2024年建筑工地塔吊操作劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑工地塔吊操作劳务分包合同本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1劳务分包内容1.2工程地点与工期1.3塔吊操作人员要求2.劳务分包费用与支付2.1劳务分包价格2.2费用支付方式与时间2.3价格调整条款3.劳务分包商的责任与义务3.1劳务分包商的基本责任3.2安全防护措施3.3质量标准与验收4.甲方（建筑工地）的责任与义务4.1提供施工条件与设施4.2现场管理监督4.3协助劳务分包商完成工程5.违约责任与争议解决5.1违约行为与责任5.2争议解决方式与途径6.合同的变更与终止6.1合同变更条件6.2合同终止条件7.保密条款7.1保密内容7.2泄露保密信息的后果8.合同的生效、履行与解除8.1合同生效条件8.2合同履行监督8.3合同解除条件9.合同争议的解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.其他条款10.1不可抗力10.2法律法规变化10.3附件11.合同的签署与备案11.1合同签署时间与地点11.2合同备案手续12.合同双方信息12.1甲方（建筑工地）信息12.2乙方（劳务分包商）信息13.合同附件13.1塔吊操作人员名单13.2工程图纸与技术要求14.合同的份数与保管14.1合同正本与副本份数14.2合同的保管责任第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1劳务分包内容乙方（劳务分包商）同意甲方（建筑工地）的要求，负责塔吊操作的劳务分包工作。1.2工程地点与工期工程地点位于甲方建筑工地，具体位置见附件一。工程工期自2024年X月X日起至2024年X月X日止。1.3塔吊操作人员要求乙方应按照甲方提供的技术要求和安全标准，安排具备相应资质和经验的塔吊操作人员。具体要求见附件二。第二条劳务分包费用与支付2.1劳务分包价格劳务分包价格为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），详见附件三。2.2费用支付方式与时间甲方应按照乙方提供的劳务进度，每月底支付当月劳务费用。支付方式为银行转账。2.3价格调整条款合同执行期间，如遇市场行情变化，双方可协商调整劳务价格。调整方式见附件四。第三条劳务分包商的责任与义务3.1劳务分包商的基本责任乙方应按照甲方的要求，提供合格的塔吊操作人员，保证工程顺利进行。3.2安全防护措施乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全规程，确保施工过程中的安全。3.3质量标准与验收乙方应保证塔吊操作的劳务质量，按照甲方的要求进行验收。具体标准见附件五。第四条甲方（建筑工地）的责任与义务4.1提供施工条件与设施甲方应提供塔吊操作所需的施工条件和设施，确保乙方能够正常进行劳务工作。4.2现场管理监督甲方应对乙方在现场的劳务工作进行监督，确保施工过程中的安全、质量符合要求。4.3协助劳务分包商完成工程甲方应积极协助乙方完成塔吊操作劳务工作，提供必要的便利条件。第五条违约责任与争议解决5.1违约行为与责任双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。5.2争议解决方式与途径双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同的变更与终止6.1合同变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商变更合同内容。变更内容应签订书面协议。6.2合同终止条件合同终止条件见附件六。合同终止后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，确保工程顺利进行。第八条合同争议的解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决双方同意将合同争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4诉讼解决如双方约定仲裁无效或者未约定仲裁，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应立即协商解决。不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同。9.2法律法规变化如因法律法规变化导致合同无法履行或者部分履行，双方应立即协商解决。9.3附件本合同的附件是合同不可分割的部分，具有同等法律效力。附件见合同附件。第十条合同的签署与备案10.1合同签署时间与地点本合同于2024年X月X日于甲方建筑工地签署。