2024年度商品房团购价款支付合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度商品房团购价款支付合同本合同目录一览第一条定义与术语1.1商品房1.2团购1.3价款1.4支付第二条商品房团购的基本情况2.1团购房屋的基本情况2.2团购人的基本信息第三条团购价款的确定3.1团购价款的计算方式3.2团购价款的支付时间第四条支付方式4.1银行转账4.2支票支付4.3现金支付第五条支付流程5.1团购人支付价款5.2开发商出具收款凭证第六条团购价款的扣除与退款6.1团购价款的扣除情况6.2团购退款的情况及处理第七条逾期支付的处理7.1逾期支付的定义7.2逾期支付的违约金计算第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条违约责任9.1团购人的违约责任9.2开发商的违约责任第十条争议解决10.1双方协商解决10.2请求消费者协会调解10.3向人民法院提起诉讼第十一条保密条款11.1双方对合同内容的保密义务第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式第十三条其他约定13.1双方的其他约定第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同的生效条件14.2合同的变更条件14.3合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1商品房：指由开发商开发建设，具备独立产权，可以用于销售或者自用的住宅或者商业房产。1.2团购：指由团购组织者组织，多个购买者共同购买商品房的行为。1.3价款：指购买商品房所需支付的金额，包括房款、税费等。1.4支付：指团购人按照合同约定，向开发商支付价款的行为。第二条商品房团购的基本情况2.1团购房屋的基本情况：团购房屋为开发商开发的位于____市的____项目，房屋类型为____，房屋面积为____平方米。2.2团购人的基本信息：团购人为____（姓名），身份证号码为____，联系方式为____。第三条团购价款的确定3.1团购价款的计算方式：团购价款按照团购房屋的建筑面积、单价和团购折扣进行计算。其中，建筑面积为____平方米，单价为____元/平方米，团购折扣为____%。3.2团购价款的支付时间：团购人应在本合同签订之日起____个工作日内，将团购价款支付至开发商指定的账户。第四条支付方式4.1银行转账：团购人可以通过银行转账的方式，将团购价款支付至开发商指定的银行账户。4.2支票支付：团购人可以填写支票，将团购价款支付至开发商指定的账户。4.3现金支付：团购人可以携带现金，将团购价款支付至开发商指定的收款地点。第五条支付流程5.1团购人支付价款：团购人按照本合同约定的支付方式，将团购价款支付至开发商指定的账户或地点。5.2开发商出具收款凭证：开发商在收到团购人的价款后，应当及时出具收款凭证，作为团购人已支付价款的证明。第六条团购价款的扣除与退款6.1团购价款的扣除情况：团购人在合同约定的支付时间内，未能支付完全部团购价款的，开发商有权从团购人支付的价款中扣除逾期支付部分的违约金。6.2团购退款的情况及处理：团购人在合同约定的支付时间内，已支付完全部团购价款的，团购人有权按照开发商的退款政策要求退款。具体退款金额和方式，由团购人与开发商协商确定。第七条逾期支付的处理7.1逾期支付的定义：指团购人未能在本合同约定的支付时间内，将团购价款支付至开发商指定的账户或地点。7.2逾期支付的违约金计算：逾期支付的违约金按照团购价款的日千分之五计算，自逾期支付之日起计算至团购人支付完全部团购价款之日止。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第九条违约责任9.1团购人的违约责任：团购人逾期支付团购价款的，应当按照本合同第七条的约定支付违约金。9.2开发商的违约责任：开发商未能按照合同约定交付商品房的，应当按照合同约定承担违约责任。第十条争议解决10.1双方协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应当通过协商解决。10.2请求消费者协会调解：协商不成的，任何一方均有权请求消费者协会进行调解。10.3向人民法院提起诉讼：调解不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1双方对合同内容的保密义务：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和个人信息，应当予以保密，不得泄露给第三方。第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式：本合同争议的解决方式按照第十条的约定进行。第十三条其他约定13.1双方的其他约定：双方在合同履行过程中，如有其他约定，可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同的生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同的变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。14.3合同的终止条件：合同终止需经双方协商一致，并签订书面终止协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1第三方：指本合同之外的任何个人或机构，包括但不限于中介方、评估机构、监管机构、金融服务机构等，其在合同履行过程中提供服务或参与协调、监督、执行等事项。