2024年度智慧城市基础设施建设项目施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧城市基础设施建设项目施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3智慧城市基础设施建设项目第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3工期延误及延长第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2施工标准及规范5.3质量检查与验收第六条施工安全与环保6.1安全生产要求6.2环保措施及标准6.3安全事故处理第七条变更与调整7.1变更情形7.2变更程序7.3变更费用及时间调整第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约责任处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼9.3争议解决时限第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止情形第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3附件的生效与补充第十四条合同的签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3智慧城市基础设施建设项目本项目指的是甲方投资建设的位于省市的城市智慧基础设施建设项目，包括但不限于智能交通系统、智能路灯系统、智能安防系统等。第二条合同范围及工程内容2.1工程概述本项目位于省市，主要包括智能交通系统、智能路灯系统、智能安防系统等基础设施建设，以及相关的系统集成和运营维护服务。2.2施工范围乙方负责本项目的施工，包括但不限于：施工图设计、设备采购、安装调试、系统集成、测试验收等。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿伍仟万元整（￥150,000,000），大写：人民币壹亿伍仟万元整。3.2价格调整机制合同签订后，如因市场行情变化、政策调整等因素导致材料价格、人工费用等发生较大变化，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式及进度甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款项。具体支付方式及进度详见附件二：支付方式及进度。第四条施工期限4.1施工开始日期本项目的施工开始日期为合同签订后的一个月内。4.2施工结束日期本项目的施工结束日期为合同签订后的二十四个月内。4.3工期延误及延长如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方可协商延长工期。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本项目的工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，满足甲方的使用要求。5.2施工标准及规范乙方应按照国家和行业的相关标准及规范进行施工，确保工程质量。5.3质量检查与验收工程完成后，乙方应配合甲方进行工程验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第六条施工安全与环保6.1安全生产要求乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工过程中的安全生产。6.2环保措施及标准乙方应遵守国家及地方的环保法律法规，采取有效措施防止施工过程中的环境污染。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并按照相关规定进行处理。第八条违约责任8.1承包方违约乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。包括但不限于：延迟施工、工程质量不符合约定、擅自变更合同内容等。8.2发包方违约甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。包括但不限于：延迟支付工程款项、擅自变更合同内容等。8.3违约责任处理违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼双方同意提交仲裁或诉讼解决争议，仲裁或诉讼地点为合同签订地。9.3争议解决时限双方应在本合同签订后七日内解决争议，否则视为双方同意按照争议解决条款进行仲裁或诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自工程验收合格之日起满两年后自动终止。10.2合同变更程序任何一方提出合同变更要求，需以书面形式通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。10.3合同终止情形第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后五年止。11.3泄密责任如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十二条其他条款12.1合同附件本合同附件包括工程量清单、支付方式及进度等，附件与合同具有同等法律效力。12.2补充协议如合同约定不完整或需要补充，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3附件的生效与补充本合同附件自双方签字盖章之日起生效，如附件与本合同有冲突，以本合同为准。附件的补充或修改，需经双方书面同意。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后，合同立即生效。14.2合同备案双方应在合同生效后七日内，将合同副本报送相关管理部门备案。14.3合同副本本合同副本具有同等法律效力，如有副本内容不一致之处，以正本为准。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款，是为了在合同执行过程中，能够更好地保证合同的履行，确保工程质量，同时也能在一定程度上降低甲乙双方的交易成本。第三方介入主要包括监理、检测、评估等机构，其目的是为了保证工程项目的顺利实施，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第一条第三方定义1.1本合同中的第三方是指根据本合同条款，由甲方指定或者甲乙双方共同选定，参与工程项目实施过程的监理、检测、评估等机构。1.2第三方应具备相应的资质和能力，其工作范围和职责在本合同中予以明确。第二条第三方职责2.1第三方应根据合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行监督、检查和评估，确保工程质量、安全、进度等要求得到满足。2.2第三方应及时向甲方和乙方报告工程项目的实施情况，对发现的问题提出整改意见和解决方案。2.3第三方应对乙方施工过程中的关键环节和重要节点进行见证，确保施工质量。第三条第三方权益3.1第三方有权按照合同约定获得相应的服务费用，包括但不限于监理费、检测费、评估费等。3.2第三方在其职责范围内，有权要求乙方提供施工相关资料和信息，乙方应予以配合。3.3第三方对其在合同履行过程中获得的信息和资料予以保密，不得泄露给其他无关方。