2024年外墙保温涂料施工规范化协议草案一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外墙保温涂料施工规范化协议草案一本合同目录一览第一条定义与术语1.1外墙保温涂料1.2施工规范化1.3合同主体第二条工程概述2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条施工要求3.1施工标准3.2施工工艺3.3施工周期第四条材料供应4.1材料质量4.2材料供应时间4.3材料验收第五条工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收结果处理第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3支付时间第七条工期延误7.1工期延误的原因7.2工期延误的处理第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的终止14.3合同的保存第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1外墙保温涂料：指用于外墙保温系统中，具有保温隔热、防水、防潮、抗裂、耐候等性能的涂料。1.2施工规范化：按照相关规范和标准进行施工，确保施工质量和安全。1.3合同主体：指甲方和乙方，甲方为建筑物的所有者或使用者，乙方为施工单位。第二条工程概述2.1工程地点：指甲方指定的施工地点，具体位置详见附件一。2.2工程规模：指施工的外墙面积，具体数值详见附件一。2.3工程内容：指根据本合同约定的施工工艺和要求，对外墙进行保温涂料施工。第三条施工要求3.1施工标准：按照国家和行业的相关标准进行施工，包括但不限于《外墙保温涂料施工及验收规范》（GB502102018）等。3.2施工工艺：采用甲方确认的施工工艺和施工方案，具体内容详见附件二。3.3施工周期：本工程的施工周期为附件一中约定的天数，如因特殊情况导致工期延误，需提前通知甲方，并按照本合同约定的工期延误条款处理。第四条材料供应4.1材料质量：乙方应提供符合国家标准的优质外墙保温涂料，并提供相关的产品质量证书和检测报告。4.2材料供应时间：乙方应按照施工进度计划及时供应材料，确保施工不受影响。4.3材料验收：甲方对乙方提供的材料进行验收，如材料不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换或退款。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准：本工程的工程质量应达到国家和行业的相关标准，包括但不限于《外墙保温涂料施工及验收规范》（GB502102018）等。5.2验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方按照本合同约定的验收标准进行验收。5.3验收结果处理：如验收合格，甲方应在验收报告上签字确认，并按照本合同约定的付款方式支付合同价款；如验收不合格，甲方有权要求乙方按照本合同约定的工期延误条款处理，并有权要求乙方支付违约金。第六条合同价格与支付6.1合同总价：本工程的合同总价为附件一中约定的金额，具体金额以人民币计价。6.2支付方式：甲方按照本合同约定的付款进度，通过银行转账的方式支付合同价款。6.3支付时间：甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同价款的百分之九十，剩余的百分之十作为质保金，在质保期满后无息支付。第八条违约责任8.1违约行为：包括但不限于乙方未能按照约定的施工周期完成工程、材料不符合合同约定、工程质量不符合相关标准等。8.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体的违约责任按照本合同约定的违约金计算方式和赔偿范围执行。第九条争议解决9.1争议解决方式：如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如双方选择通过诉讼解决争议，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更：如双方同意变更本合同的任何内容，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章后生效。10.2合同解除：如双方同意解除本合同，应签订书面解除协议，并经双方签字盖章后生效。合同解除后的权利义务处理，按照本合同约定的解除协议执行。第十一条合同的转让11.1合同转让的条件：未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。11.2合同转让的程序：如双方同意转让本合同，应签订书面转让协议，并经对方签字盖章后生效。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在签订和履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：本合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止：本合同在履行完毕、解除或终止后失效。14.3合同的保存：双方均有权保留本合同的副本，以备不时查阅。副本之间的内容如存在差异，以正本为准。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程地点和工程规模详细说明详细描述工程地点的具体位置、建筑物的结构和规模，以及外墙保温涂料施工的具体要求。附件二：施工工艺和方案详细说明施工过程中应采用的工艺和方案，包括施工步骤、材料使用规范等。附件三：材料供应清单列出乙方应提供的材料名称、规格、数量等信息，并提供相关的产品质量证书和检测报告。附件四：工程质量验收标准详细说明工程质量验收的标准和程序，包括验收的方法、指标和要求等。附件五：付款进度和付款方式详细说明付款的进度安排和付款方式，包括付款的时间、金额和转账方式等。附件六：违约金计算方式和赔偿范围详细说明违约金的计算方式和赔偿范围，包括违约行为的认定标准和违约责任的具体承担等。附件七：争议解决机构详细信息提供争议解决机构的详细信息，包括法院的名称、地址和联系方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定的施工周期完成工程，导致工期延误。2.乙方提供的材料不符合合同约定，如质量不达标或供应时间延误。3.工程质量不符合相关标准，如涂料施工不均匀、颜色不一致等。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期延误条款处理，违约方应支付违约金，并承担由此产生的额外费用。2.材料不符合合同约定：乙方应更换或退款，并承担因材料问题导致的损失。3.工程质量不符合相关标准：乙方应负责修复或重新施工，并支付由此产生的费用。示例说明：如果乙方由于自身原因导致工期延误，根据合同约定的工期延误条款，乙方应支付违约金1000元/天，并承担由此产生的额外费用。同时，如果甲方因此遭受损失，乙方还需承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.外墙保温涂料：指用于外墙保温系统中，具有保温隔热、防水、防潮、抗裂、耐候等性能的涂料。2.施工规范化：按照相关规范和标准进行施工，确保施工质量和安全。3.合同主体：指甲方和乙方，甲方为建筑物的所有者或使用者，乙方为施工单位。4