第二条第三方介入的情况2.1第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于合同的签订、履行、变更、解除及争议解决等环节。2.2第三方介入的依据：第三方介入需基于甲乙双方的共同委托或法律规定，按照约定或职责履行相关义务。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方权利：第三方根据本合同及法律规定，有权对合同的履行进行监督、协调和评估。3.2第三方义务：第三方应当忠实履行委托事项，保守甲乙双方的商业秘密和个人信息，独立公正地进行评估和协调。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方在介入过程中，应保持与甲方的独立性，不受甲方不正当影响。4.2第三方与乙方：第三方在介入过程中，应保持与乙方的独立性，不受乙方不正当影响。第五条第三方介入的具体事项5.1合同签订：第三方负责对合同的合法性、有效性进行审核，并提供相关咨询服务。5.2合同履行：第三方负责对合同履行情况进行监督，确保合同条款得到遵守。5.3合同变更：第三方负责对合同变更的合法性、合理性进行评估，并提供意见。5.4争议解决：第三方负责对争议进行调解，协助双方达成一致。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定：第三方在履行合同过程中，因其过错导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额的计算：第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲乙双方协商确定。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入费用的承担：第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商承担。7.2第三方介入费用的支付：甲乙双方应在合同中约定第三方介入费用的支付方式和时间。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止的情形：第三方介入终止的情形包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同变更等。8.2第三方介入终止的程序：第三方介入终止需经甲乙双方协商一致，并签订书面终止协议。第九条第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后的合同变更：第三方介入后，如合同内容发生变更，甲乙双方应重新签订书面合同，并经第三方确认。第十条第三方介入后的争议解决10.1第三方介入后的争议解决：第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以请求消费者协会调解或向人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入后的保密义务11.1第三方介入后的保密义务：第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密和个人信息，应当予以保密，不得泄露给第三方。第十二条第三方介入的法律适用及争议解决12.1适用法律：第三方介入的法律适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式：第三方介入的争议解决方式按照本合同第十条的约定进行。第十三条其他约定13.1双方的其他约定：双方在合同履行过程中，如有其他约定，可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同的生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同的变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。14.3合同的终止条件：合同终止需经双方协商一致，并签订书面终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：商品房团购协议附件2：商品房团购价款支付明细表附件3：商品房团购合同变更协议附件4：商品房团购合同解除协议附件5：第三方介入协议附件6：第三方服务费用明细表附件7：商品房团购违约金计算公式附件8：消费者协会调解协议书附件9：人民法院诉讼状附件10：保密协议附件11：合同履行监督报告附件12：合同变更确认书附件13：合同解除确认书附件14：第三方评估报告附件1：商品房团购协议详细要求：本协议应包括但不限于团购房屋的基本情况、团购人的基本信息、团购价款的确定、支付方式、支付时间等内容。附件2：商品房团购价款支付明细表详细要求：明细表应详细列明团购房屋的建筑面积、单价、折扣、价款等信息。附件3：商品房团购合同变更协议详细要求：变更协议应详细列明合同变更的内容、变更的原因、变更后的条款等。附件4：商品房团购合同解除协议详细要求：解除协议应详细列明合同解除的原因、解除后的责任分配等。附件5：第三方介入协议详细要求：介入协议应明确第三方的权利义务、介入的范围、介入的费用等内容。附件6：第三方服务费用明细表详细要求：明细表应详细列明第三方的服务内容、服务费用、支付方式等信息。附件7：商品房团购违约金计算公式详细要求：公式应明确违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。