2024年度恒大商业综合体总包工程结算合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度恒大商业综合体总包工程结算合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指恒大商业综合体项目开发商，全称X房地产开发有限公司。1.2乙方：指承担恒大商业综合体总包工程的施工单位，全称X建筑工程有限公司。1.3合同：指2024年度恒大商业综合体总包工程结算合同。第二条工程概况2.1工程名称：恒大商业综合体总包工程。2.2工程地点：位于市区路号。2.3工程规模：包括但不限于地上层、地下层，总建筑面积平方米。2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）。3.2支付方式：按工程进度分阶段支付。3.3支付时间：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。第四条工程进度及质量4.1工程进度：按照甲方提供的工程进度计划执行。4.2质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第五条合同期限5.1工程开工日期：自双方签订合同之日起。5.2工程竣工日期：预计年月日。第六条违约责任6.1甲方违约：未按约定时间支付工程款项，应支付违约金。6.2乙方违约：未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定，应承担相应责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除8.1合同的变更：双方协商一致，可以变更合同内容。8.2合同的解除：因不可抗力或其他法定原因，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方应及时通知对方，并提供相关证明。第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.3如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十三条附件13.1工程图纸及相关技术资料。13.2工程进度计划及付款计划。第十四条签订日期14.1本合同于年月日签订。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程概况2.1工程名称：恒大商业综合体总包工程。2.2工程地点：位于市区路号。2.3工程规模：包括但不限于地上层、地下层，总建筑面积平方米。2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）。3.2支付方式：按工程进度分阶段支付。3.3支付时间：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。第四条工程进度及质量4.1工程进度：按照甲方提供的工程进度计划执行。4.2质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第五条合同期限5.1工程开工日期：自双方签订合同之日起。5.2工程竣工日期：预计年月日。第六条违约责任6.1甲方违约：未按约定时间支付工程款项，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×0.05%×违约天数。6.2乙方违约：未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定，应承担相应责任，包括但不限于返工、维修、赔偿甲方损失等。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除8.1合同的变更：双方协商一致，可以变更合同内容。变更事项应当以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。8.2合同的解除：因不可抗力或其他法定原因，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。解除合同后，双方应当根据合同履行情况承担相应的违约责任。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。泄露秘密给对方造成损失的，泄露方应承担赔偿责任。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方应及时通知对方，并提供相关证明。10.2不可抗力事件发生后，双方应协商确定是否继续履行合同。如不可抗力事件持续发生，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.3如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.3本合同的有效期为签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第十三条附件13.1工程图纸及相关技术资料。13.2工程进度计划及付款计划。13.3工程质量标准及验收规范。第十四条签订日期14.1本合同于年月日签订。第八条合同的变更和解除8.1合同的变更：双方协商一致，可以变更合同内容。变更事项应当以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。变更协议的生效条件同本合同。8.2合同的解除：因不可抗力或其他法定原因，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。解除合同后，双方应当根据合同履行情况承担相应的违约责任。8.3双方同意，任何一方在履行合同过程中提出变更或解除合同的，均应提前书面通知对方，并在通知中说明变更或解除的理由和依据。