10.2合同备案手续双方应在合同签署后30日内，将合同正本分别备案至相关部门。第十一条合同双方信息11.1甲方（建筑工地）信息甲方名称：建筑工地地址：市区路号联系人：联系电话：11.2乙方（劳务分包商）信息乙方名称：劳务分包有限公司地址：市区路号联系人：联系电话：第十二条合同附件12.1塔吊操作人员名单详见附件七。12.2工程图纸与技术要求详见附件八。第十三条合同的份数与保管13.1合同正本与副本份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。13.2合同的保管责任双方应妥善保管本合同，不得泄露、转让或者借给第三方。第十四条合同的生效、履行与解除14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同履行监督双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，并相互监督对方履行情况。14.3合同解除条件合同解除的条件见附件九。合同解除后，双方应按照本合同约定办理相关手续。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方介入范围第三方介入包括但不限于对劳务分包工程的监督、管理、协调和检验等环节。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循相关法律法规和甲乙双方的约定。甲乙双方应积极配合第三方的介入工作，提供必要的资料和便利条件。2.2第三方介入条件第三方介入的条件见附件十。第三方应在合同约定的范围内进行介入。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其介入职责。第三方对劳务分包工程的介入不免除甲乙双方应承担的责任。3.2甲乙双方责任甲乙双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。第三方介入不影响甲乙双方对劳务分包工程的履行责任。第四条第三方介入后的权益保障4.1第三方权益第三方根据本合同的约定和法律法规的规定，享有其介入过程中产生的权益。4.2甲乙双方权益甲乙双方应保证第三方的合法权益，不得因第三方介入而侵犯甲乙双方的合法权益。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入引起的争议如第三方介入引起争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可采取本合同约定的争议解决方式。5.2第三方作为争议第三方如第三方作为争议第三方，其责任限额、权利义务等事项，应按照相关法律法规和本合同的约定确定。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况，甲乙双方可协商变更合同内容，并可邀请第三方参与协商。6.2合同变更程序合同变更应遵循本合同约定的程序，甲乙双方应提供必要的资料和便利条件，第三方应予以协助。第七条第三方介入后的合同解除7.1合同解除条件合同解除的条件见附件十一。第三方介入不影响甲乙双方合同解除的约定。7.2合同解除程序合同解除应遵循本合同约定的程序，甲乙双方应提供必要的资料和便利条件，第三方应予以协助。第八条第三方介入后的费用结算8.1费用结算条件第三方介入的费用结算应按照本合同约定的条件和程序进行。8.2费用结算方式第三方介入的费用结算方式见附件十二。甲乙双方应按照约定及时支付第三方介入费用。第九条第三方介入后的违约责任9.1第三方违约如第三方违反本合同约定和法律法规的规定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。9.2甲乙双方违约如甲乙双方违反本合同约定，导致第三方无法履行其介入职责，甲乙双方应承担相应的违约责任。第十条第三方介入后的权益保护10.1权益保护原则甲乙双方应保证第三方的合法权益，不得损害第三方的权益。10.2权益保护措施甲乙双方应采取必要的措施，保护第三方的合法权益，包括但不限于提供必要的资料和便利条件。第十一条第三方介入后的合同履行监督11.1履行监督原则甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，并接受第三方的监督。11.2履行监督措施甲乙双方应配合第三方的履行监督工作，提供必要的资料和便利条件。第十二条第三方介入后的合同解除后的处理12.1解除后的处理原则合同解除后，甲乙双方应按照本合同约定和法律法规的规定，处理与第三方相关的后续事项。12.2解除后的处理措施甲乙双方应协助第三方处理合同解除后的相关事项，包括但不限于结算费用、清理现场等。第十三条第三方介入后的其他事项13.1其他事项的约定甲乙双方可根据本合同的履行情况，协商确定其他事项的约定。13.2其他事项的补充协议甲乙双方可签订补充协议，对本合同第三方介入相关事项进行补充约定。