二零二四年度建设施工与工程监理合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建设施工与工程监理合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人第二条工程内容及范围2.1建设施工项目2.2工程监理项目第三条合同金额与支付3.1合同金额3.2支付方式3.3支付时间表第四条合同期限4.1施工期限4.2监理期限第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准第六条施工安全与环保6.1施工安全管理6.2环保要求与措施第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的生效、终止与解除第十三条附件13.1施工图纸13.2工程量清单13.3监理大纲第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指明的具有工程项目建设权的法人或其他组织，负责对工程项目的建设进行投资和管理。1.2承包人承包人是指合同中指明的具有工程建设施工或工程监理能力的法人或其他组织，负责按照合同约定完成工程项目的建设或监理工作。1.3监理人监理人是指合同中指明的具有工程监理资质的法人或其他组织，负责对承包人的施工过程进行监督、检查和管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二条工程内容及范围2.1建设施工项目建设施工项目包括工程项目的土建、安装、装修、设备采购与安装、调试、验收等全部或部分工作。2.2工程监理项目工程监理项目包括对施工过程进行全面监督管理，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性、环保要求的满足性等。第三条合同金额与支付3.1合同金额合同金额是指发包人与承包人、监理人之间因履行合同所涉及的费用总和，包括但不限于工程款、监理费、附加服务费等。3.2支付方式合同金额的支付方式可以采用银行转账、支票、汇票等方式进行。3.3支付时间表支付时间表是指按照合同约定，发包人对承包人、监理人的支付时间节点和支付比例的安排。具体支付时间表见合同附件。第四条合同期限4.1施工期限施工期限是指承包人完成工程建设施工任务的时间期限，具体开工日期、竣工日期及工期延误的计算方式见合同附件。4.2监理期限监理期限是指监理人对承包人施工过程进行监督、检查和管理的时间期限，自监理工作开始之日起至工程竣工验收合格日止。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求工程质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和规范，以及合同中约定的质量标准。5.2工程验收标准工程验收标准是指工程项目的质量、安全、进度、投资控制等方面满足合同约定及国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。工程验收分为初步验收和竣工验收，具体验收标准和流程见合同附件。第六条施工安全与环保6.1施工安全管理承包人应按照国家和行业安全生产法律法规、标准规范的要求，制定并落实施工安全管理制度、安全防护措施和安全培训教育制度，确保施工过程中的安全。6.2环保要求与措施承包人应按照国家和地方环保法律法规的要求，采取有效措施，确保施工过程中对环境的影响降到最低，符合环保要求。具体环保措施见合同附件。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为（1）发包人未按约定支付合同价款；（2）承包人未按约定完成施工任务或监理工作；（3）监理人未按约定进行监理，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题；（4）一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金、延迟履行赔偿金等。具体违约责任按照合同约定和法律法规的规定执行。8.3赔偿金额计算赔偿金额的计算方式按照合同约定和实际情况确定，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。第九条争议解决9.1争议解决方式合同争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。9.2争议解决机构争议解决机构可以是双方约定的仲裁委员会或人民法院。如双方未约定，则按照合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖。第十条保密条款10.1保密内容保密内容主要包括合同双方的商业秘密、技术秘密、经营信息等。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如本合同的任何条款与法律、法规相抵触，该条款将按法律、法规的规定执行。除双方另有约定外，本合同的解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2合同的生效、终止与解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同终止或解除的条件和程序按照合同约定和法律法规的规定执行。第十三条附件13.1施工图纸13.2工程量清单13.3监理大纲13.4合同价款明细表13.5支付时间表13.6工程验收标准13.7环保措施方案第十四条合同签署14.1合同签署日期本合同签署日期为____年____月____日。14.2合同签署地点本合同签署地点为____（具体地点）。