创意壁画施工下载合同20243篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME创意壁画施工合同2024本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3创意壁画施工合同的含义第二条合同标的2.1壁画施工服务的范围2.2壁画施工的具体内容2.3壁画施工的技术要求第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工延期的处理方式第五条施工质量保证5.1施工质量标准5.2质量问题的处理方式5.3售后服务第六条合同的履行与监督6.1甲方的权利和义务6.2乙方的权利和义务6.3双方的共同监督第七条合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决方式9.1双方协商解决9.2提交仲裁机构仲裁9.3向人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款的后果第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式第十二条其他约定12.1双方的其他约定12.2补充条款第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效的条件13.2合同修改的条件13.3合同终止的条件第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X壁画施工公司1.1甲方地址：省市区路号1.2乙方名称：X创意壁画设计公司1.2乙方地址：省市区路号1.3创意壁画施工合同的含义：本合同是甲方委托乙方进行壁画施工，乙方提供相关施工服务，双方共同约定的权利和义务关系的法律文件。第二条合同标的2.1壁画施工服务的范围：本合同约定的壁画施工服务范围包括但不限于壁画设计、壁画制作、壁画施工、后期维护等工作。2.2壁画施工的具体内容：根据甲乙双方确认的设计方案，乙方负责将甲方提供的壁画图案施工至甲方指定的地点和面积。2.3壁画施工的技术要求：乙方应按照甲方提供的技术要求和施工标准进行施工，确保施工质量符合甲方要求。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价：合同总价根据甲乙双方确认的壁画施工内容和面积计算，具体金额详见附件。3.2支付方式：甲方支付乙方施工款项，可通过银行转账、现金支付等方式进行。3.3支付时间：甲方应在合同签订后七个工作日内支付合同总价50%作为预付款，剩余款项在施工完成后七个工作日内支付。第四条施工期限4.1施工开始日期：双方确认设计方案后，乙方根据甲方要求确定施工开始日期。4.2施工结束日期：乙方按照约定的施工内容和施工进度，确保在合同约定的施工结束日期前完成施工。4.3施工延期的处理方式：如乙方因特殊情况无法按约定时间完成施工，应提前七个工作日通知甲方，并协商延期事宜。甲方同意延期的，乙方应按照双方协商确定的新的施工结束日期完成施工；甲方不同意延期的，乙方应按照实际施工天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×实际延期天数。第五条施工质量保证5.1施工质量标准：乙方应按照甲方提供的技术要求和施工标准进行施工，确保施工质量符合甲方要求。5.2质量问题的处理方式：如乙方施工质量不符合约定，乙方应在甲方提出书面异议后七个工作日内负责整改，直至达到甲方满意。如乙方未能在规定时间内整改到位，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×质量问题整改所需天数。5.3售后服务：本合同履行完毕后，乙方应提供一年的售后服务，如甲方在售后服务期间发现施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内负责处理。第六条合同的履行与监督6.1甲方的权利和义务：甲方应按照合同约定提供施工场地、电源、水源等施工条件，并按照约定的时间支付施工款项。6.2乙方的权利和义务：乙方应按照合同约定进行施工，保证施工质量，并按照约定的时间完成施工。6.3双方的共同监督：甲方和乙方应共同监督施工过程，确保施工顺利进行。如双方在施工过程中发生分歧，应通过友好协商解决。第八条违约责任8.1甲方违约责任：如甲方未按照合同约定提供施工场地、电源、水源等施工条件，或未按照约定的时间支付施工款项，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×违约天数。8.2乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行施工，或未按照约定的时间完成施工，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×违约天数。第九条争议解决方式9.1双方协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2提交仲裁机构仲裁：如双方协商不成，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。9.3向人民法院提起诉讼：如双方未约定仲裁机构，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容：本合同签订过程中及合同履行过程中，双方知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自本合同签订之日起至合同履行完毕之日止。10.3违约保密条款的后果：如任何一方违反保密条款，泄露对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，违约方应支付对方违约金，违约金计算方式为：泄露信息的价值×10倍。第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2.1提交至约定的仲裁机构进行仲裁；11.2.2向人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1双方的其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效的条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改的条件：本合同履行过程中，如需修改，双方应签订书面修改协议，修改协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同终止的条件：本合同履行完毕，双方的权利义务终止。如双方提前终止合同，应签订书面终止协议，并按照本合同约定处理后续事项。