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。泄露秘密给对方造成损失的，泄露方应承担赔偿责任。9.2保密期限自本合同签订之日起算，至工程竣工验收合格之日止。9.3双方同意，在本合同终止或解除后，仍应继续履行保密义务，保密期限延长至相关信息进入公知领域。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方应及时通知对方，并提供相关证明。10.2不可抗力事件发生后，双方应协商确定是否继续履行合同。如不可抗力事件持续发生，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。10.3不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、政策变动、战争、罢工等。第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.3如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.3本合同的有效期为签订之日起至工程竣工验收合格之日止。12.4双方同意，本合同未尽事宜，可另行协商，并以书面形式补充。第十三条附件13.1工程图纸及相关技术资料。13.2工程进度计划及付款计划。13.3工程质量标准及验收规范。13.4双方的公司资质证明文件。13.5其他与本合同有关的文件和资料。第十四条签订日期14.1本合同于年月日签订。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1本合同涉及的第三方：指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，与合同直接相关的参与方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。15.2甲乙双方应与第三方协商，确保第三方按照合同约定履行其职责。15.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同签署相关协议，明确第三方的权责及限额，并将协议副本送交对方留存。第十六条第三方责任及限额16.1第三方应按照合同约定及相关法律法规的规定，对其提供的服务或产品负责。16.2第三方在其职责范围内，对甲乙双方的损失承担赔偿责任。16.3第三方责任限额：甲乙双方与第三方在相关协议中约定，第三方对甲乙双方的赔偿责任限额。16.4如第三方未按约定履行其职责，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方：第三方作为甲方的合作方，应按照甲方的要求及合同约定，提供相应的服务或产品。17.2第三方与乙方：第三方作为乙方的合作方，应按照乙方的要求及合同约定，提供相应的服务或产品。17.3第三方与甲乙双方：第三方应独立于甲乙双方，按照合同约定及相关法律法规的规定，履行其职责。第十八条第三方介入的协调与管理18.1甲乙双方应共同协调管理第三方，确保第三方按照合同约定履行其职责。18.2甲乙双方应定期召开协调会议，解决第三方介入过程中出现的问题。18.3甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保第三方的工作质量及进度。第十九条第三方违约处理19.1第三方未按合同约定履行其职责的，甲乙双方有权要求第三方改正。19.2第三方未按合同约定履行其职责，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。19.3第三方因违约导致合同无法履行或造成甲乙双方损失的，甲乙双方有权解除合同。第二十条第三方权益保护20.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权等。20.2甲乙双方不得要求第三方提供不符合法律法规及合同约定的服务或产品。20.3甲乙双方应按照合同约定支付第三方相应的费用。第二十一条第三方变更21.1如第三方需变更其服务或产品内容、规格等，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。21.2第三方变更后，甲乙双方应按照变更后的内容履行合同。第二十二条第三方退出22.1如第三方因故需退出合同，甲乙双方应协商确定第三方退出的具体事宜。22.2第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定，继续履行合同。第二十三条附件23.1第三方协议：甲乙双方与第三方签署的协议。23.2第三方资质证明文件：第三方的营业执照、资质证书等。23.3其他与第三方相关的文件和资料。第二十四条签订日期24.1本合同附件及其补充协议于年月日签订。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸及相关技术资料1.1工程图纸：包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等。1.2技术资料：包括工程设计说明书、施工图纸、施工方案、材料要求等。附件二：工程进度计划及付款计划2.1工程进度计划：包括工程各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。2.2付款计划：包括各阶段付款的时间、金额、条件等。附件三：工程质量标准及验收规范3.1工程质量标准：包括工程质量的要求、检验方法、合格标准等。3.2验收规范：包括工程验收的条件、程序、组织等。附件四：双方的公司资质证明文件4.1甲方资质证明：包括营业执照、房地产开发资质证书等。4.2乙方资质证明：包括营业执照、建筑施工资质证书等。附件五：其他与本合同有关的文件和资料5.1合同变更协议：包括合同变更的内容、时间、条件等。5.2合同解除协议：包括合同解除的原因、条件、后果等。