附件8：消费者协会调解协议书详细要求：调解协议书应详细列明双方争议的内容、调解结果、违约责任等。附件9：人民法院诉讼状详细要求：诉讼状应详细列明原告和被告的基本信息、诉讼请求、事实和理由等。附件10：保密协议详细要求：保密协议应明确双方对合同内容的保密义务，包括保密内容、保密期限等。附件11：合同履行监督报告详细要求：监督报告应详细列明合同履行的情况、存在的问题及建议等。附件12：合同变更确认书详细要求：确认书应详细列明合同变更的内容、变更后的条款等。附件13：合同解除确认书详细要求：确认书应详细列明合同解除的原因、解除后的责任分配等。附件14：第三方评估报告详细要求：评估报告应详细列明第三方对商品房的评估结果、评估依据等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方逾期支付团购价款。2.乙方未能按照合同约定交付商品房。3.第三方未能按照合同约定提供服务。责任认定标准：1.甲方逾期支付团购价款的，应当按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。2.乙方未能按照合同约定交付商品房的，应当按照合同约定承担违约责任。3.第三方未能按照合同约定提供服务的，应当按照合同约定的责任限额承担违约责任。示例说明：1.甲方逾期支付团购价款，按照合同约定的违约金计算方式，计算出违约金金额为10,000元。2.乙方未能按照合同约定交付商品房，根据合同约定，乙方需支付购房款的10%作为违约金。3.第三方未能按照合同约定提供服务，导致甲方损失5,000元，根据合同约定的责任限额，第三方需承担5,000元的违约责任。全文完。2024年度商品房团购价款支付合同1本合同目录一览1.商品房团购价款支付合同1.1定义与术语解释1.1.1商品房团购1.1.2团购价款1.1.3团购合同1.2商品房团购的基本信息1.2.1团购项目名称1.2.2团购项目地址1.2.3团购房屋类型与数量1.3价款支付1.3.1团购价款的计算方式1.3.2团购价款的支付方式1.3.3团购价款的支付时间1.4价款支付的变更与调整1.4.1价款支付的变更条件1.4.2价款支付调整的程序1.5违约责任1.5.1买方违约责任1.5.2卖方违约责任1.6争议解决1.6.1争议解决的途径1.6.2争议解决的时间限制1.7合同的生效、变更与终止1.7.1合同生效的条件1.7.2合同的变更程序1.7.3合同终止的条件1.8合同的附则1.8.1合同的解释权1.8.2合同的适用法律1.8.3合同的签订地点与日期2.附件2.1商品房团购清单2.2付款凭证样式2.3团购价款支付流程图第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1商品房团购本合同所述商品房团购，是指由买方组织一定数量的购房者，向卖方购买商品房的一种集体购买方式。1.2团购价款团购价款是指买方按照团购合同约定，向卖方支付的商品房购买价款。1.3团购合同团购合同是指本合同双方当事人就商品房团购事宜达成的书面协议。第二条商品房团购的基本信息2.1团购项目名称本合同所述团购项目名称为：“_______”。2.2团购项目地址团购项目地址为：“_______”。2.3团购房屋类型与数量团购房屋类型为：“_______”，数量为：“_______”。第三条价款支付3.1团购价款的计算方式团购价款按照团购合同约定的房屋类型、面积、单价和总价进行计算。3.2团购价款的支付方式团购价款支付方式为：“_______”。3.3团购价款的支付时间团购价款的支付时间为：“_______”。第四条价款支付的变更与调整4.1价款支付的变更条件价款支付的变更条件为：“_______”。4.2价款支付调整的程序价款支付调整的程序为：“_______”。第五条违约责任5.1买方违约责任买方违约责任为：“_______”。5.2卖方违约责任卖方违约责任为：“_______”。第六条争议解决6.1争议解决的途径争议解决的途径为：“_______”。6.2争议解决的时间限制争议解决的时间限制为：“_______”。第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效的条件合同生效的条件为：“_______”。7.2合同的变更程序合同的变更程序为：“_______”。7.3合同终止的条件合同终止的条件为：“_______”。第八条合同的附则8.1合同的解释权本合同的解释权归：“_______”。8.2合同的适用法律本合同适用法律为：“_______”。8.3合同的签订地点与日期本合同签订地点为：“_______”，签订日期为：“_______”。第九条附件9.1商品房团购清单附件中包含团购房屋的类型、面积、单价、总价等详细信息。9.2付款凭证样式附件中包含付款凭证的样式，买方按照该样式填写付款凭证。9.3团购价款支付流程图附件中提供团购价款支付的流程图，清晰展示支付过程。第十条其他约定10.1双方约定的其他事项：“_______”。10.2其他约定的生效条件：“_______”。第十一条合同的修订本合同的修订须经双方协商一致，并以书面形式进行。第十二条通知与送达12.1双方按照本合同约定的联系方式，互相通知与送达相关事项。12.2通知与送达的有效期限为：“_______”。第十三条保密条款13.1双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息，予以严格保密。13.2保密期限为：“_______”。