14.3合同签署人发包人签署人为：____（姓名）承包人签署人为：____（姓名）监理人签署人为：____（姓名）第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义第三方是指除甲乙方以外的其他法人、组织或个人，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、政府监管部门等。15.2第三方介入情形（1）甲乙方根据合同约定或法律规定，需要第三方提供专业服务；（2）甲乙方因客观原因无法履行合同义务，需要第三方协助完成；（3）甲乙方与第三方有合同外的关联，影响合同的正常履行。第十六条第三方责任16.1第三方责任界定第三方应按照合同约定或法律规定，对因其原因导致的合同履行问题承担责任。甲乙方有权要求第三方履行合同义务或承担违约责任。16.2第三方责任限额第三方责任限额是指第三方对甲乙方承担的责任限制，包括但不限于赔偿金额、承担风险范围等。具体责任限额在合同附件中明确。第十七条第三方选择与认可17.1第三方选择甲乙方应根据合同约定或经双方协商一致，选择具有相应资质、能力及良好信誉的第三方提供服务。17.2第三方认可甲乙方应对第三方提供的服务进行认可，如第三方服务不符合合同约定，甲乙方有权要求第三方改正或更换。第十八条第三方支付与结算18.1第三方支付甲乙方与第三方之间的支付事项，应按照合同约定或经双方协商一致进行。18.2第三方结算甲乙方与第三方之间的结算事项，应按照合同约定或经双方协商一致进行。结算金额、支付时间及方式等在合同附件中明确。第十九条第三方协调与监督19.1第三方协调甲乙方应与第三方保持良好沟通，协调解决合同履行过程中的问题。19.2第三方监督甲乙方应对第三方的合同履行情况进行监督，确保第三方按合同约定履行义务。第二十条第三方违约处理20.1第三方违约行为（1）未按合同约定提供服务；（2）提供的服务不符合合同约定；（3）未按合同约定履行义务。20.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金、延迟履行赔偿金等。具体违约责任按照合同约定和法律法规的规定执行。第二十一条第三方退出与替代21.1第三方退出第三方因合同约定或法律规定的原因退出合同，甲乙方应按照合同约定或经双方协商一致处理后续事宜。21.2第三方替代第三方无法继续履行合同义务时，甲乙方应按照合同约定或经双方协商一致，选择替代的第三方继续履行合同。第二十二条第三方资料与保密22.1第三方资料第三方应按照合同约定，向甲乙方提供与合同履行相关的资料。22.2第三方保密第三方应对甲乙方提供的保密信息承担保密义务，具体保密内容、期限等在合同附件中明确。第二十三条第三方法律适用与争议解决23.1第三方法律适用第三方与甲乙方的合同履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。23.2第三方争议解决第三方与甲乙方的争议解决方式可以采用协商、调解、仲裁和诉讼等。具体争议解决机构按照合同约定或法律规定执行。第二十四条附件24.1第三方资质证明24.2第三方服务内容与标准24.3第三方支付与结算明细24.4第三方违约责任与赔偿计算第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸详细描述：施工图纸是工程建设项目的基础文件，包含了工程项目的详细设计、构造、材料、构造做法等内容。图纸应符合国家相关标准和规范，并由具有相应资质的设计单位提供。附件2：工程量清单详细描述：工程量清单是列出工程建设项目中所有工程量及其价格的清单，包括单位工程、分部分项工程和措施项目的工程量计算和综合单价。清单应准确无误，并由具有相应资质的造价咨询单位提供。附件3：监理大纲详细描述：监理大纲是监理工作的指导文件，明确了监理工作的目标、内容、程序、方法和要求。大纲应由具有相应资质的监理单位制定，并经甲乙方审核批准。附件4：合同价款明细表详细描述：合同价款明细表是详细列出合同金额的分配和使用情况的表格，包括工程款、监理费、附加服务费等各项费用的金额和支付时间。表格应准确清晰，便于甲乙方监督支付情况。附件5：支付时间表详细描述：支付时间表是明确合同价款的支付时间节点的表格，包括付款的条件、时间、金额等信息。时间表应合理制定，确保甲乙方按照约定获得支付。附件6：工程验收标准详细描述：工程验收标准是明确工程验收的质量要求、程序和方法的文件。标准应符合国家相关法律法规和行业标准，并由甲乙方共同认可。附件7：环保措施方案详细描述：环保措施方案是针对工程建设项目环境保护方面的措施和要求的文件，包括工程建设的环保目标、措施、管理和监测等内容。方案应符合国家环保法律法规和标准要求。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定支付合同价款；2.承包人未按约定完成施工任务或监理工作；3.监理人未按约定进行监理，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题；4.一方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定或法律法规的规定，违约方应支付给对方一定金额的违约金。2.赔偿金：根据违约行为造成的损失金额，违约方应支付给对方相应的赔偿金。3.延迟履行赔偿金：违约方延迟履行合同义务时，应支付给对方因延迟履行而产生的额外费用。示例说明：如果发包人未按约定支付合同价款，那么承包人可以要求发包人支付违约金或赔偿金，并有权根据合同约定暂停施工或解除合同。具体金额和计算方式见合同附件中的违约金和赔偿金计算公式。如果承包人未按约定完成施工任务，那么发包人可以要求承包人支付违约金或赔偿金，并有权根据合同约定解除合同或要求承包人改正。具体金额和计算方式见合同附件中的违约金和赔偿金计算公式。全文完。