解除工程分包合同协议书样本

合同编号：__________解除工程分包合同协议书合同各方：一、解除合同的范围1.1本协议解除原合同的全部义务和责任，包括但不限于工程分包、工程质量、工程进度、工程款支付等。1.2本协议签署后，原合同自动失效，甲乙双方不再享有原合同项下的权利和义务。二、解除合同的原因2.1双方同意，因____________的原因，导致原合同无法继续履行。2.2双方确认，解除合同不存在一方违约或过错。三、解除合同的日期3.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.2解除合同的日期为____年____月____日。四、解除合同后的处理4.1甲乙双方应按照原合同约定，办理合同解除后的相关手续，包括但不限于工程验收、工程结算、工程资料交接等。4.2甲乙双方应互相配合，确保解除合同后的各项工作顺利进行。4.3甲乙双方应妥善处理与原合同相关的债务和债权，确保各自权益不受损失。五、保密条款5.1甲乙双方同意，在签署本协议之日起至解除合同之日起____年内，对原合同和本协议的内容和签署过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2违反本保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。六、法律适用和争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。7.3本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（分包人）：_______乙方（承包人）：_______签署日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.在签署解除工程分包合同协议书时，各方应仔细阅读合同全文，确保对合同解除的原因、范围、日期、后续处理等条款有充分理解。2.各方应按照合同约定，妥善处理合同解除后的相关手续，包括工程验收、工程结算、工程资料交接等。3.甲乙双方应遵守保密条款，不得向第三方披露原合同和本协议的内容和签署过程，违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。4.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。关键词语的法律名词解释：1.工程分包：指承包人将其所承包的工程中的部分工作交给分包人完成，分包人按照承包人的要求完成工作并支付相应的报酬。2.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，依法终止合同关系的行为。3.保密条款：指合同双方在合同中约定的，对合同内容和签署过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露的条款。4.管辖权：指法院对某一特定案件行使审判权的权限。在本协议中，有管辖权的人民法院是指双方所在地的人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如果工程在执行过程中，由于设计变更、甲方需求调整等原因导致原合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。在这种情况下，合同补充条款应明确变更导致的损失分担和赔偿事宜。2.不可抗力：如遇自然灾害、社会事件等不可抗力因素，导致工程无法正常进行，双方可以协商解除合同。补充条款中应包括不可抗力事件的定义、双方的责任和义务以及赔偿事宜。3.工程质量问题：如果分包人无法按照合同约定完成工程质量要求，经甲方要求整改后仍无法达到要求，甲方有权解除合同。补充条款中应明确工程质量问题的定义、整改期限和赔偿事宜。4.工程进度延误：如果分包人无法按照合同约定的进度完成工程，经甲方要求整改后仍无法达到要求，甲方有权解除合同。补充条款中应明确工程进度延误的定义、整改期限和赔偿事宜。附件列表