5.3第三方协议：包括与第三方签署的协议文本。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方违约：未按约定时间支付工程款项，未提供施工图纸、技术资料等。2.乙方违约：未按约定时间完成工程，工程质量不符合约定，未按合同约定使用材料、设备等。3.第三方违约：未按约定履行其职责，提供的服务或产品不符合要求，导致甲乙双方损失。违约责任认定：1.甲方违约：应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×0.05%×违约天数。2.乙方违约：应承担相应责任，包括但不限于返工、维修、赔偿甲方损失等。3.第三方违约：应按照合同约定承担赔偿责任，如第三方未按约定履行其职责，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。示例说明：1.若甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以要求甲方支付违约金，同时有权要求延长工程竣工时间。2.若乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，同时有权解除合同。3.若第三方提供的服务或产品不符合要求，导致甲乙双方损失，甲乙双方有权向第三方追偿，并要求第三方承担相应的违约责任。全文完。2024年度恒大商业综合体总包工程结算合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指恒大商业综合体项目开发公司。1.2乙方：指承担恒大商业综合体总包工程的施工单位。1.3合同：指本合同目录所列的2024年度恒大商业综合体总包工程结算合同。第二条工程范围及内容2.1工程范围：指恒大商业综合体项目的总包工程，包括但不限于土建、安装、装修等。2.2工程内容：指乙方按照合同约定完成的工程量清单所列的各项工程内容。第三条合同价格3.1合同总价：指乙方完成工程量清单所列工程内容后，甲方应支付给乙方的总金额。3.2价格调整：指合同执行过程中，因市场行情变化等原因导致合同价格的调整方式。第四条工程进度及工期4.1工程进度：指乙方按照合同约定的工期完成工程量清单所列各项工程内容的时间安排。4.2工期延误：指乙方因自身原因导致工程进度延迟的情况。第五条工程质量5.1质量标准：指乙方按照合同约定的质量标准完成工程量清单所列各项工程内容。5.2质量保证：指乙方对工程质量承担的责任和保证措施。第六条付款及结算6.1付款方式：指甲方按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。6.2结算方式：指合同执行完毕后，甲方按照合同约定的方式对乙方进行工程价款结算。第七条变更及调整7.1变更范围：指合同执行过程中，因甲方需求变化等原因需要对工程范围或内容进行变更的情况。7.2调整方式：指变更发生后，甲方和乙方按照合同约定的方式对合同价格、工期等进行调整。第八条违约责任8.1甲方违约：指甲方未按照合同约定履行义务的情况。8.2乙方违约：指乙方未按照合同约定履行义务的情况。第九条争议解决9.1争议解决方式：指合同双方在合同执行过程中发生争议时，按照合同约定的方式进行解决。9.2争议解决机构：指双方约定的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。第十条合同的解除和终止10.1合同解除：指合同双方在合同执行过程中，按照合同约定的条件解除合同的情况。10.2合同终止：指合同执行完毕或合同双方按照合同约定终止合同的情况。第十一条保密条款11.1保密内容：指合同双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息。11.2保密期限：指双方约定保密信息需保持的秘密状态的时间期限。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用：指本合同的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决：指合同双方在合同执行过程中发生争议时，按照合同约定的方式进行解决。第十三条其他条款13.1合同的签订、修改和解除：指合同双方在签订、修改和解除合同时应遵循的程序和要求。13.2通知和送达：指合同双方在合同执行过程中，按照合同约定的方式进行通知和送达。第十四条附件14.1工程量清单：指乙方按照合同约定的工程内容编制的工程量清单。14.2合同附件：指本合同中规定的其他附件，如图纸、技术要求等。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指恒大商业综合体项目开发公司，具有独立法人资格，营业执照注册号为……。1.2乙方：指承担恒大商业综合体总包工程的施工单位，具有独立法人资格，营业执照注册号为……。1.3合同：指本合同目录所列的2024年度恒大商业综合体总包工程结算合同。第二条工程范围及内容2.1工程范围：指恒大商业综合体项目的总包工程，包括但不限于土建、安装、装修等，具体工程内容以附件工程量清单为准。2.2工程内容：指乙方按照合同约定完成的工程量清单所列的各项工程内容，包括但不限于工程设计、施工、材料采购、设备安装、调试、验收等。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价为一亿人民币（大写：壹亿圆整），即乙方完成工程量清单所列工程内容后，甲方应支付给乙方的总金额。3.2价格调整：合同执行过程中，如遇市场行情变化等原因导致合同价格需要调整时，双方应协商确定新的合同价格。第四条工程进度及工期4.1工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程量清单所列各项工程内容。具体工程进度安排见附件工程进度计划。