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章：甲方授权代表：____________日期：____年__月__日14.2乙方签字盖章：乙方授权代表：____________日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方：本合同所涉及的第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有利害关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于合同履行过程中的中介方、监理方、验收方等。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序：当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲方和乙方应提前协商确定第三方的选择标准、介入时间、职责范围等，并以书面形式明确。2.2第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定履行其职责，并承担相应的法律责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲乙方的权利义务：第三方介入并不改变甲方和乙方之间的权利义务关系。第三方仅负责履行合同约定的特定职责，并不得干预甲乙双方的其他合同权利和义务。3.2第三方与甲乙方的划分：第三方在履行其职责过程中，如涉及甲方和乙方之间的权益划分，应由甲乙双方协商解决。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：第三方介入的费用和责任限额应由甲乙双方在合同中明确约定，包括费用的支付方式、责任限额的计算方式等。4.2第三方责任限额的调整：如合同履行过程中，第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并以书面形式修改合同。第五条第三方介入的变更5.1第三方变更程序：如甲方和乙方同意变更第三方的选择，应提前协商确定新的第三方，并以书面形式明确。5.2第三方变更的影响：第三方变更不影响本合同的履行，甲乙双方应继续按照本合同约定履行各自的权利义务。第六条第三方介入的终止6.1第三方终止条件：第三方介入的终止条件应由甲乙双方在合同中明确约定，包括但不限于合同履行完毕、第三方职责履行完毕等。6.2第三方终止程序：当第三方介入的终止条件满足时，甲乙双方应协商确定第三方的退出程序，并以书面形式明确。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约处理：如第三方未按照约定履行其职责，甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约的后果：如第三方违约导致甲方和乙方损失，甲方和乙方均有权要求第三方赔偿损失。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方争议解决方式：如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。8.2第三方争议的提交：如甲乙双方协商不成，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方保密内容：第三方介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2第三方保密期限：自第三方介入之日起至合同履行完毕之日止。9.3第三方违约保密条款的后果：如第三方违反保密条款，泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，第三方应支付甲乙双方违约金，违约金计算方式为：泄露信息的价值×10倍。第十条第三方介入的法律适用与争议解决10.1适用法律：第三方介入的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2.1提交至约定的仲裁机构进行仲裁；10.2.2向人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的其他约定11.1第三方其他约定：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的生效、修改和终止12.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改条件：本合同履行过程中，如需修改，甲乙双方应签订书面修改协议，修改协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同终止条件：本合同履行完毕，甲乙双方的权利义务终止。如甲乙双方提前终止合同，应签订书面终止协议，并按照本合同约定处理后续事项。第十三条双方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：壁画施工设计方案详细要求和说明：本附件应包含壁画施工的具体设计方案，包括图案、颜色、材料、施工工艺等详细信息。附件二：壁画施工合同明细表详细要求和说明：本附件应详细列明壁画施工的合同总价、付款方式、付款时间、施工期限等合同明细。附件三：壁画施工材料清单详细要求和说明：本附件应列明施工所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件四：壁画施工工艺流程详细要求和说明：本附件应详细描述壁画施工的整个工艺流程，包括施工步骤、施工方法、施工注意事项等。附件五：壁画施工质量标准详细要求和说明：本附件应明确壁画施工的质量标准，包括施工质量的验收标准、质量问题的处理方式等。附件六：第三方介入协议详细要求和说明：本附件应明确第三方介入的条件、程序、职责范围、责任限额等信息。附件七：保密协议详细要求和说明：本附件应明确甲乙双方的保密义务、保密内容、保密期限、违约保密条款的后果等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定提供施工场地、电源、水源等施工条件。2.甲方未按照约定的时间支付施工款项。3.乙方未按照合同约定进行施工。4.乙方未按照约定的时间完成施工。5.第三方未按照约定履行其职责。责任认定标准：1.甲方违约责任：甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×违约天数。2.乙方违约责任：乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×违约天数。3.第三方违约责任：第三方应按照甲乙双方的约定承担违约责任，如导致甲乙双方损失，第三方应赔偿损失。示例说明：1.