第十四条第三方介入后的合同的份数与保管14.1合同份数本合同一式三份，甲乙双方各执一份第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：塔吊操作人员名单详细列出所有塔吊操作人员的姓名、年龄、资质等级、工作经验等信息。附件二：工程图纸与技术要求包含工程的整体设计图纸、塔吊的布置图、施工技术要求等详细信息。附件三：劳务分包价格明细表详细列出劳务分包的价格构成，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等。附件四：价格调整条款详细说明详细说明价格调整的条件、方式以及价格调整的具体计算方法。附件五：质量标准与验收要求详细列出塔吊操作的劳务质量标准，以及验收程序和验收标准。附件六：合同变更与解除条件详细说明合同变更和解除的条件、程序以及相关手续。附件七：保密协议明确保密内容、双方的权利和义务以及泄露保密信息的后果。附件八：第三方介入条件与程序详细列出第三方介入的条件、程序以及第三方介入的具体职责和权限。附件九：合同争议解决方式详细说明详细说明合同争议的解决方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼的具体程序。附件十：不可抗力事件认定标准详细列出不可抗力事件的认定标准以及不可抗力事件发生后的处理程序。附件十一：合同解除条件详细说明详细说明合同解除的条件、程序以及解除合同后的相关处理事项。附件十二：费用结算方式详细说明详细说明费用结算的方式、时间以及费用的支付程序。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定提供施工条件或设施，导致乙方无法正常进行劳务工作。2.乙方未按照约定提供合格的塔吊操作人员，或者操作人员未达到约定的资质要求。3.乙方未按照约定的安全标准进行操作，导致安全事故的发生。4.甲方未按照约定支付劳务费用，或者支付时间延迟。5.甲方未按照约定协助乙方完成工程，或者提供错误的协助信息。违约责任认定标准：1.甲方违约导致乙方损失的，甲方应承担乙方损失的赔偿责任。2.乙方违约导致甲方损失的，乙方应承担甲方损失的赔偿责任。3.双方均违约的，各自承担相应的违约责任。4.违约责任的计算方式按照本合同附件十二的费用结算方式进行。示例说明：如果甲方未按照约定提供施工条件或设施，导致乙方无法正常进行劳务工作，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的计算方式按照附件十二的费用结算方式进行。具体金额由双方协商确定。全文完。2024年建筑工地塔吊操作劳务分包合同1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方名称及资质1.2总包方名称及资质1.3塔吊操作劳务定义第二条：合同范围及工程内容2.1工程概况2.2塔吊操作劳务工作内容2.3工程地点及工期第三条：劳务人员配备及要求3.1劳务人员数量3.2劳务人员资质要求3.3劳务人员培训及考核第四条：劳务费用及支付方式4.1劳务费用金额4.2劳务费用支付方式4.3支付时间及条件第五条：合同的履行及验收5.1分包方工作职责5.2总包方工作职责5.3工程验收标准及方法第六条：合同的变更及解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3变更及解除合同的程序第七条：违约责任及赔偿7.1分包方违约责任7.2总包方违约责任7.3违约赔偿方式及金额第八条：争议解决及法律适用8.1争议解决方式8.2适用法律第九条：保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款的赔偿第十条：合同的生效、终止及解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条：合同的附件11.1附件一：劳务人员名单11.2附件二：塔吊操作安全规程11.3附件三：付款凭证及发票信息第十二条：其他约定12.1双方其他约定事项第十三条：签字盖章13.1分包方签字盖章13.2总包方签字盖章第十四条：合同日期14.1分包方合同日期14.2总包方合同日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方名称及资质分包方全称：×××塔吊操作劳务分包有限公司，统一社会信用代码：××××××××××××××××。公司地址：××省××市××区××路××号。公司成立于××年，主要从事建筑工地塔吊操作劳务分包业务。公司具备相关行业资质，拥有丰富的塔吊操作劳务经验。1.2总包方名称及资质总包方全称：×××建筑工程有限公司，统一社会信用代码：××××××××××××××××。公司地址：××省××市××区××路××号。公司成立于××年，主要从事建筑工程施工业务。