全新冷库库板安装工程分包合同(2024版)2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME全新冷库库板安装工程分包合同(2024版)本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包范围2.1分包工程概述2.2分包工程量清单2.3分包工程质量标准3.分包价格及支付方式3.1分包价格3.2支付方式3.3价格调整机制4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误及延长5.质量控制及验收5.1质量控制标准5.2验收程序及要求5.3质量争议解决6.安全生产及环境保护6.1安全生产要求6.2环境保护要求7.技术支持和配合7.1技术支持7.2施工配合8.违约责任8.1分包商违约8.2发包人违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点10.合同的变更、解除和终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止11.一般条款11.1适用法律11.2合同效力11.3保密条款11.4不可抗力12.合同的签署、生效和终止12.1签署12.2生效12.3终止13.附件13.1分包工程量清单13.2技术文件14.其他条款14.1双方约定的其他事项14.2补充协议第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：全新冷库库板安装工程1.2工程地点：[具体地址]1.3工程规模：[工程面积、库容等]1.4工程内容：包括但不限于冷库库板的安装、调试、验收等。第二条分包范围2.1分包工程概述：分包商负责全新冷库库板的安装工作。2.2分包工程量清单：详见附件一。2.3分包工程质量标准：符合国家及行业相关标准。第三条分包价格及支付方式3.1分包价格：双方协商确定为[金额]元。3.2支付方式：分阶段支付，具体支付条款详见附件二。3.3价格调整机制：如遇市场价格变动，双方可协商调整。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划：详见附件三。4.2工期延误及延长：如因分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应责任。如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商延长工期。第五条质量控制及验收5.1质量控制标准：详见附件四。5.2验收程序及要求：工程完成后，分包商应按照约定进行自检，并向发包人提交验收申请。发包人按照约定对工程进行验收，并在验收合格后支付相应款项。5.3质量争议解决：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条安全生产及环境保护6.1安全生产要求：分包商应严格按照国家及行业相关安全生产规定进行施工，并承担因其违法行为导致的一切后果。6.2环境保护要求：分包商应遵守国家及地方环境保护法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。第八条违约责任8.1分包商违约：分包商如未能按照约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2发包人违约：如发包人未能按照约定支付款项，或未能提供施工条件等，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2诉讼或仲裁地点：争议解决的诉讼或仲裁地点为[具体地点]。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。10.2合同解除：如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同终止：合同在履行完毕、双方协商一致或法律规定的情况下终止。第十一条一般条款11.1适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。11.3保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。11.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十二条合同的签署、生效和终止12.1签署：本合同一式两份，双方各执一份。12.2生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3终止：合同在履行完毕、双方协商一致或法律规定的情况下终止。第十三条附件13.1分包工程量清单：详见附件五。13.2技术文件：详见附件六。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：（1）如双方在合同履行过程中出现特殊情况，应友好协商解决。（2）本合同的任何修改、补充均须经双方书面同意，方为有效。14.2补充协议：如双方在合同履行过程中需要签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：第三方指非本合同甲乙双方的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入情形：第三方可能介入本合同的履行过程，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。第二条第三方责任2.1第三方责任：第三方应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲乙双方无关。2.2第三方权利：第三方在本合同项下的权利义务，由第三方与甲乙双方协商确定。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调：甲乙双方应积极协助第三方履行其在合同项下的职责，提供必要的文件、资料和技术支持。3.2第三方管理：第三方应按照合同约定和法律法规要求，规范其行为，确保合同的顺利履行。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：甲乙双方与第三方约定的责任限额，详见附件七。4.2责任限额的调整：如双方认为需要调整第三方责任限额，可签订书面补充协议，经双方签字盖章后生效。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方未能按照约定履行其职责，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2第三方违约处理：甲乙双方应按照合同约定和法律法规要求，处理第三方违约事宜。第六条第三方权益保护6.1第三方权益保护：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。6.2第三方权益争议：如发生第三方权益争议，甲乙双方应积极协助解决，必要时可寻求法律途径。第七条第三方退出7.1第三方退出：第三方如因故需要退出本合同，应提前通知甲乙双方。7.2第三方退出后的责任：第三方退出后，应继续承担因其行为所产生的法律责任，确保合同的顺利履行。