110kv配电网施工合同（2024年）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME110kv配电网施工合同（2024年）1本合同目录一览1.合同主体及工程范围1.1发包方1.2承包方1.3工程范围及内容2.合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3付款方式及进度3.施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3延期及违约责任4.工程质量4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量争议的处理5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备的质量要求6.施工安全6.1安全措施6.2安全事故的处理6.3安全生产责任7.环境保护7.1环保措施7.2环保责任7.3环保审查及验收8.变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除合同的违约责任9.违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿金额的计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点及适用法律10.3争议解决的时间限制11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.其他条款12.1保密条款12.2广告与宣传12.3不可抗力12.4法律、法规及政策变化12.5附件13.合同的签订、修改与解除13.1合同签订程序13.2合同修改程序13.3合同解除程序14.合同的附件14.1附件列表14.2附件的有效性14.3附件的修改与解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程范围1.1发包方1.2承包方1.3工程范围及内容本合同工程范围包括但不限于：110kv配电网的土建工程、线路工程、变电工程、保护工程、自动化工程、通信工程等的设计、施工、设备供应、材料供应、调试、验收、培训、保修等工作。具体工程内容以甲方提供的施工图纸及技术文件为准。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价是指乙方根据甲方提供的施工图纸及技术文件，完成本合同规定的工程内容所需的全部费用，包括但不限于施工费、设备费、材料费、人员费、管理费、税金等。合同总价详见附件一。2.2价格调整合同总价在合同签订后，如因甲方提供的施工图纸及技术文件发生变更，或因政策、市场等不可抗力因素导致乙方成本发生较大变化，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行价格调整。具体价格调整方式详见附件二。2.3付款方式及进度本合同付款方式分为预付款、进度付款和验收付款。预付款在合同签订后五个工作日内支付，进度付款按照工程进度的完成情况进行支付，验收付款在工程验收合格后支付。具体付款比例和时间详见附件三。第三条施工期限3.1施工开始日期本合同施工开始日期为甲方书面通知乙方开工的日期。3.2施工结束日期本合同施工结束日期为乙方完成本合同规定的工程内容，并经甲方验收合格的时间。3.3延期及违约责任乙方如未按照本合同约定的施工期限完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件四。第四条工程质量4.1质量标准本合同工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，包括但不限于《电力工程质量验收规范》、《电力工程安全生产管理规定》等。4.2质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。乙方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量达到约定标准。4.3质量争议的处理如甲方对乙方的工程质量有异议，应在验收合格后七个工作日内向乙方提出，并提供相关证据。乙方应在接到异议后十个工作日内进行答复和处理。如甲方对乙方的答复和处理结果仍有异议，可按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第五条材料与设备5.1材料供应乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术文件要求，采购、供应本合同工程所需的材料。材料质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2设备供应乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术文件要求，采购、供应本合同工程所需的设备。设备质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.3材料与设备的质量要求乙方应对供应的材料和设备进行质量检验，确保材料和设备质量符合本合同约定的标准。如乙方提供的材料和设备不符合质量要求，乙方应负责更换或修复，并承担相应责任。第六条施工安全6.1安全措施乙方应按照国家及行业相关安全生产管理规定，制定并落实本合同工程的施工安全措施。6.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援和处理，并及时向甲方报告。6.3安全生产责任乙方应对本合同工程的安全生产负全责。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应责任和损失。第八条变更与解除合同8.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更内容包括但不限于工程范围、价格、工期、质量标准等。8.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担相应责任。8.3变更与解除合同的违约责任如一方未经另一方同意擅自变更或解除合同，应视为违约，并按照本合同约定的违约责任承担相应责任。第九条违约责任9.1发包方的违约责任如甲方违反本合同的约定，导致乙方无法正常履行合同义务，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。