矿山建设农网施工合同

矿山建设农网施工合同合同编号：__________甲方地址：甲方联系人：联系电话：乙方地址：乙方联系人：联系电话：鉴于甲方为矿山建设项目的业主，乙方为具有相关资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商，就矿山建设农网施工事宜达成一致，签订本合同。一、工程概况1.1工程名称：矿山建设项目农网施工1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于农网施工设计、施工、验收、保修等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量要求完成施工，甲方应当按照约定支付合同金额。三、施工期限3.1乙方向甲方承诺，本工程的施工期限为____个月，自乙方入场施工之日起算。3.2乙方如因特殊情况无法按期完成施工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方书面同意。四、工程质量4.1乙方应当按照国家相关标准和行业规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同约定。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，并要求乙方及时整改不符合合同约定的工程部分。五、合同的履行5.1乙方应当按照约定时间和质量要求完成施工，不得擅自停工、窝工。5.2甲方应当按照约定支付合同金额，不得无故拖欠、迟延支付。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间和质量要求完成施工，应当向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×违约天数×日违约金率。6.2甲方如未按照约定支付合同金额，应当向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×日滞纳金率。七、争议解决7.1本合同的解释和履行适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的工程完毕并验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.矿山建设项目农网施工设计方案2.矿山建设项目农网施工图纸3.矿山建设项目农网施工技术规范4.矿山建设项目农网施工预算书5.矿山建设项目农网施工进度计划6.矿山建设项目农网施工质量保证书7.矿山建设项目农网施工安全防护措施方案8.矿山建设项目农网施工环境保护措施方案9.双方签订的合同附件协议10.双方签订的保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间和质量要求完成施工，视为违约。2.乙方擅自停工、窝工，视为违约。3.乙方未按照设计方案、图纸和技术规范施工，视为违约。4.甲方未按照约定支付合同金额，视为违约。5.甲方无故拖欠、迟延支付合同金额，视为违约。6.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.矿山建设项目：指在矿山区域内进行的新建、改建、扩建等建设活动。2.农网施工：指农村电力供应网络的建设、改造和维护活动。3.合同金额：指双方约定的承包工程的总价款。4.施工期限：指乙方完成工程的承诺期限。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指逾期支付款项方按照约定向收款方支付的赔偿金。7.设计方案：指对工程的设计规划和布局。8.图纸：指工程建设的详细施工图。9.技术规范：指工程施工过程中应遵循的技术标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时乙方应支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方按照甲方要求及时整改，必要时甲方可以要求乙方重新施工。3.合同金额支付纠纷：解决办法：双方按照约定履行支付义务，如有争议可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，及时报告甲方和相关部门，并采取措施防止事故扩大。5.环境保护问题：解决办法：乙方应严格按照环境保护措施方案施工，防止环境污染和生态破坏。五、所有应用场景：1.矿山建设项目的农网施工。2.需要具备相关资质和经验的施工单位进行施工。3.工程内容