第十四条法律效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与说明1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指在甲乙双方履行合同过程中，除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织。第三方可以包括但不限于中介方、评估机构、担保机构等。1.2第三方介入情形第三方介入的情形包括但不限于：（1）中介方协助甲乙双方达成合同；（2）评估机构对团购项目的价值进行评估；（3）担保机构为合同履行提供担保服务。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方在介入合同过程中，应严格遵守相关法律法规和行业规范，履行约定的义务。对于因第三方原因导致的合同履行问题，第三方应承担相应的责任。2.2第三方责任限额甲乙双方根据本合同有第三方介入时，甲乙双方应明确第三方的责任限额。第三方责任限额包括但不限于：（1）第三方承担的赔偿责任限额；（2）第三方承担的违约责任限额；（3）第三方承担的侵权责任限额。2.3第三方责任承担第三方在履行合同过程中，如发生违约、侵权等行为，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲乙方的权利义务划分第三方在介入合同过程中，仅负责履行约定的义务，不享有合同项下的权利。甲乙双方与第三方的权利义务划分，按照合同约定执行。3.2第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系界定如下：（1）第三方不是甲乙双方的合作伙伴，不参与合同履行；（2）第三方不是甲乙双方的代理，不代表甲乙双方行使权利和履行义务；（3）第三方与甲乙双方之间不存在任何形式的隶属关系。第四条第三方介入的程序与条件4.1第三方介入程序第三方介入合同的程序如下：（1）甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围；（2）甲乙双方与第三方签订相关协议，明确双方的权利义务；（3）甲乙双方按照约定向第三方支付相关费用。4.2第三方介入条件第三方介入合同的条件如下：（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）甲乙双方同意第三方的介入；（3）第三方与甲乙双方签订相关协议。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入导致合同变更的，甲乙双方应按照本合同约定的程序进行。5.2第三方介入导致合同变更的，甲乙双方应重新签订补充协议，明确变更后的权利义务。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2第三方介入引起的争议，甲乙双方应按照本合同约定的争议解决方式进行。第七条第三方介入后的合同终止7.1第三方介入合同的终止，应符合本合同约定的终止条件。7.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定的方式处理后续事项。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：商品房团购清单详细列出团购房屋的类型、面积、单价、总价等详细信息。2.附件二：付款凭证样式提供付款凭证的样式，买方按照该样式填写付款凭证。3.附件三：团购价款支付流程图清晰展示团购价款支付的流程图。4.附件四：中介方资质证明提供中介方的资质证明文件，证明其具备相应的介入能力。5.附件五：评估机构资质证明提供评估机构的资质证明文件，证明其具备相应的评估能力。6.附件六：担保机构资质证明提供担保机构的资质证明文件，证明其具备相应的担保能力。7.附件七：合同履行过程中的其他重要文件包括合同履行过程中产生的其他重要文件，如验收报告、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.买方违约行为及责任认定买方违约行为包括但不限于：延迟付款、不履行合同约定的义务等。买方违约责任的认定标准根据合同约定的违约条款进行。例如，如果买方延迟付款，应当按照延迟付款的天数支付违约金。2.卖方违约行为及责任认定卖方违约行为包括但不限于：延迟交付房屋、房屋质量不符合约定等。卖方违约责任的认定标准根据合同约定的违约条款进行。例如，如果卖方延迟交付房屋，应当按照延迟交付的天数支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方违约行为包括但不限于：中介方未按约定提供服务、评估机构提供的评估报告不准确、担保机构未按约定提供担保等。第三方违约责任的认定标准根据与第三方签订的相关协议进行。例如，如果中介方未按约定提供服务，应当按照合同约定的方式承担违约责任。2024年度商品房团购价款支付合同2本合同目录一览1.定义与术语1.1商品房1.2团购1.3价款1.4支付2.合同主体2.1购房者2.2开发商3.商品房团购3.1团购范围3.2团购价格3.3团购数量4.价款支付4.1团购价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.商品房交付5.1交付时间5.2交付条件6.售后服务6.1质量保证6.2售后维修7.合同的变更和解除7.1变更条件7.2解除条件8.违约责任8.1购房者违约8.2开发商违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.法律适用10.1合同签订地法律10.2合同履行地法律11.