公司具备相关行业资质，拥有丰富的施工经验。1.3塔吊操作劳务定义塔吊操作劳务指的是分包方根据总包方的要求，为总包方提供具备专业资质的塔吊操作人员，用于完成建筑工地塔吊操作工作的服务。第二条：合同范围及工程内容2.1工程概况工程名称：×××建筑工程项目工程地点：××省××市××区××路××号工程规模：总建筑面积××××平方米工程性质：住宅楼、商业楼、配套设施等2.2塔吊操作劳务工作内容（1）按照总包方的要求，提供相应的塔吊操作人员；（2）负责塔吊操作人员的培训、考核及管理；（3）确保塔吊操作人员遵守操作规程，保证施工安全；（4）协助总包方完成与塔吊操作相关的其他工作。2.3工程地点及工期工程地点：××省××市××区××路××号工期：自合同签订之日起至工程竣工之日止。第三条：劳务人员配备及要求3.1劳务人员数量分包方应根据总包方的要求，提供足够的塔吊操作人员，具体数量根据工程进度及需求进行调整。3.2劳务人员资质要求（1）年满18周岁，身体健康，具备完全民事行为能力；（2）持有相关行业资质证书，具备塔吊操作技能；3.3劳务人员培训及考核分包方应对提供的塔吊操作人员进行必要的培训，确保其掌握操作技能和安全知识。总包方有权对分包方的培训工作进行监督。分包方应在劳务人员入职前进行考核，确保其具备相应的操作能力。第四条：劳务费用及支付方式4.1劳务费用金额根据工程规模、工期及塔吊操作人员数量，双方协商确定劳务费用为人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万捌仟元整），具体金额以附件一《劳务费用明细》为准。4.2劳务费用支付方式劳务费用支付采用按月支付的方式，具体支付时间及金额如下：（1）合同签订后七个工作日内，总包方支付人民币××万元整作为预付款；（2）每月末，根据分包方提供的实际出勤天数及人数，计算当月劳务费用，总包方应在次月七个工作日内支付。4.3支付时间及条件总包方应在合同约定的支付时间及金额范围内支付劳务费用。分包方应在收到劳务费用后七个工作日内向总包方提供相应金额的发票。第五条：合同的履行及验收5.1分包方工作职责分包方应按照合同约定，提供合格的塔吊操作劳务服务，确保施工安全，及时完成总包方交办的工作。5.2总包方工作职责总包方应按照合同约定，支付劳务费用，提供施工场地及相关设施，对分包方的施工过程进行监督，确保工程进度及质量。5.3工程验收标准及方法工程验收标准应符合国家及行业相关法律法规、规范标准。验收方法包括现场检查、资料审查等。第六条：合同的变更及解除6.1合同变更条件合同变更应书面签订，并经双方同意。变更条件包括：（1）工程规模、工程内容发生变化；（2）法律法规发生变化，影响合同履行；（3）双方协商一致的其他变更事项。6.2合同解除条件合同解除应书面签订，并经双方同意。解除条件包括：（1）双方协商一致解除合同；（2）第八条：违约责任及赔偿8.1分包方违约责任分包方违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。分包方应按照总包方的要求，及时整改，并承担由此产生的费用。8.2总包方违约责任总包方违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。总包方应按照分包方的要求，及时整改，并承担由此产生的费用。8.3违约赔偿方式及金额违约赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素确定。具体赔偿金额双方协商确定。赔偿方式包括违约金、实际损失赔偿等。第九条：争议解决及法律适用9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。第十条：保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、施工方案、人员信息等，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起五年。10.3违约保密条款的赔偿违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。损失金额双方协商确定。第十一条：合同的生效、终止及解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程竣工，合同约定的义务履行完毕；（2）双方协商一致终止合同；（3）法律法规规定的其他终止条件。11.3合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同；（3）法律法规规定的其他解除条件。