若甲方未按照合同约定提供施工场地，导致乙方无法按时开始施工，甲方应支付给乙方违约金10,000元。2.若乙方未按照合同约定进行施工，导致施工质量不符合甲方要求，乙方应支付给甲方违约金5,000元，并负责整改。3.若第三方未按照约定履行其职责，导致施工进度延误，第三方应承担相应的违约责任，如支付给甲方和乙方违约金各5,000元。全文完。创意壁画施工合同20241本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3创意壁画施工合同的含义第二条施工内容2.1壁画施工的具体内容2.2施工的具体地点2.3施工的具体时间第三条施工质量标准3.1壁画的质量要求3.2施工过程中的质量控制3.3验收标准及程序第四条施工材料及设备4.1乙方提供的施工材料及设备清单4.2甲方提供的施工材料及设备清单4.3材料及设备的质量标准第五条施工费用及支付方式5.1施工费用的总额5.2费用的支付进度5.3支付方式及期限第六条知识产权保护6.1壁画作品的知识产权归属6.2乙方对施工过程的技术保密6.3侵权责任及处理方式第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约金的计算方式第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理方式8.3不可抗力对合同履行影响的责任划分第九条争议解决9.1合同争议的解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的解除条件及后果第十一条保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的保护期限11.3泄露保密信息的后果第十二条通知与送达12.1双方联系方式12.2通知的送达方式及效力第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的效力第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2双方未约定的事项，参照相关法律法规执行第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方地址：甲方的注册地址或实际经营地址1.2乙方地址：乙方的注册地址或实际经营地址1.3本合同中的“创意壁画施工合同”是指甲方委托乙方进行壁画施工，并允许乙方在施工过程中相关素材的合同。第二条施工内容2.1壁画施工的具体内容：包括但不限于壁画的图案设计、颜色搭配、施工工艺等。2.2施工的具体地点：甲方指定的地点，具体位置以甲方提供的图纸或说明为准。2.3施工的具体时间：按照甲乙双方协商确定的时间表进行，如有变更，需双方协商一致。第三条施工质量标准3.1壁画的质量要求：符合乙方在合同中承诺的质量标准，包括但不限于色泽、图案清晰度、施工工艺等。3.2施工过程中的质量控制：乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工过程中的质量符合约定的标准。3.3验收标准及程序：甲方应在施工完成后进行验收，验收合格的，支付相应的施工费用。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至符合约定标准。第四条施工材料及设备4.1乙方提供的施工材料及设备清单：详见附件一。4.2甲方提供的施工材料及设备清单：详见附件二。4.3材料及设备的质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。第五条施工费用及支付方式5.1施工费用的总额：人民币【】元整（大写：【】元整）。5.2费用的支付进度：按照双方协商确定的支付时间表进行支付。5.3支付方式及期限：甲方通过银行转账的方式支付乙方，支付期限见附件三。第六条知识产权保护6.1壁画作品的知识产权归属：壁画作品的知识产权归甲方所有。6.2乙方对施工过程的技术保密：乙方应对施工过程中的技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。6.3侵权责任及处理方式：如乙方施工过程中侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。第七条违约责任7.1甲方违约责任：甲方未按照约定时间支付施工费用，应按照迟延支付金额的千分之五向乙方支付违约金。7.2乙方违约责任：乙方未按照约定时间完成施工，应按照迟延完成天数乘以日违约金率向甲方支付违约金。7.3违约金的计算方式：违约金=迟延支付金额×千分之五/天；违约金=迟延完成天数×日违约金率。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力事件的处理方式：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即协商，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。8.3不可抗力对合同履行影响的责任划分：如不可抗力事件导致合同无法履行，受影响的一方应承担相应的责任，但对方应尽力协助对方减轻损失。第九条争议解决9.1合同争议的解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁地点及机构：如选择仲裁解决，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。9.3诉讼地点及法院：如选择诉讼解决，诉讼地点为【】，法院为【】。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序：合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同的解除条件及后果：如一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任。第十一条保密条款11.1保密信息的范围：包括但不限于合同内容、技术秘密、商业秘密等。11.2保密信息的保护期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3泄露保密信息的后果：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条通知与送达12.1双方联系方式：详见附件四。12.2通知的送达方式及效力：以书面形式送达，送达地址为双方约定的地址，通知自送达之日起生效。第十三条合同的附件13.1附件清单：详见附件五。13.2附件的效力：附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：详见附件六。