9.2承包方的违约责任如乙方违反本合同的约定，导致甲方无法正常履行合同义务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。9.3违约赔偿金额的计算方法违约赔偿金额应根据乙方因违约行为导致的实际损失计算，包括但不限于直接经济损失、预期利润、合理费用等。具体赔偿金额的计算方式详见附件五。第十条争议解决10.1争议解决方式如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。10.2诉讼或仲裁地点及适用法律本合同争议的诉讼或仲裁地点均应位于甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。10.3争议解决的时间限制如双方发生争议，应自争议发生之日起六个月内提出，超过六个月未提出的，视为放弃争议解决的权利。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自甲方支付预付款之日起开始履行。11.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。11.3合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；（2）双方协商一致解除合同，并签订书面解除协议；（3）依法应当终止的其他情形。第十二条其他条款12.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2广告与宣传未经对方同意，乙方不得以本合同工程为题材进行广告宣传、媒体报道等，以免影响甲方的声誉。12.3不可抗力如因不可抗力导致乙方无法正常履行合同义务，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。不可抗力事件结束后，乙方应尽快恢复合同履行。12.4法律、法规及政策变化如因法律、法规及政策变化导致本合同无法履行，双方应立即协商解决，并按照变化后的法律、法规及政策要求继续履行合同。12.5附件本合同的附件包括但不仅限于施工图纸、技术文件、价格清单、付款计划等，附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签订、修改与解除13.1合同签订程序本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序合同修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。合同修改协议自双方签字盖章之日起生效。13.3合同解除程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除协议自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同的附件14.1附件列表附件一：合同总价及付款计划附件二：价格调整方式附件三：付款方式及进度附件四：违约金计算方式附件五：争议解决方式及赔偿金额计算方式14.2附件的有效性本合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.3附件的修改与解除附件的修改与解除应经双方协商一致，并签订书面修改或解除协议。附件修改或解除协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的具有独立法律地位的法人、其他组织或个人，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与或协助甲乙方履行合同义务的行为。1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方、设备供应商、材料供应商等。第二条第三方介入的程序及条件2.1甲乙双方如需第三方介入，应事先协商一致，并在本合同中明确第三方的介入条件、职责和权利。2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务，并将该协议副本提交给对方。2.3第三方介入前，甲乙双方应对第三方进行审查，确保其具备相应的资质、能力和信誉。第三条第三方介入后的合同变更3.1如第三方介入导致本合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、价格、工期等。3.2合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，并对双方具有约束力。第四条第三方介入后的责任分配4.1第三方应按照甲乙双方约定的职责和义务，履行其在合同中的权利和义务。4.2第三方如因违约行为导致甲乙双方损失，应承担相应的违约责任。4.3甲乙双方应对第三方在履行合同过程中的行为负责监督和管理，确保第三方合法合规地履行合同义务。第五条第三方介入后的争议解决5.1如甲乙双方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。5.2诉讼或仲裁地点均应位于甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。第六条第三方介入后的合同终止6.1合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；（2）甲乙双方协商一致解除合同，并签订书面解除协议；（3）依法应当终止的其他情形。6.2第三方在合同终止后，应按照甲乙双方的要求，完成剩余工程，并承担相应责任。第七条第三方介入后的费用及支付7.1甲乙双方与第三方签订的书面协议中应明确费用支付方式、时间及金额。7.2甲乙双方应按照书面协议约定的时间、方式支付第三方费用。7.3第三方如未按照约定履行合同义务，甲乙双方有权暂停支付费用，并按照约定扣除相应金额。第八条第三方介入后的违约责任8.1第三方如未按照本合同约定或书面协议的约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿甲乙双方因此造成的损失。8.2甲乙双方如未按照本合同约定履行义务，导致第三方无法正常履行合同义务，应承担相应责任。第九条第三方介入后的权益保障9.1甲乙双方应保障第三方在履行合同过程中的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。