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方与甲乙双方：第三方与甲乙双方是独立的主体，各自承担其行为所产生的法律责任。8.2第三方与分包商：第三方与分包商之间的关系，由第三方与分包商协商确定。第九条第三方介入的合同修正9.1第三方介入的修正：如本合同需要根据第三方介入情况进行修正，甲乙双方应签订书面修正协议，经双方签字盖章后生效。9.2修正协议的履行：甲乙双方应按照修正协议约定的内容履行合同。第十条第三方介入的告知义务10.1第三方介入的告知：甲乙双方应在第三方介入前，将第三方的情况告知对方。10.2第三方信息的真实性：甲乙双方应确保提供的第三方信息真实、准确、完整。第十一条第三方介入的合同附件11.1第三方资料：包括但不限于第三方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。11.2附件的提交：甲乙双方应按照合同约定，提交相关附件。第十二条第三方介入的合同履行监督12.1第三方履行监督：甲乙双方应共同监督第三方履行其在合同项下的职责。12.2履行监督的方式：包括但不限于定期检查、现场监督、书面报告等。第十三条第三方介入的合同争议解决13.1争议解决方式：如本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。13.2仲裁地点：仲裁地点为[具体地点]。第十四条第三方介入的其他条款14.1双方约定的其他事项：甲乙双方根据本合同有第三方介入时，需遵守的额外条款和说明。14.2补充协议：甲乙双方与第三方签订的补充协议，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出分包工程的所有工作内容、工程量及工程单价等信息。附件二：支付方式及进度表详细说明支付方式、支付进度、付款时间等支付相关事项。附件三：工程进度计划详细列出工程的整体进度计划，包括各阶段工作的开始时间、结束时间等。附件四：质量控制标准详细列出工程质量控制的标准和要求。附件五：分包工程技术文件包括分包工程的设计图纸、技术规范、施工方案等。附件六：安全生产及环境保护要求详细列出安全生产及环境保护的相关要求。附件七：第三方责任限额详细说明第三方责任限额的确定方式和数值。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未能按照约定时间完成工程，或工程质量不符合约定。2.分包商在施工过程中违反法律法规，导致工程暂停或取消。3.分包商未按照约定提供技术支持或施工配合。4.发包人未能按照约定支付款项，或提供施工条件不符合约定。5.发包人未按照约定时间完成工程验收。6.第三方未能按照约定履行其职责，或违反法律法规导致工程暂停或取消。责任认定标准：1.分包商违约：分包商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.发包人违约：发包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.第三方违约：第三方应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲乙双方无关。简要示例说明：如分包商未能按照约定时间完成工程，导致工程延期，分包商应承担因工程延期所产生的损失。如分包商施工过程中违反法律法规，导致工程暂停，分包商应承担工程暂停期间的损失。如发包人未能按照约定支付款项，导致工程无法正常进行，发包人应承担因此给分包商造成的损失。如第三方未能按照约定履行其职责，导致工程无法顺利进行，第三方应承担相应的法律责任。全文完。全新冷库库板安装工程分包合同(2024版)1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包范围2.1分包工程概述2.2分包工程地点2.3分包工程规模2.4分包工程内容3.分包合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表4.工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3延期交付违约金4.4提前交付奖励5.质量保证5.1质量标准5.2质量监督与检验5.3质量问题处理5.4质保期6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理6.4安全生产培训7.变更与解除合同7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任8.1分包商违约责任8.2业主违约责任8.3违约金计算8.4违约赔偿限额9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院9.4仲裁规则10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同变更程序10.4合同终止条件11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3保密义务11.4违约责任12.知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任12.4知识产权争议解决13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3语言13.4合同附件14.合同签字盖章14.1分包商签字盖章14.2业主签字盖章14.3见证人签字盖章14.4签字盖章地点和时间第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名称：全新冷库库板安装工程1.2工程地点：省市区路号1.3工程规模：冷库库板面积为平方米，包括个冷冻间，个冷藏间等1.4工程内容：包括但不限于冷库库板的采购、安装、调试、验收等全过程工作2.分包范围2.1分包工程概述：分包商负责全新冷库库板的安装工作2.2分包工程地点：省市区路号2.3分包工程规模：冷库库板面积为平方米，包括个冷冻间，个冷藏间等2.4分包工程内容：包括但不限于冷库库板的安装、调试、验收等全过程工作3.分包合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整）3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：银行转账3.4支付时间表：本工程验收合格后，业主支付分包商合同总价%的费用；工程保修期满后，业主支付分包商合同总价剩余%的费用4.工程进度与交付4.1工程进度计划：按照双方协商确定的工程进度计划执行4.2工程交付标准：冷库库板安装完毕，经双方验收合格后，视为工程交付4.3延期交付违约金：如分包商原因导致工程延期交付，应支付业主每日违约金元4.4提前交付奖励：如分包商提前完成工程，业主可给予分包商提前交付奖励，具体奖励标准双方协商确定5.质量保证5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求5.2质量监督与检验：双方共同对工程质量进行监督和检验，确保工程质量合格5.3质量问题处理：如发现质量问题，分包商应在接到通知后小时内进行整改，直至满足双方要求5.4质保期：自工程交付之日起，分包商对工程提供个月的质保期6.