包人应根据变更需求及时调整设计，并报发包人审批。第八条材料供应8.1材料种类：真石漆、施工辅料等。8.2材料质量：应符合国家及行业相关标准和规范，满足设计要求。8.3材料供应时间：根据施工进度计划，提前_______天提供所需材料。第九条验收与保修9.1验收标准：工程应符合设计文件和合同约定，满足国家及行业相关标准和规范。9.2验收程序：工程完成后，发包人组织验收，承包人应按照验收要求提供相关资料。9.3保修期限：自工程验收合格之日起，_______年内提供免费保修服务。第十条违约责任10.1发包人违约：发包人未按约定支付费用、延迟支付费用或者提供虚假资料的，应支付违约金，并承担相应责任。10.2承包人违约：承包人未按约定完成设计、施工或者工程质量不符合要求的，应承担整改、返工等费用，并支付违约金。第十一条争议解决11.1协商解决：双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解解决：协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.4法律诉讼：如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更：合同执行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止：合同执行完毕，双方履行完毕合同义务，合同自然终止。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得泄露。13.2广告宣传：未经对方同意，任何一方不得使用对方名称、标志等进行广告宣传。13.3知识产权：双方在合同执行过程中所形成的知识产权，归双方共同所有。13.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。第十四条合同附件14.1设计文件：包括设计说明书、施工图纸、材料清单等。14.2施工图纸：包括施工详图、施工工艺等。14.3相关资质证书：承包人的营业执照、资质证书等。14.4其他重要文件：双方认为需要附加的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他方，包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门等。15.2第三方责任：第三方介入并不意味着转移甲乙双方的合同责任，第三方仅负责协助甲乙双方履行合同义务，并对其提供的服务承担责任。15.3第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.额外条款及说明16.1第三方服务费用：如合同中未明确第三方服务费用，甲乙双方应根据实际情况商定第三方服务费用，并签订书面补充协议。16.2第三方工作职责：第三方应严格按照甲乙双方的要求和合同约定，完成其职责范围内的工作。16.3第三方违约：如第三方未按约定履行其职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。16.4第三方责任限额：甲乙双方应明确第三方的责任限额，以防止第三方承担超出其能力范围的责任。具体责任限额由甲乙双方根据实际情况商定。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求完成工作。17.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求和技术标准进行工作，确保工程质量。17.3第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方是独立的法律主体，第三方不对甲乙双方的其他合同义务承担责任。18.第三方介入的变更与终止18.1第三方变更：如因特殊情况需要更换第三方，甲乙双方应共同协商，并签订书面变更协议。18.2第三方终止：如第三方未能按约定完成其职责，甲乙双方有权终止第三方的介入。18.3第三方退出后的处理：第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定，处理与第三方相关的后续事宜。19.第三方介入的保密条款19.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密，未经甲乙双方同意，不得泄露相关信息。19.2第三方应遵守甲乙双方的保密制度，不得擅自使用甲乙双方的商标、专利等技术信息。20.第三方介入的争议解决20.1第三方与甲方之间的争议：如第三方与甲方之间发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。20.2第三方与乙方之间的争议：如第三方与乙方之间发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。20.3第三方与甲乙双方之间的争议：如第三方与甲乙双方之间发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：设计说明书详细描述工程的设计理念、设计标准、材料选型、施工工艺等内容。2.附件二：施工图纸包括施工详图、施工工艺、施工步骤等，详细指导施工过程。3.附件三：材料清单列出工程所需材料的种类、规格、数量、质量标准等信息。4.附件四：施工方案详细描述施工的具体步骤、施工方法、施工工艺等。5.附件五：验收标准和方法明确工程验收的标准和程序，包括质量、安全、环保等方面的要求。6.附件六：支付凭证包括设计费用、施工费用的支付凭证，以及第三方服务费用的支付凭证。7.附件七：违约金计算公式详细说明违约金的计算方法和标准。8.附件八：保修条款明确保修期限、保修范围、保修责任等内容。9.附件九：第三方资质证明包括第三方的营业执照、资质证书、专业技术人员资格证书等。10.附件十：保密协议明确双方在合同执行过程中的保密义务和保密内容。11.附件十一：广告宣传协议明确双方在广告宣传中的权利和义务，包括使用对方名称、标志等进行宣传的规定。12.附件十二：知识产权协议明确双方在合同执行过程中所形成的知识产权的归属和使用规定。13.附件十三：不可抗力证明如发生不可抗力事件，需提供相关证明文件。14.附件十四：其他重要文件包括与合同执行相关的其他重要文件，如审批文件、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约：如发包人未按约定支付费用、延迟支付费用或者提供虚假资料的，视为违约。违约金按照附件七的计算公式计算。示例：如果发包人延迟支付设计费用，按照合同约定应支付设计费的10%作为违约金。2.承包人违约：如承包人未按约定完成设计、施工或者工程质量不符合要求的，视为违约。违约责任按照附件七的计算公式计算。示例：如果承包人未能按约定时间完成施工，按照合同约定应支付施工费的10%作为违约金。3.第三方违约：如第三方未按约定履行其职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约责任限额按照附件六的规定执行。示例：如果第三方未能按约定提供材料，导致施工进度延误，甲乙双方有权要求第三方承担相应的违约金