9.2第三方在履行合同过程中获得的甲乙双方的信息，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。第十条第三方介入后的其他条款10.1甲乙双方与第三方签订的书面协议不得与本合同相抵触，如发生抵触，以本合同为准。10.2本合同未尽事宜，甲乙双方与第三方可签订书面补充协议，并提交给对方。10.3本合同的附件与第三方签订的书面协议均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十一条第三方介入后的合同签订、修改与解除11.1合同签订程序本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序合同修改应经甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。合同修改协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.3合同解除程序合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十二条第三方介入后的附件12.1附件列表附件一：第三方介入协议附件二：第三方费用支付计划附件三：第三方违约责任规定12.2附件的有效性本合同附件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术文件施工图纸及技术文件是本合同工程范围和质量标准的具体体现，包括电气系统图、结构施工图、设备安装图等。乙方应严格按照施工图纸及技术文件的要求进行施工。2.合同总价及付款计划合同总价及付款计划是双方约定的工程费用支付的具体安排，包括总价、预付款、进度付款、验收付款的比例、时间及金额等。3.价格调整方式价格调整方式是双方约定因不可抗力、政策变化等导致乙方成本变化时的价格调整机制，包括调整依据、调整比例、调整时间等。4.付款方式及进度付款方式及进度是双方约定的工程费用支付的具体安排，包括预付款、进度付款、验收付款的比例、时间及金额等。5.违约金计算方式违约金计算方式是双方约定因一方违约导致另一方损失时的赔偿计算方法，包括计算依据、计算比例、赔偿时间等。6.争议解决方式及赔偿金额计算方式争议解决方式及赔偿金额计算方式是双方约定发生合同争议时的解决方式及赔偿计算方法，包括争议解决方式、赔偿依据、赔偿比例等。7.第三方介入协议第三方介入协议是甲乙双方与第三方签订的书面协议，明确第三方在合同中的职责、权利和义务。8.第三方费用支付计划第三方费用支付计划是双方约定的第三方费用支付的具体安排，包括支付方式、时间及金额等。9.第三方违约责任规定第三方违约责任规定是双方约定的第三方在履行合同过程中的违约责任，包括违约行为、责任认定、赔偿方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定（1）逾期付款：甲方逾期付款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金。（2）变更工程范围：甲方未经乙方同意擅自变更工程范围的，应承担相应责任。（3）未按约定提供施工图纸及技术文件：甲方未按约定提供施工图纸及技术文件的，应承担相应责任。2.承包方违约行为及责任认定（1）逾期完工：乙方逾期完工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。（2）工程质量不符合约定：乙方提供的工程质量不符合约定的，应承担相应责任。（3）擅自变更工程内容：乙方未经甲方同意擅自变更工程内容的，应承担相应责任。3.第三方违约行为及责任认定（1）未按约定履行合同义务：第三方未按约定履行合同义务的，应承担相应责任。（2）擅自变更或终止合同：第三方未经甲乙双方同意擅自变更或终止合同的，应承担相应责任。（3）泄露甲方商业秘密：第三方泄露甲方商业秘密的，应承担相应责任。全文完。110kv配电网施工合同（2024年）2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同执行地1.3合同工期2.工程范围及内容2.1工程概述2.2施工内容2.3工程量清单3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.施工要求及标准4.1施工质量4.2施工安全4.3环境保护5.工期及进度5.1施工期限5.2工程进度计划5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量检验7.技术支持与服务7.1技术咨询7.2人员培训7.3售后服务8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除的程序9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议方式10.2调解与仲裁10.3法律适用11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后果14.其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解除及终止后的事宜第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：电力公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同执行地本合同在中华人民共和国省市执行。1.3合同工期本合同施工工期为2024年6月1日至2024年12月31日，共计182天。第二条工程范围及内容2.1工程概述本工程为110kv配电网施工工程，包括线路、变电站、配电室等设施的新建、改建和扩建。2.2施工内容包括但不限于：土建施工、设备安装、线路架设、系统调试、验收投运等。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿五千万元人民币（￥150,000,000.00）。3.2价格调整合同总价不因任何因素进行调整。3.3支付方式甲方按照乙方提交进度报表进行付款，付款比例为：30%预付款，30%进度付款，40%验收合格后付款。第四条施工要求及标准4.1施工质量乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2施工安全乙方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，确保施工安全。