工业厂房瓦工施工合同范本

工业厂房瓦工施工合同范本合同编号：__________第一条工程内容1.1施工范围：包括但不限于瓦工施工，包括墙面、地面、天花板的瓦工铺贴，及相关辅助工程。1.2施工标准：按照我国相关法律法规、行业标准和业主的要求进行施工。第二条合同价格2.1本合同施工价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格包括但不限于材料费、人工费、施工设备使用费、管理费、利润等。2.3合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第三条合同履行3.1施工方应按照本合同约定的施工范围、施工标准、施工进度完成施工。3.2业主应按照本合同约定的价格支付施工费用，并提供施工所需的场地、水电等基础设施。3.3施工期间，双方应共同维护施工现场的安全，确保施工顺利进行。3.4施工方应在合同约定的工期内完成施工，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第四条质量保证4.1施工方应对施工质量负责，保证施工工程达到约定的施工标准。4.2施工方应按照约定的保修期限和保修范围对施工工程进行保修。4.3业主在发现施工质量问题后，应在合理时间内通知施工方，施工方应在接到通知后及时处理。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，需签订书面协议，经双方签字盖章生效。5.2合同变更或解除后，尚未履行的部分按照变更或解除后的约定执行。5.3合同变更或解除不影响双方在合同履行过程中的合法权益。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。6.3业主如未按照约定支付施工费用，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工完毕之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工业厂房瓦工施工设计图纸2.施工材料清单3.施工进度计划表4.施工人员名单5.工程质量验收标准6.保修条款说明7.施工设备清单8.施工现场安全规定9.合同履行过程中可能需要的其他文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工，或施工质量不符合约定标准的，视为违约。2.业主未按照约定支付施工费用，或提供施工所需基础设施的，视为违约。3.双方未履行合同约定的义务，导致合同不能正常履行的，视为违约。4.双方在合同履行过程中，发生争议不通过友好协商解决，而擅自采取其他行动的，视为违约。5.任何一方在合同有效期内单方面解除合同，或违反合同约定的其他条款的，视为违约。三、法律名词及解释：1.工业厂房：指用于工业生产、加工、制造、科研等活动的建筑物。2.瓦工施工：指建筑物的墙面、地面、天花板等部位使用瓦片、瓷砖等材料进行铺贴的施工。3.施工标准：指国家或行业规定的施工质量、安全、进度等方面的要求。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。5.保修期限：指施工方对施工工程提供的保修时间。6.保修范围：指施工方对施工工程提供的保修内容。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应协商调整合同工期。如系施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，业主应及时通知施工方，施工方应在合理时间内进行整改。如整改后仍不符合约定标准，施工方应承担违约责任。3.合同争议：双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.合同履行过程中，如发生安全事故，应立即启动应急预案，保障施工现场人员安全，并及时报告相关