第十二条：合同的附件12.1附件一：劳务人员名单12.2附件二：塔吊操作安全规程12.3附件三：付款凭证及发票信息第十三条：签字盖章13.1分包方签字盖章13.2总包方签字盖章第十四条：合同日期14.1分包方合同日期14.2总包方合同日期第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及范围1.1第三方定义第三方是指除分包方和总包方之外，参与合同履行过程的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介方、监理方、施工设备供应商、施工材料供应商、施工工人、政府监管部门等。第二条：第三方介入的条件及程序2.1第三方介入条件（1）合同约定的事项需要第三方参与；（2）双方协商一致，同意第三方介入；（3）第三方具备相应的资质和能力；（4）符合国家及行业相关法律法规。2.2第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）双方协商确定需要第三方介入的事项；（2）双方共同选择具备资质的第三方；（3）第三方与双方签订相关协议；（4）第三方按照约定事项进行工作。第三条：第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照约定事项，履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同要求。第三方对分包方和总包方造成的损失承担赔偿责任。3.2第三方责任限额第三方责任限额根据合同约定、第三方资质、损失程度等因素确定。具体限额双方协商确定。第四条：第三方与其他各方的关系4.1第三方与分包方的关系第三方与分包方为合同履行过程中的协作关系。第三方不取代分包方的合同义务，分包方应对第三方的工作进行监督。4.2第三方与总包方的关系第三方与总包方为合同履行过程中的协作关系。第三方不取代总包方的合同义务，总包方应对第三方的工作进行监督。第五条：第三方介入的变更及解除5.1第三方变更条件（1）第三方无法按照约定事项履行合同义务；（2）第三方自愿退出合同履行；（3）双方协商一致，同意第三方变更。5.2第三方解除条件（1）第三方无法按照约定事项履行合同义务；（2）第三方自愿退出合同履行；（3）双方协商一致，同意第三方解除。第六条：第三方介入的争议解决及法律适用6.1争议解决方式第三方介入产生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2适用法律第三方介入适用中华人民共和国法律。第七条：第三方介入的保密条款7.1保密内容第三方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、施工方案、人员信息等，未经双方同意，不得向第三方披露。7.2保密期限保密期限自合同履行之日起至合同终止之日起五年。7.3违约保密条款的赔偿违反保密条款的第三方应承担违约责任，赔偿分包方和总包方因此产生的损失。损失金额双方协商确定。第八条：第三方介入的签字盖章8.1第三方签字盖章第三方在合同上签字盖章，确认合同内容。8.2第三方合同日期第三方合同日期为签字盖章之日。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：劳务人员名单详细列出分包方提供的所有塔吊操作人员的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码、职称、工作经验等。附件二：塔吊操作安全规程详细列出塔吊操作的安全规程，包括操作人员的安全培训记录、操作流程、安全防护措施等。附件三：付款凭证及发票信息详细列出分包方提供劳务费用支付的凭证和发票信息，包括付款时间、付款金额、付款对象等。附件四：第三方资质证明详细列出第三方介入所需具备的资质证明，包括营业执照、税务登记证、行业资质证书等。附件五：第三方协作协议详细列出第三方与分包方、总包方之间的协作协议，包括协作内容、协作方式、责任划分等。附件六：第三方介入的变更及解除协议详细列出第三方变更及解除的协议，包括变更条件、解除条件、变更及解除的程序等。附件七：第三方责任限额协议详细列出第三方责任限额的协议，包括责任限额的计算方式、赔偿方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未按照约定事项履行合同义务；2.第三方泄露合同涉及的商业秘密、技术秘密等信息；3.第三方违反合同约定的安全规程，导致安全事故发生；4.第三方未按照约定时间完成工作，导致工程进度延误；5.第三方提供的劳务人员未满足约定的资质要求；6.双方未按照约定时间支付劳务费用；7.双方未按照约定时间提供施工场地及相关设施。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；2.违约行为导致合同无法履行，对方有权要求违约方支付违约金；3.违约行为导致合同无法履行，对方有权要求违约方赔偿因违约产生的损失；4.违约行为导致安全事故发生，第三方应承担相应的法律责任；5.违约行为导致工程进度延误，第三方应按照约定支付逾期竣工违约金。