4.3环境保护乙方应遵守国家环境保护法规，做好施工过程中的环境保护工作。第五条工期及进度5.1施工期限乙方应按照合同约定的工期完成施工。5.2工程进度计划乙方应按照工程进度计划进行施工，如有变更，需提前向甲方报告。5.3延期违约责任如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定支付违约金。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应乙方负责采购施工所需设备，并保证设备质量。6.3质量检验乙方应按照国家和行业标准对材料和设备进行质量检验。第八条合同的变更与解除8.1变更条件在合同执行过程中，如因不可抗力或甲乙双方协商一致，可以对合同进行变更。8.2解除条件（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）一方明确表示不履行合同主要义务；（3）一方严重违反合同约定，经另一方催告后在合理期限内仍未改正。8.3变更解除的程序合同变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第九条违约责任9.1违约行为包括但不限于：未按约定履行合同义务、延迟履行、不履行合同义务等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定和法律规定，赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2调解与仲裁双方可以约定仲裁委员会进行仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。10.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同的变更须经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止合同终止条件如下：（1）合同约定的工期结束；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限双方对对方的保密信息承担保密义务，直至相关信息公开或不再需要保密。12.3违约责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的转让13.1转让条件合同履行过程中，未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序合同转让应经甲乙双方协商一致，并签订书面转让协议。13.3转让后果合同转让后，转让方对原合同的权利义务不再承担责任。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同附件本合同附件包括：工程量清单、技术规格书、设计图纸等。14.3合同解除及终止后的事宜合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，完成工程收尾工作，并承担相应费用。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义第三方指非合同双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括合同履行过程中的技术咨询、质量监督、进度检查、安全评估等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲乙双方协商一致，选择具备相应资质和能力的第三方介入。2.2第三方介入程序第三方介入应按照甲乙双方确定的程序进行，包括但不限于签订委托协议、提供服务、出具报告等。2.3第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙双方书面同意；（2）第三方具备相应资质和能力；（3）第三方介入不违反相关法律法规。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照合同约定和甲乙双方的委托，履行相关职责，并对其提供的服务负责。3.2第三方权益第三方享有按照合同约定获取服务报酬、保密信息保护等权益。3.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系为委托服务关系，第三方对甲乙双方承担责任。第四条第三方介入的额外条款与说明4.1额外条款甲乙双方应与第三方签订书面委托协议，明确双方的权利义务。4.2说明第三方介入不影响甲乙双方的权利义务，甲乙双方仍按照原合同约定履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因违约、过错或疏忽导致甲乙双方损失时，第三方应承担的责任范围。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据第三方提供的服务类型、合同金额、风险评估等因素确定。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第六条第三方介入与合同变更6.1第三方介入导致合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面变更协议。6.2第三方介入与合同解除第三方介入不影响合同的解除条件，甲乙双方按照原合同约定处理合同解除事宜。第七条第三方介入与违约责任7.1第三方违约第三方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2第三方与甲乙方的关系第三方对甲乙双方的违约责任不免除甲乙双方对彼此的违约责任。第八条第三方介入与争议解决8.1第三方介入引起的争议第三方介入引起的争议应按照甲乙双方约定的争议解决方式处理。8.2第三方作为争议第三方如第三方作为争议第三方，其参与争议解决的方式和责任按照相关法律法规和合同约定处理。第九条第三方介入与合同的终止9.1合同终止不影响第三方责任合同终止后，第三方对甲乙双方的违约责任仍需承担。9.2第三方介入的终止第三方介入可根据甲乙双方协商一致终止，并签订书面终止协议。第十条第三方介入与保密条款10.1第三方保密义务第三方应按照合同约定和甲乙双方的委托，保守相关保密信息。10.2第三方保密责任第三方泄露保密信息应承担相应违约责任。第十一条第三方介入与合同转让11.1第三方介入的转让第三方介入不得转让给其他第三方，如确需转让，应经甲乙双方书面同