安全生产与环保6.1安全生产要求：分包商应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主要求进行安全生产管理6.2环保要求：分包商应遵守国家环保法规，确保工程施工过程中的环保要求得到满足6.3安全事故处理：如发生安全事故，分包商应立即报告业主，并按照相关法律法规和程序进行处理6.4安全生产培训：分包商应对工程施工人员进行安全生产培训，确保施工人员熟悉安全生产知识和操作技能8.违约责任8.1分包商违约责任：分包商未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，赔偿业主因此造成的损失，并支付违约金。违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×%。8.2业主违约责任：业主未能按照合同约定支付合同价款，或延迟支付的，应承担违约责任，向分包商支付延迟支付违约金。延迟支付违约金的计算方式为：延迟支付违约金=延迟支付的合同价款×延迟支付的天数×%。8.3违约赔偿限额：违约赔偿限额为合同总价的%。8.4违约金支付时间为违约行为发生后的个工作日内。9.争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）向合同履行地仲裁委员会申请仲裁。9.2争议解决机构：如选择诉讼，合同签订地人民法院为管辖法院；如选择仲裁，合同履行地仲裁委员会为仲裁机构。9.3诉讼管辖法院：省市区人民法院。9.4仲裁规则：按照合同履行地仲裁委员会制定的仲裁规则进行。10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.4合同终止条件：合同终止的条件按照合同约定或者法律法规规定执行。11.保密条款11.1保密信息范围：包括但不限于工程设计资料、施工图纸、技术秘密、商业秘密等。11.2保密期限：自双方签字盖章之日起至合同终止之日起年。11.3保密义务：双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。11.4违约责任：违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿因此给守约方造成的损失。12.知识产权保护12.1知识产权归属：工程设计、施工图纸等知识产权归业主所有。12.2知识产权保护措施：双方应共同采取措施，保护工程设计、施工图纸等知识产权不受侵犯。12.3侵权责任：如发生知识产权侵权行为，侵权方应承担侵权责任，赔偿受害方因此造成的损失。12.4知识产权争议解决：如发生知识产权争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼或者向知识产权行政机关申请处理。13.其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3语言：本合同的正式文本采用中文编写。13.4合同附件：本合同附件包括工程设计资料、施工图纸、分包工程量清单等。14.合同签字盖章14.1分包商签字盖章：分包商授权代表签字，并加盖分包商公章。14.2业主签字盖章：业主授权代表签字，并加盖业主公章。14.3见证人签字盖章：如有见证人，见证人签字，并加盖见证人公章。14.4签字盖章地点和时间：本合同于年月日在市区路号签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的合同方或个人，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管方等。15.2第三方责任：第三方介入本合同事项时，需明确其责任范围和责任限额。第三方仅对其明确承诺的事项负责，且其责任限额不得超过其承诺的范围内。16.第三方义务16.1第三方应按照甲乙双方的约定，履行相关义务。16.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合法性，并承担相应责任。16.3第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方的规章制度。17.第三方权利17.1第三方有权按照合同约定收取费用。17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。17.3第三方在履行合同过程中，如发现甲乙方违反合同约定，有权要求甲乙方纠正。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求履行合同义务，甲方应对第三方的工作进行监督和评价。18.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求履行合同义务，乙方应对第三方的工作进行监督和评价。19.第三方介入的程序19.1第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方的人选，并签订书面协议。19.2第三方介入时间：第三方应在本合同约定的时间内介入工程。19.3第三方退出：第三方完成合同约定的工作后，应退出工程。20.第三方责任限额20.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同约定的服务内容、服务范围、费用等因素确定。20.2第三方责任限额的调整：如第三方责任限额不足以弥补甲乙方的损失，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。20.3第三方责任限额的支付：第三方应按照合同约定支付责任限额内的赔偿。21.第三方违约处理21.1第三方违约：第三方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。21.2第三方违约处理：甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。22.第三方与合同变更22.1第三方介入后的合同变更：如合同变更涉及第三方权益，甲乙双方应与第三方协商一致。22.2第三方同意变更：第三方同意合同变更的，合同变更生效；第三方不同意变更的，合同变更无效。23.第三方与合同终止23.1第三方介入后的合同终止：合同终止事项涉及第三方的，甲乙双方应与第三方协商处理。23.2第三方同意终止：第三方同意合同终止的，合同终止；第三方不同意终止的，合同继续有效。24.第三方与保密条款24.1第三方保密义务：第三方应对甲乙双方提供的保密信息予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方泄露。24.2第三方违约责任：第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。25.第三方与知识产权保护25.1第三方知识产权归属：第三方提供的服务或产品涉及知识产权的，知识产权归第三方所有。25.2第三方知识产权保护：第三方应自行保护其知识产权，甲乙双方不承担第三方知识产权侵权责任。26.第三方与争议解决26.1第三方争议解决：如第三方与甲乙双方发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。27.第三方与合同签字盖章27.1第三方签字盖章：第三方授权代表签字，并加盖第三方公章。27