第四条第三方责任4.1第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，认真履行其职责，确保工程质量、安全、进度等要求得到满足。4.2第三方对其在合同履行过程中的失职、渎职等行为承担相应的法律责任。4.3第三方对其在合同履行过程中产生的费用和损失，由第三方自行承担。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方和乙方是独立的主体，第三方不对甲乙双方的合同履行承担任何责任。5.2甲方和乙方应尊重第三方的独立性，不得干预第三方的正常工作。5.3第三方的工作成果，作为甲方和乙方评价工程质量、安全、进度等方面的依据，但不作为甲乙双方合同履行的强制性要求。第六条第三方责任限额6.1第三方对因其履行合同所产生的损害赔偿责任，以其在合同有效期内从甲方获得的报酬为限。6.2甲方和乙方对第三方在合同履行过程中的行为和成果，不承担任何连带责任。6.3第三方在其职责范围内，对工程项目的质量、安全、进度等方面的要求进行监督、检查和评估，但其监督、检查和评估结果，不作为甲乙双方合同履行的判断标准。本部分的修正条款，旨在明确第三方的概念、责任和权益，以及第三方与其他各方的划分，确保工程项目的顺利实施，降低甲乙双方的交易成本，提高工程质量、安全、进度等方面的要求。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本项目所有的工程量，包括材料、人工、设备等各项费用明细。附件二：支付方式及进度明确支付方式，包括预付款、进度款和尾款，以及每次支付的条件和比例。附件三：施工图纸包括本项目所有施工图纸，以及设计说明和技术参数。附件四：施工方案详细列出施工过程中的施工方案，包括施工步骤、施工方法、施工技术等。附件五：安全生产方案明确施工过程中的安全生产措施，包括安全设施、安全防护、应急预案等。附件六：环保措施方案详细列出施工过程中的环保措施，包括环保设施、环保材料、环保工艺等。附件七：质量保证措施明确施工过程中的质量保证措施，包括质量管理、质量控制、质量验收等。附件八：工程验收标准详细列出工程验收的标准和流程，包括验收条件、验收程序、验收标准等。附件九：违约金计算方式明确违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例、计算时间等。附件十：争议解决方式详细列出争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间和质量完成工程，视为违约。2.乙方擅自变更合同内容，未经甲方同意，视为违约。3.乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密，视为违约。4.甲方未按照约定的时间支付工程款项，视为违约。5.甲方擅自变更合同内容，未经乙方同意，视为违约。6.甲方未按照约定提供施工场地和条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，双方可协商终止合同。3.违约方应赔偿因此给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。示例说明：如乙方未按照约定的时间和质量完成工程，甲方有权要求乙方在规定时间内整改，并按照附件九的违约金计算方式计算违约金。如乙方仍不整改，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度智慧城市基础设施建设项目施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3智慧城市基础设施建设项目第二条合同范围与工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程进度与交付4.1施工期限4.2工程进度计划4.3工程交付第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2质量保证5.3质量检测第六条合同的履行与变更6.1合同履行6.2合同变更第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的后果第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的解除与终止11.1合同解除11.2合同终止第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1许可和批准13.2通知13.3合同的完整性第十四条附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3智慧城市基础设施建设项目本项目是指甲方根据国家及地方政策，为提升城市智能化水平，进行的智慧基础设施建设的相关工作和内容，包括但不限于通讯设施、监控系统、智能交通、云计算平台等。第二条合同范围与工程内容2.1工程概述本合同约定的工程为智慧城市基础设施建设项目，主要包括X等工程内容。2.2施工范围乙方应按照本合同约定的工程内容，完成工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。2.3工程量清单详细工程量清单详见附件。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式（1）按工程进度付款；（2）按月度工程量完成情况付款；（3）一次性支付。3.3进度付款进度付款的支付条件和比例，详见附件。3.4最终付款工程验收合格后，甲方应在验收报告书签署之日起个工作日内，向乙方支付合同总价的%。第四条工程进度与交付4.1施工期限本工程的施工期限为个月，自甲方与乙方签订本合同之日起计算。4.2工程进度计划乙方向甲方提交工程进度计划，甲方对进度计划进行审核。乙方应按照审核后的进度计划进行施工。4.3工程交付工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括施工记录、验收报告、保修卡等。甲方对工程进行验收，验收合格的，视为工程交付。第五条工程质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范和标准进行施工，保证工程的质量和安全。5.2质量保证乙方应对工程的施工质量承担责任，工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.3质量检测工程验收时，甲方有权委托具有资质的检测机构对工程进行检测，乙方应予以配合。检测费用由甲方承担。第六条合同的履行与变更6.1合同履行乙方应按照本合同的约定，全面履行合同义务。6.2合同变更合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行或者需要变更合同的，甲乙双方可协商一致后进行变更。变更内容应签订书面协议，作为本合同的附件。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指在合同签订之后，无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。8.2不可抗力的后果（1）合同暂停履行，直至不可抗力消失；（2）合同终止，双方互不承担责任；（3）合同继续履行，甲乙双方根据不可抗力对合同的影响，协商调整合同的履行期限、付款方式等。第九条争议解决9.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼双方同意，任何一方在争议发生后的个工作日内，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。