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程进度延迟，应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1质量标准：乙方应按照合同约定的质量标准完成工程量清单所列各项工程内容。工程质量标准见附件工程质量要求。5.2质量保证：乙方对工程质量承担责任，并应采取必要的保证措施，确保工程质量符合合同约定。第六条付款及结算6.1付款方式：甲方按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。具体付款安排见附件付款计划。6.2结算方式：合同执行完毕后，甲方按照合同约定的方式对乙方进行工程价款结算。具体结算安排见附件结算计划。第七条变更及调整7.1变更范围：合同执行过程中，因甲方需求变化等原因需要对工程范围或内容进行变更的情况。7.2调整方式：变更发生后，甲方和乙方按照合同约定的方式对合同价格、工期等进行调整。具体调整方式见附件调整计划。第八条违约责任8.1甲方违约：指甲方未按照合同约定履行义务的情况。如甲方未按时支付合同价款、未提供施工场地等。8.2乙方违约：指乙方未按照合同约定履行义务的情况。如乙方未按时完成工程、工程质量不符合要求等。8.3违约责任承担：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。具体违约金计算方式和赔偿范围见附件违约金计算及赔偿标准。第九条争议解决9.1争议解决方式：合同双方在合同执行过程中发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：双方约定的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。第十条合同的解除和终止10.1合同解除：合同双方在合同执行过程中，按照合同约定的条件解除合同的情况。解除合同的条件和程序见附件合同解除条件及程序。10.2合同终止：合同执行完毕或合同双方按照合同约定终止合同的情况。第十一条保密条款11.1保密内容：合同双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息。11.2保密期限：双方约定保密信息需保持的秘密状态的时间期限。保密期限见附件保密期限及保密要求。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决：合同双方在合同执行过程中发生争议时，按照合同约定的方式进行解决。第十三条其他条款13.1合同的签订、修改和解除：合同双方在签订、修改和解除合同时应遵循的程序和要求。具体规定见附件合同签订、修改和解除程序。13.2通知和送达：合同双方在合同执行过程中，按照合同约定的方式进行通知和送达。具体规定见附件通知和送达要求。第十四条附件14.1工程量清单：乙方按照合同约定的工程内容编制的工程量清单。14.2合同附件：本合同中规定的其他附件，如图纸、技术要求等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方：指除甲方和乙方之外的，参与或涉及本合同工程的其他单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、分包单位等。第二条第三方介入的范围及方式2.1介入范围：第三方介入的范围包括但不仅限于工程设计、施工、材料供应、设备供应、监理等环节。2.2介入方式：第三方介入方式包括但不限于独立承担某一环节的工作、与甲方或乙方合作承担某一环节的工作等。第三条第三方选择及委托3.1第三方选择：甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方单位或个人进行合作，并明确第三方的职责和权利。3.2委托书：甲方和乙方应签署第三方委托书，明确第三方的职责、权利和义务，以及双方对第三方的支付责任。第四条第三方责任及限额4.1第三方责任：第三方应按照合同约定和委托书的指示，履行其职责，并保证其提供的服务或产品的质量符合合同要求。4.2责任限额：甲方和乙方应明确第三方责任限额，包括但不限于第三方造成的工程损失、第三方违约金等。具体限额见附件第三方责任限额。第五条第三方支付及结算5.1支付方式：甲方和乙方应按照合同约定和委托书的指示，向第三方支付相应的费用。5.2结算方式：第三方完成其职责后，甲方和乙方应按照合同约定和委托书的指示，对第三方进行结算。第六条第三方违约及处理6.1第三方违约：第三方未按照合同约定和委托书的指示履行其职责，或提供的服务或产品不符合合同要求。6.2处理方式：甲方和乙方应按照合同约定和委托书的指示，对第三方进行处理，包括但不限于要求第三方支付违约金、解除合同等。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方关系：第三方与甲方之间的权利义务关系，应以本合同和委托书为准。7.2第三方与乙方关系：第三方与乙方之间的权利义务关系，应以本合同和委托书为准。第八条第三方介入的变更及调整8.1变更范围：合同执行过程中，如因甲方或乙方需求变化等原因需要对第三方单位或个人进行变更的。8.2调整方式：变更发生后，甲方和乙方应按照合同约定和委托书的指示，对第三方进行调整。第九条第三方介入的保密条款9.1保密内容：第三方在合同执行过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等信息。9.2保密期限：双方约定保密信息需保持的秘密状态的时间期限。保密期限见附件保密期限及保密要求。第十条第三方介入的法律适用及争议解决10.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决：合同双方在合同执行过程中发生争议时，按照合同约定的方式进行解决。第十一条第三方介入的其他条款11.1合同的签订、修改和解除：合同双方在签订、修改和解除合同时应遵循的程序和要求。具体规定见附件合同签订、修改和解除程序。11.2通知和送达：合同双方在