二零二四年度建设施工与工程监理合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1建设方主体1.2施工方主体1.3监理方主体第二条工程概述与目标2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目目标第三条合同工期3.1施工工期3.2监理工期第四条施工内容与要求4.1施工内容详细列表4.2施工质量标准4.3施工安全要求第五条监理内容与要求5.1监理内容详细列表5.2监理质量标准5.3监理安全要求第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3进度付款条件6.4变更费用处理第七条合同履行与协调7.1施工方义务7.2监理方义务7.3沟通协调机制第八条违约责任8.1施工方违约责任8.2监理方违约责任8.3违约赔偿金额计算方式第九条不可抗力9.1不可抗力事件的定义9.2不可抗力事件的应对措施9.3不可抗力事件的后果处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用承担第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的善后处理第十三条保密条款13.1保密信息的定义13.2保密信息的保护期限13.3保密信息的违约责任第十四条其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的续签条件14.3合同的解除条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1建设方主体建设方为中华人民共和国省市区的住房和城乡建设部门，具备合法的项目建设主体资格。1.2施工方主体施工方为建设集团有限公司，具备合法的施工企业资质，具备承担本工程施工的能力。1.3监理方主体监理方为建设工程监理有限公司，具备合法的监理企业资质，具备承担本工程监理的能力。第二条工程概述与目标2.1工程项目名称本工程名称为市区新型城镇化建设项目。2.2工程项目地点本工程位于市区，具体地点以甲方提供的工程地址为准。2.3工程项目规模本工程包括但不限于：住宅建筑、公共设施、道路、绿化等建设内容。2.4工程项目目标本工程的建设目标是按照甲方要求，完成各项建设内容，达到设计规定的质量、安全、进度等要求，实现项目顺利交付。第三条合同工期3.1施工工期施工方应按照甲方要求，确保本工程在2024年12月31日前完成所有施工内容。3.2监理工期监理方应按照甲方要求，自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，对施工过程进行全面监理。第四条施工内容与要求4.1施工内容详细列表（此处列出施工内容详细列表，如：土建工程、安装工程、装饰工程等）4.2施工质量标准施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求，保证施工质量。4.3施工安全要求施工方应严格遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保工程施工安全。第五条监理内容与要求5.1监理内容详细列表（此处列出监理内容详细列表，如：施工进度监理、施工质量监理、施工安全监理等）5.2监理质量标准监理方应按照国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求，对施工质量进行监理。5.3监理安全要求监理方应严格遵守国家安全生产法律法规，对施工现场进行全面监理，确保工程施工安全。第六条合同价格与支付6.1合同总价本合同总价暂定为人民币亿元（大写：人民币玖拾捌亿零捌佰捌拾捌万元整），具体金额以实际完成工程量为准。6.2支付方式支付方式为银行转账，甲方根据施工进度和质量情况，按照约定的比例支付进度款。6.3进度付款条件进度付款条件为施工方按照合同约定完成相应施工内容，并经过甲方验收合格。6.4变更费用处理如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应协商确定变更费用。第八条违约责任8.1施工方违约责任施工方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。8.2监理方违约责任监理方如未按照合同约定履行监理职责，应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。8.3违约赔偿金额计算方式违约赔偿金额根据实际损失金额计算，具体赔偿金额双方协商确定。第九条不可抗力9.1不可抗力事件的定义不可抗力事件是指在合同履行过程中，因不可预见、不可避免、不能克服的外部因素导致的不能履行或部分履行合同的情况。如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力事件的应对措施双方应立即启动应急预案，采取合理措施减轻损失，并根据实际情况及时通知对方。9.3不可抗力事件的后果处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商确定合同的变更、解除或终止事宜。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决的法院为合同签订地的人民法院。10.3争议解决费用承担诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。11.2合同解除条件合同解除应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。11.3变更与解除的程序合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，确保工程顺利推进。