其他约定11.1合同的生效11.2合同的终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同的签署和生效13.1签署时间13.2签署地点13.3生效条件14.附件14.1商品房团购清单14.2付款凭证14.3交付凭证14.4其他相关文件第一部分：合同如下：1.定义与术语1.1商品房指由开发商开发建设，具备独立产权，符合国家关于住宅建筑设计、质量、环境、配套等标准的房屋。1.2团购指购房者以团体形式与开发商进行协商，以达成购买商品房的合同行为。1.3价款指购房者按照本合同约定，购买商品房所需支付的金额。1.4支付指购房者按照本合同约定的付款方式和付款时间，向开发商支付价款的行为。2.合同主体2.1购房者指本合同中约定购买商品房的自然人或法人。2.2开发商指本合同中约定出售商品房的自然人、法人或其他组织。3.商品房团购3.1团购范围本合同约定的团购范围为开发商所开发的位于____（地址）的____（栋数）栋商品房，共计____套。3.2团购价格商品房的团购价格为每平方米____元（大写：____元整），付款方式为____。3.3团购数量购房者本次团购的商品房数量为____套。4.价款支付4.1团购价款购房者应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向开发商支付团购价款。4.2付款方式付款方式为____。4.3付款时间购房者应在本合同签订后____个工作日内，向开发商支付团购价款的____%。4.4付款条件购房者支付团购价款的条件为：（1）开发商按照约定时间交付商品房；（2）商品房符合国家关于住宅建筑设计、质量、环境、配套等标准；（3）本合同约定的其他付款条件。5.商品房交付5.1交付时间开发商应在本合同签订后____个月内，将商品房交付给购房者。5.2交付条件商品房的交付条件为：（1）商品房符合国家关于住宅建筑设计、质量、环境、配套等标准；（2）商品房具备独立产权；（3）本合同约定的其他交付条件。6.售后服务6.1质量保证开发商对商品房的质量承担____年的保证责任，自商品房交付之日起计算。6.2售后维修购房者享有商品房的售后维修服务，具体服务内容和要求按照开发商的售后服务政策执行。7.合同的变更和解除7.1变更条件本合同的变更需经购房者与开发商协商一致，并签订书面变更协议。7.2解除条件（1）双方协商一致；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）本合同约定的其他解除条件。8.违约责任8.1购房者违约购房者违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成开发商损失的，应承担违约责任，向开发商支付违约金，违约金为团购价款的____%。8.2开发商违约开发商违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成购房者损失的，应承担违约责任，向购房者支付违约金，违约金为团购价款的____%。9.争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成的，可以向有关调解组织申请调解。9.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地或履行地的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地或履行地的人民法院提起诉讼。10.法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国____法。11.其他约定11.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的终止本合同在购房者完全履行完毕团购价款支付义务后终止。12.保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限为____年，自本合同终止之日起计算。13.合同的签署和生效13.1签署时间本合同于____年__月__日签署。13.2签署地点本合同于____（地点）签署。13.3生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.附件14.1商品房团购清单详见附件一。14.2付款凭证详见附件二。14.3交付凭证详见附件三。14.4其他相关文件详见附件四。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方在本合同中，第三方指除甲方（购房者）和乙方（开发商）以外的自然人、法人或其他组织。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与并协助甲方和乙方完成合同约定的义务。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介机构、金融机构、物流公司、维修服务提供商等。2.第三方介入的条款修正2.1第三方介入条件当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲方和乙方应共同协商确定第三方的资格和条件。2.2第三方选择甲方和乙方应共同选择具备相关资质和良好信誉的第三方，确保其能够履行合同约定的义务。2.3第三方责任第三方介入后，其应承担相应的责任，确保合同的顺利履行。甲乙双方有权要求第三方履行合同约定的义务，并对其行为进行监督。2.4第三方费用第三方介入所需费用由甲方和乙方按约定方式承担。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额指甲方和乙方在合同