第十条保密条款10.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后年止。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除甲乙双方同意，在履行合同过程中，如有下列情形之一，任何一方均有权解除合同：（1）对方明确表示不履行合同主要义务；（2）对方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；（3）对方无法履行合同，或履行合同严重不符合约定；（4）因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止（1）合同约定的工程全部完成，甲乙双方办理了工程交付手续；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）合同履行过程中发生不可抗力，导致合同无法继续履行；（4）合同约定的其他终止条件。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1许可和批准甲乙双方应按照相关法律法规，办理合同所需的许可和批准手续，并承担相应的费用。13.2通知（1）寄送至对方指定的地址；（2）传真至对方指定的传真号码；（3）发送至对方指定的电子邮箱。13.3合同的完整性本合同及附件是双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。第十四条附件14.1工程图纸本合同附件中包含的工程图纸，是合同的重要组成部分，乙方应按照图纸进行施工。14.2技术规范本合同附件中包含的技术规范，是乙方施工的依据，乙方应严格遵守。14.3工程量清单本合同附件中包含的工程量清单，是双方确定合同总价和支付依据的依据。14.4其他重要文件本合同附件中可能包含的其他重要文件，包括但不限于施工方案、安全防护措施等，乙方应予以重视并按照文件要求进行施工。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称的“第三方”是指除甲乙双方外，与本合同有关联但未直接签订合同的个体或组织。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方范围第三方介入的范围包括但不仅限于：（1）协助甲乙双方履行合同义务；（2）对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理；（3）提供专业咨询、评估、鉴定等服务；（4）法律法规或行政规定要求参与的一方。第二条第三方介入的程序与方式2.1第三方介入程序甲乙双方应在与第三方签订相关合同时，明确第三方介入的程序和要求，包括但不限于第三方介入的时间、方式、职责等。2.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：（1）定期会议：甲乙双方与第三方定期召开会议，协调解决合同履行过程中出现的问题；（2）现场监督：第三方派员对施工现场进行定期或不定期的检查和监督；（3）资料审查：第三方对甲乙双方提供的工程资料进行审查，确保合同履行的合规性；（4）协调沟通：第三方协助甲乙双方进行沟通协调，促进合同的顺利履行。第三条第三方介入的责任与权益3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求，认真履行合同约定的职责，确保工程质量、进度和安全。第三方未能履行职责的，应承担相应的责任。3.2第三方权益第三方在介入过程中，有权获取与合同履行相关的信息，甲乙双方应予以配合。第三方有权根据合同约定，收取相应的报酬。第四条第三方介入的合同修正4.1第三方合同甲乙双方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。4.2第三方合同修正如第三方介入导致本合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，签订书面修正协议，作为本合同的附件。第五条第三方责任限额5.1责任限额甲乙双方与第三方签订的合同中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。5.2责任限额的确定第三方责任限额的确定，应参照行业标准、市场行情和甲乙双方的实际情况。双方可约定，第三方在履行合同过程中造成损失的，按照一定比例承担赔偿责任。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入本合同履行过程中，应保持独立性，不代表甲乙任何一方，不参与甲乙双方的内部决策。6.2第三方与工程参与方的关系第三方与工程参与方（如设计方、施工方等）的关系，由甲乙双方与第三方共同协调确定。第三方应保持公正、中立，不偏袒任何一方。第七条第三方介入的终止7.1第三方终止介入第三方在完成介入职责后，应向甲乙双方出具终止介入的书面报告。甲乙双方应在收到报告后，按照合同约定进行后续工作。7.2第三方终止介入的条件第三方终止介入的条件包括但不限于：（1）合同约定的介入期限届满；（2）工程提前完成，第三方不再需要介入；（3）甲乙双方协商一致，提前终止第三方介入。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方争议解决如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应尝试协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2第三方争议解决的补充规定第三方介入引起的争议，如涉及本合同以外的第三方权益，甲乙双方应与该第三方协商解决，或依法向人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同修改与补充9.1合同修改本合同在第三方介入后，如出现未尽事宜或需要调整的部分，甲乙双方应签订书面修改协议，作为本合同的附件。9.2合同补充甲乙双方与第三方签订的合同，如涉及本合同未约定的内容，视为对本合同的补充。补充内容具有同等法律效力。第十条第三方介入的保密义务10.1保密内容第三方在介入过程中，获知的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。10.2保密期限第三方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后年止。第十一条第三方介入的履行保障第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细说明：本附件包含工程的整体设计图纸，包括建筑、结构、电气、给排水等专业的图纸。乙方应严格按照图纸要求进行施工，确保工程质量。附件二：技术规范详细说明：本附件包含工程各项技术规范和要求，包括材料选择、施工工艺、验收标准等。乙方应遵循规范要求，保证工程的技术质量。附件三：工程量清单详细说明：本附件详细列出工程各项工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价等。乙方应根据工程量清单进行施工，甲方按照清单进行付款。附件四：施工方案详细说明：本附件包含工程的施工方案，包括施工步骤、施工方法、安全措施等。乙方应按照施工方案进行施工，确保工程的安全和进度。附件五：安全防护措施详细说明：本附件列出工程安全防护的措施和要求，包括施工现场的安全防护、施工设备的安全使用等。乙方应严格执行安全防护措施，防止安全事故的发生。附件六：质量检测报告详细说明：本附件包含工程质量检测的报告，包括材料检测