第十二条合同的终止12.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程全部竣工，并经验收合格；（2）双方书面同意终止合同；（3）合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序合同终止前，双方应完成工程结算、支付相关费用等事项。12.3合同终止后的善后处理合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，确保工程顺利交付。第十三条保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。13.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止之日起五年。13.3保密信息的违约责任违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的续签条件合同续签应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。14.3合同的解除条件合同解除应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到合同执行、监督、评估等环节的各方主体，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管方等。1.2第三方介入的范围包括但不仅限于：（1）中介方提供的咨询服务；（2）咨询方对工程的技术咨询和指导；（3）审计方对工程财务和进度进行的审计；（4）监管方对工程质量和安全进行的监管。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、范围和期限。2.2第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确介入的权限、义务和责任。2.3第三方介入的期限应根据实际工作需要确定，并在合同中约定。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方介入的权利（1）获取与工程相关的全部资料和信息；（2）对工程的执行情况进行监督和评估；（3）提出改进意见和建议；（4）按照合同约定获得相应的报酬。3.2第三方介入的义务（1）遵守国家相关法律法规和行业标准；（2）按照合同约定履行介入职责；（3）保护甲乙双方的商业秘密；（4）不得利用介入地位谋取不正当利益。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中约定。4.2第三方介入费用的支付方式、支付时间和支付条件由甲乙双方在合同中约定。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任限额应根据合同约定和法律规定确定。5.2第三方介入的责任限额包括但不限于：（1）因第三方介入导致工程损失的责任限额；（2）第三方介入过程中造成人员伤亡的责任限额；（3）第三方介入方违约造成的损失责任限额。5.3第三方介入的责任限额应在合同中明确，并与第三方介入方约定。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更如因客观原因需要变更第三方介入的范围、期限、费用等，甲乙双方应协商一致，并在合同中明确变更内容。6.2第三方介入的解除如第三方介入方严重违约或发生不可抗力事件，甲乙双方协商一致后，可以解除第三方介入。6.3第三方介入的变更和解除应遵循合同约定和法律规定，保障甲乙双方的合法权益。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方介入方的违约行为第三方介入方如未按照合同约定履行介入职责，应承担违约责任。7.2甲乙双方的违约行为甲乙双方如未按照合同约定履行相关义务，应承担违约责任。7.3违约责任的具体计算方式和赔偿金额由甲乙双方在合同中约定。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构争议解决的法院为合同签订地的人民法院。8.3争议解决费用承担诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件如下：（1）第三方介入期限届满；（2）甲乙双方书面同意终止第三方介入；（3）合同约定的其他终止条件。9.2第三方介入终止程序第三方介入终止前，甲乙双方应完成相关手续，确保工程顺利进行。9.3第三方介入终止后的善后处理第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜，确保工程顺利推进。第十条其他条款10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的续签条件合同续签应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。10.3合同的解除条件合同解除应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：施工方案附件5：监理计划附件6：质量验收标准附件7：安全施工标准附件8：材料采购清单附件9：设备采购清单附件10：施工进度计划附件11：监理报告附件12：工程结算报告附件13：合同变更协议附件14：违约金计算公式附件15：保密协议附件的详细要求和说明：1.工程设计文件：包括工程项目的全套设计图纸、技术说明书、设计变更通知等。2.施工图纸：包括施工过程中的各种细部图纸、施工说明、工艺流程图等。3.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量及其对应