示例说明：如第三方未按照约定事项履行合同义务，导致工程进度延误，总包方有权要求第三方支付逾期竣工违约金。具体金额根据合同约定、工程进度及损失程度等因素确定。全文完。2024年建筑工地塔吊操作劳务分包合同2本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1建筑工地1.2塔吊1.3操作劳务1.4分包商1.5甲方1.6乙方第二条合同主体2.1甲方主体资格及责任2.2乙方主体资格及责任第三条塔吊操作劳务内容3.1操作劳务范围3.2操作劳务人数3.3操作劳务质量标准第四条合同期限4.1开始日期4.2结束日期第五条劳务费用5.1费用计算方式5.2费用支付时间及方式5.3费用支付条件第六条安全生产与保险6.1安全生产责任6.2乙方保险责任6.3安全事故处理第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3法律适用第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条合同的生效、转让与终止11.1合同生效条件11.2合同转让11.3合同终止条件第十二条甲方权利与义务12.1甲方权利12.2甲方义务第十三条乙方权利与义务13.1乙方权利13.2乙方义务第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同修改与补充14.4法律效力14.5送达地址14.6联系方式第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1建筑工地：指甲方提供的用于建筑施工的场地，具体位置和范围详见附件一。1.2塔吊：指用于建筑工地吊装作业的机械设备，包括塔吊本体和配套的附件及装置。1.3操作劳务：指乙方按照甲方的要求，在建筑工地为塔吊提供的操作和维护劳务服务。1.4分包商：指与甲方签订合同，承担塔吊操作劳务的乙方。1.5甲方：指与乙方签订合同，委托乙方进行塔吊操作劳务的甲方单位。1.6乙方：指与甲方签订合同，承担塔吊操作劳务的分包商。第二条合同主体2.1甲方主体资格及责任甲方是一家合法成立并有效存在的企业，具备建筑工地塔吊操作劳务的需求，并有权签订本合同。甲方应确保提供的建筑工地符合安全生产的要求，并负责提供塔吊操作劳务所需的现场条件和环境。2.2乙方主体资格及责任乙方是一家具备塔吊操作劳务资质和能力的企业，具备与甲方签订本合同的资格。乙方应按照本合同的约定，提供合格的塔吊操作劳务，并负责塔吊的操作、维护和安全管理工作。第三条塔吊操作劳务内容3.1操作劳务范围乙方应按照甲方的要求，在建筑工地上提供塔吊操作劳务，包括塔吊的驾驶、装卸、移位、保养等工作。具体的工作内容和要求详见附件二。3.2操作劳务人数乙方应根据甲方的要求，提供适量的塔吊操作人员，具体人数和名单详见附件三。3.3操作劳务质量标准乙方应保证提供的塔吊操作劳务符合国家和行业的相关标准和规定，确保操作的安全、准确和高效。第四条合同期限4.1开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效，合同开始日期为____年____月____日。4.2结束日期本合同的期限为____年，自合同开始日期起计算，合同结束日期为____年____月____日。第五条劳务费用5.1费用计算方式（1）按工作日计算：每工作日劳务费用为人民币____元，不足一个工作日的按一个工作日计算。（2）按小时计算：每小时劳务费用为人民币____元，不足一小时的按一小时计算。5.2费用支付时间及方式甲方应在每个合同期限内的每月__日前，向乙方支付当月的劳务费用。支付方式为____转账/现金支付。5.3费用支付条件甲方支付劳务费用的条件是乙方按照约定提供合格的塔吊操作劳务，并按照约定提供相关的工作报告和发票。第六条安全生产与保险6.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产的法律法规和甲方的安全生产要求，进行塔吊的操作和维护工作，确保安全生产。6.2乙方保险责任乙方应自行购买并维持有效的保险，包括但不限于雇主责任保险、意外伤害保险等，以保障其在提供塔吊操作劳务过程中可能发生的风险和损失。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行安全事故的处理和善后工作。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点本合同的争议解决地点为合同签订地。8.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件任何一方提出变更合同的条件时，应当以书面形式通知对方。经双方协商一致，可以变更本合同的部分或全部内容。9.2合同解除条件在合同期限内，除非合同双方协商一致解除合同，否则任何一方不得单方面解除合同。