14.2双方未约定的事项，参照相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.3本合同第三方介入的目的是确保合同的履行，维护甲乙双方的合法权益。第二条第三方介入的程序及条件2.1甲方和乙方同意第三方介入时，应签订书面协议，明确第三方的权利和义务。2.2第三方介入前，应向甲方和乙方提交详细的介绍材料，包括企业资质、信誉证明等。2.3甲方和乙方应对第三方进行考察，确认其具备介入资格后，方可允许其介入。第三条第三方的主要职责3.1监督甲方和乙方的合同履行，确保合同按照约定完成。3.2协调甲方和乙方之间的关系，解决合同履行过程中的争议。3.3对甲方和乙方的合同履行情况进行评估，提出改进意见。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中列明。4.2第三方介入费用的支付方式、支付时间及支付主体按照合同约定执行。第五条第三方责任的限制5.1第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律责任。5.2第三方对其介入行为的后果承担责任，但不超过合同约定的责任限额。5.3第三方不承担甲方和乙方之间的合同纠纷责任。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立于本合同。6.2甲方和乙方不因与第三方的合同关系而免除履行本合同的责任。6.3第三方不得干涉甲方和乙方之间的合同履行，除非合同另有约定。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入合同的终止条件：按照双方签订的第三方介入合同约定执行。7.2第三方介入合同终止后，第三方应向甲方和乙方提交介入报告，并办理相关手续。第八条第三方介入后的争议解决8.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构或法院提起诉讼。第九条法律法规变更9.1如因法律法规变更导致本合同或第三方介入合同无效，双方应按照新的法律法规重新签订合同。第十条其他条款10.1双方约定与第三方介入相关的其他事项，包括但不限于保密、通知、送达等。10.2双方未约定的事项，参照相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：壁画施工的具体内容清单详细列出甲方要求乙方施工的壁画的具体内容，包括图案设计、颜色搭配、施工工艺等。附件二：施工材料及设备清单详细列出乙方提供的施工材料及设备清单，包括材料名称、型号、数量等。附件三：施工费用支付进度表详细列出施工费用的支付进度，包括支付时间、支付金额等。附件四：双方联系方式详细列出甲乙双方的联系方式，包括电话、邮箱等。附件五：第三方介入协议详细列出第三方介入的协议内容，包括第三方的主要职责、介入费用、责任限制等。附件六：其他约定事项包括但不限于保密、通知、送达等双方约定的其他事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定时间支付施工费用。2.乙方未按照约定时间完成施工。3.乙方施工过程中侵犯第三方知识产权。4.双方未按照约定履行合同的其他义务。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定时间支付施工费用，应按照迟延支付金额的千分之五向乙方支付违约金。2.乙方未按照约定时间完成施工，应按照迟延完成天数乘以日违约金率向甲方支付违约金。3.乙方施工过程中侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。4.双方未按照约定履行合同的其他义务，应根据合同约定和法律法规承担相应的违约责任。示例说明：1.如果甲方迟延支付施工费用，乙方可以要求甲方支付迟延付款的违约金，计算方式为迟延支付金额×千分之五。2.如果乙方迟延完成施工，甲方可以要求乙方支付违约金，计算方式为迟延完成天数×日违约金率。3.如果乙方在施工过程中侵犯第三方知识产权，甲方可以要求乙方停止侵权行为，并承担侵权责任。全文完。创意壁画施工合同20242本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条壁画施工内容2.1壁画设计要求2.2壁画施工范围2.3壁画施工材料第三条施工时间及进度3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3施工进度安排第四条质量标准及验收4.1壁画施工质量标准4.2验收程序及时间4.3质量问题处理第五条合同价格及支付5.1壁画施工费用5.2价格调整条件及方法5.3支付方式和时间第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3泄露保密信息的责任第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约金计算第八条不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力后果处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更、解除合同的程序第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2终止合同后的义务第十二条适用法律12.1合同适用的法律12.2法律冲突的处理第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条合同的签署14.1合同签署时间14.2合同签署地点14.3合同签署代表授权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：文化艺术有限公司甲方地址：市区路号1.2乙方名称：壁画施工团队乙方地址：市区路号第二条壁画施工内容2.1壁画设计要求甲方应提供完整的壁画设计方案，包括设计风格、主题、色彩、尺寸等要求。乙方应根据甲方提供的方案进行施工。2.2壁画施工范围施工范围包括甲方提供的壁画设计方案所涉及的墙面、天花板等区域。具体施工面积以甲方提供的施工图纸为准。2.3壁画施工材料乙方应使用符合国家标准的建筑材料和装饰材料，保证壁画施工的质量和安全。第三条施工时间及进度3.1施工开始时间双方约定，施工开始时间为2024年X月X日。3.2施工结束时间双方约定，施工结束时间为2024年X月X日。3.3施工进度安排乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。甲方同意后，乙方应按照批准的进度计划进行施工。第四条质量标准及验收4.1壁画施工质量标准乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸进行施工，保证壁画施工的质量和效果。壁画施工应符合国家相关标准和规范。