2024008.建设工程合同管理

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024008.建设工程合同管理本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4工程概况1.5合同文件2.合同价格2.1合同总价2.2工程款支付2.3价格调整2.4计价方式3.合同履行3.1工期要求3.2质量标准3.3材料设备3.4施工安全3.5环保要求4.合同变更4.1变更条件4.2变更程序4.3变更价款5.合同解除5.1解除条件5.2解除程序5.3解除后的责任6.违约责任6.1发包方违约6.2承包方违约6.3监理方违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同终止条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2侵权责任11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施12.合同的附件12.1附件列表12.2附件的效力13.合同的签署、生效和解除13.1签署程序13.2生效时间13.3解除条件14.其他条款14.1信息披露14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4工程概况工程名称为建设工程，工程地点为省市区路号，工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程等。1.5合同文件第二条合同价格2.1合同总价本合同总价为基础合同价，暂定为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额以合同协议书中规定的金额为准。2.2工程款支付甲方按照乙方进度完成情况，分阶段支付工程款。具体支付方式和时间由合同协议书中的付款条款规定。2.3价格调整合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素，可能导致工程成本发生较大变化，双方可协商进行价格调整。2.4计价方式本合同采用综合单价法进行计价，综合单价包括完成工程所需的全部费用，具体计价方式见合同协议书。第三条合同履行3.1工期要求乙方应当按照合同协议书的约定，确保工程按时完工。工程工期为个月，自合同签订之日起计算。3.2质量标准乙方应按照技术规范和图纸要求，保证工程质量。工程质量应达到国家现行标准，并通过验收。3.3材料设备乙方应按照合同协议书的要求，提供合格的材料和设备。材料设备到达施工现场后，甲方有权进行验收。3.4施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全。3.5环保要求乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。第四条合同变更4.1变更条件合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程内容、规模、工期等发生变化，双方可协商进行合同变更。4.2变更程序合同变更应通过书面协议进行，并由甲方、乙方和监理方共同签署。4.3变更价款合同变更后的价款，按照双方协商确定的方式进行调整。第五条合同解除5.1解除条件合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。5.2解除程序合同解除应通过书面协议进行，并由甲方、乙方和监理方共同签署。5.3解除后的责任合同解除后，乙方应按照合同协议书的约定，承担相应的责任。第六条违约责任6.1发包方违约甲方违反合同协议书的约定，导致乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿。6.2承包方违约乙方违反合同协议书的约定，导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。6.3监理方违约监理方违反合同协议书的约定，导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求监理方赔偿。本部分内容共计字。第八条争议解决8.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。8.4法律途径仲裁裁决生效后，如任何一方不履行仲裁裁决，另一方可向合同签订地人民法院申请执行。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自甲方、乙方和监理方签字盖章之日起生效。9.2合同变更条件合同变更应符合本合同第四条关于合同变更的规定。9.3合同终止条件合同终止应符合本合同第五条关于合同解除的规定。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属双方在合同履行过程中创造的成果，包括但不限于发明、实用新型、外观设计、著作权等，归创造方所有。11.2侵权责任一方发现他方使用侵犯第三方知识产权的行为，应立即停止使用，并承担相应责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等，影响合同履行。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。12.3不可抗力应对措施双方应立即协商，采取必要措施减轻不可抗力带来的损失。第十三条合同的签署、生效和解除13.1签署程序本合同自甲方、乙方和监理方签字盖章后生效。13.2生效时间本合同自签字盖章之日起生效。13.3解除条件本合同的解除条件按照第五条关于合同解除的规定执行。第十四条其他条款14.1信息披露双方应及时向对方披露与合同履行有关的重要信息。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决本合同争议的解决按照第八条关于争议解决的规定执行。14.4合同的语言版本本合同的中文版本为唯一有效版本。本部分内容共计字。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书本附件为合同的核心文件，明确了双方的权利义务、合同价格、工期要求、质量标准等关键条款。附件二：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量及其对应的数量和价格。附件三：技术规范包含工程各项技术要求、施工标准及验收标准等内容。附件四：图纸包括工程的平面图、立面图、剖面图等详细施工图纸。附件五：材料设备清单列出工程所需材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等信息。附件六：付款方式及进度表明确付款方式和时间节点，以及各阶段工程款的支付比例。附件七：变更协议用于记录合同履行过程中发生的变更事项及对应的价款调整。附件八：解除协议用于记录合同履行过程中双方同意解除合同的情况及后续处理事项。附件九：保密协议明确双方在合同履行过程中的保密义务及保密内容。附件十：知识产权协议明确双方在合同履行过程中产生的知识产权归属及保护事项。附件十一：不可抗力事件证明发生不可抗力事件时，双方应提供的相关证明文件。附件十二：争议解决协议明确双方在发生争议时选择的解决方式及具体程序。附件十三：合同履行过程中的其他重要文件包括但不限于双方签署的备忘录、会议纪要、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，乙方未按约定时间完成工程。2.甲方提供的施工场地、施工条件不符合合同约定。3.乙方使用的材料、设备不符合合同约定的质量标准。4.乙方未按约定的工期完成工程。5.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方。违约责任认定标准：1.按照合同协议书的约定，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.违约金的计算方式按照合同协议书中的约定执行。3.违约行为导致合同解除的，解除后的责任按照第五条关于合同解除的规定执行。示例说明：如果甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延期付款导致的乙方损失。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方及监理方，即甲方、乙方和监理方。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。4.知识