如一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。第十条保密条款10.1保密内容乙方应对在提供塔吊操作劳务过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密和甲方授予的其他保密信息予以保密。10.2保密期限乙方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同解除或终止后____年止。10.3违约保密条款如果乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因保密信息泄露所造成的直接损失。第十一条合同的生效、转让与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同转让未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。11.3合同终止条件（1）合同期限届满，双方未续签；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约导致合同无法履行，另一方解除合同；（4）依法应当终止的其他情形。第十二条甲方权利与义务12.1甲方权利甲方有权对乙方提供的塔吊操作劳务进行监督和检查，确保乙方按照约定提供合格的劳务。12.2甲方义务甲方应提供乙方进行塔吊操作劳务所需的现场条件，包括但不限于施工场地、电源供应、安全设施等。第十三条乙方权利与义务13.1乙方权利乙方有权根据合同约定获得相应的劳务费用，并要求甲方提供合同约定的工作条件。13.2乙方义务乙方应按照本合同的约定，提供合格的塔吊操作劳务，并保证操作的安全、准确和高效。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致乙方无法履行或部分履行本合同的，乙方应立即通知甲方，并在合理时间内提供相关证明。14.2合同附件本合同附件包括附件一：建筑工地位置及范围、附件二：塔吊操作劳务工作内容、附件三：乙方操作人员名单。14.3合同修改与补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。14.4法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均具有法律约束力。14.5送达地址双方确认本合同项下的一切通知、文件或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。14.6联系方式甲方的联系方式：地址：________________________联系人：________________________电话：________________________乙方联系方式：地址：________________________联系人：________________________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或实体，包括但不限于中介方、监管方、观摩方、服务提供方等。第二条第三方介入条件2.1有下列情形之一，第三方介入本合同的履行：(1)甲方或乙方根据合同约定，需要第三方提供特定的服务或资源；(2)甲方或乙方因合同履行需要，与第三方建立合作关系；(3)合同履行过程中，出现不可抗力或其他意外情况，需要第三方协助解决。第三条第三方责任3.1第三方介入本合同的履行时，应遵守合同的约定，并承担其应尽的责任。3.2第三方应按照甲乙双方的指示，提供所需的服务或资源，并保证服务或资源的质量、安全及合法性。3.3第三方如因故意或过失导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方权利4.1第三方有权按照合同约定，获得应得的报酬和服务条件。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和支持，以确保合同的履行。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方或乙方之间，不存在任何隶属或代理关系。第三方独立承担合同责任，与甲乙双方无关。5.2甲方或乙方如因第三方的原因遭受损失，有权要求第三方承担责任，但不得据此要求甲方或乙方承担责任。第六条第三方责任限额6.1第三方应就其履行合同过程中产生的责任，向甲乙双方承担赔偿责任。6.2除法律另有规定外，第三方的赔偿责任限额不应超过其从甲方或乙方获得的报酬总额。第七条第三方介入的协调与管理7.1甲方或乙方如认为第三方未能按照合同约定履行义务，有权要求第三方改正或解除合同。7.2甲方或乙方应负责协调和管理第三方的工作，确保合同的顺利履行。第八条第三方退出8.1第三方如欲提前退出合同，应提前通知甲方或乙方，并与甲方或乙方协商解决退出事宜。8.2第三方退出合同后，应继续履行其应尽的责