4.2验收程序及时间施工完成后，甲方应组织相关人员对壁画施工进行验收。验收时间定于2024年X月X日。4.3质量问题处理如果验收过程中发现质量问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在接到通知后X日内进行整改。如乙方未能在规定时间内整改完毕，甲方有权委托其他施工单位进行整改，并从乙方支付的款项中扣除相应费用。第五条合同价格及支付5.1壁画施工费用壁画施工费用为人民币万元整（大写：人民币玖拾万元整），其中包括设计费、材料费、施工费、人工费等。5.2价格调整条件及方法双方同意，如因不可抗力等原因导致施工成本发生重大变化，可以协商调整合同价格。调整方法为双方共同确定。5.3支付方式和时间甲方应于合同签订后X日内，向乙方支付合同价格的50%作为预付款。施工完成后，甲方应组织验收，验收合格后支付剩余的50%款项。第六条保密条款6.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。6.2保密期限双方对对方的保密信息承担保密义务，自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3泄露保密信息的责任如一方泄露了对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。损失的计算方法由双方协商确定。第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。损失的计算方法由双方协商确定。7.3违约金计算双方约定，违约方应支付违约金，违约金为合同价格的10%。如违约行为给对方造成的损失超过违约金数额，违约方还应赔偿超过部分。第八条不可抗力8.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力后果处理如果双方因不可抗力导致无法履行或部分履行合同，应及时通知对方，并提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方可协商决定部分或全部免除责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构双方同意，如发生合同争议，应提交仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼地点及法院双方同意，如发生合同争议，应向市区人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件双方同意，合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，可以书面形式协商一致进行变更。10.2合同解除条件双方同意，合同履行过程中，如因特殊情况需要解除合同，可以书面形式协商一致解除合同。10.3变更、解除合同的程序合同变更或解除应书面签署，并由双方代表签字盖章。变更或解除合同后，双方应按照变更或解除后的合同内容继续履行合同义务。第十一条合同的终止11.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同履行完毕，双方均履行了合同义务；（2）双方书面同意终止合同；（3）法律规定或双方约定的其他终止条件。11.2终止合同后的义务合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，处理与合同有关的善后事宜。第十二条适用法律12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律冲突的处理如本合同的内容与中华人民共和国法律相抵触，应以法律为准。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单包括但不限于：（1）壁画设计方案；（2）施工图纸；（3）材料清单；（4）施工进度计划；（5）其他双方约定的附件。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1合同签署时间本合同于2024年X月X日签署。14.2合同签署地点本合同于市区路号签署。14.3合同签署代表授权双方代表在此合同上签字，并加盖公章，代表双方公司对合同内容的认可和授权。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方是指本合同以外，与甲乙方无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。（1）中介方提供的服务；（2）政府部门的审查、监管或执法；（3）意外事件导致的第三方索赔；（4）其他双方约定的第三方介入情形。第二条第三方介入的处理2.1甲乙方应遵守相关法律法规，接受政府部门的审查、监管或执法。2.2甲乙方在合同履行过程中，应避免因意外事件导致第三方索赔。2.3如第三方介入导致合同履行困难，甲乙方应立即协商解决，必要时可寻求专业调解或仲裁。第三条第三方责任限额3.1甲乙方应明确第三方的责任限额，确保第三方承担的义务和责任在合理范围内。3.2甲乙方应在合同中约定第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。3.3如第三方未能履行义务或造成损失，甲乙方应根据合同约定和法律规定，向第三方追偿。第四条第三方权益的保障4.1甲乙方应保障第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。4.2甲乙方应履行与第三方的合同义务，确保第三方能够按照约定提供服务或产品。4.3如第三方未能履行义务或造成损失，甲乙方应承担相应的违约责任。第五条第三方合同的履行5.1甲乙方与第三方签订的合同应明确合同条款，包括但不限于服务内容、质量标准、履行时间等。5.2甲乙方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保合同的顺利进行。5.3甲乙方应协助第三方解决合同履行过程中出现的问题，确保合同的顺利完成。第六条第三方违约的处理6.1如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方应与第三方协商解决。6.2如果协商不成，甲乙方应根据合同约定和法律规定，向第三方追偿。6.3如果第三方违约导致合同无法履行，甲乙方可以根据合同约定解除合同，并追究第三方的违约责任。第七条第三方权益的转让7.1第三方如将其合同义务部分或全部转让给其他自然人、法人或其他组织，应取得甲乙方的书面同意。7.2甲乙方应在转让后的X日内，对第三方的新合同主体进行审查，确认其符合合同约定。7.3如甲乙方不同意第三方的转让行为，甲乙方有权解除合同，并追究第三方的违约责任。第八条第三方信息的披露8.1甲乙方应按照合同约定和法律规定，向第三方披