施工违约金合同范例

施工违约金合同范例第一篇范文：合同编号：__________

本合同编号为__________，以下简称“本合同”，由以下双方于____年____月____日在____市签订。

甲方（施工方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（业主方）：_______（以下简称“乙方”）

鉴于甲方根据乙方提供的施工图纸、技术要求和施工条件，同意承建乙方项目，为确保工程质量和工期，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_______项目

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程合同价：_______元

二、工期及违约责任

2.1工程总工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2甲方应按照合同约定的工期完成工程。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担以下违约责任：

（1）每延误一日，甲方应向乙方支付违约金_______元；

（2）如因工期延误导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

三、工程质量及违约责任

3.1甲方应按照国家现行施工规范、质量标准及设计要求，确保工程质量。

3.2如因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担以下违约责任：

（1）乙方有权要求甲方返工、修复或拆除不合格部分；

（2）返工、修复或拆除过程中，甲方应承担由此产生的全部费用；

（3）如因工程质量不合格导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

四、付款方式及违约责任

4.1乙方应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。

4.2乙方逾期支付工程进度款的，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的_______%计算。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及其他

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

6.3本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.4附件：

（1）施工图纸；

（2）工程预算；

（3）其他与本合同相关的文件。

甲方（施工方）：________________

乙方（业主方）：________________

签订日期：________________

附件：

（1）施工图纸；

（2）工程预算；

（3）其他与本合同相关的文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

本合同编号为__________，以下简称“本合同”，由以下三方于____年____月____日在____市签订。

甲方（施工方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（业主方）：_______（以下简称“乙方”）

丙方（监理方）：_______（以下简称“丙方”）

鉴于甲方根据乙方提供的施工图纸、技术要求和施工条件，同意承建乙方项目，为确保工程质量和工期，丙方作为监理方对工程质量进行监督，三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_______项目

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程合同价：_______元

二、工期及违约责任

2.1工程总工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2甲方应按照合同约定的工期完成工程。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担以下违约责任：

（1）每延误一日，甲方应向乙方支付违约金_______元；

（2）如因工期延误导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

三、工程质量及违约责任

3.1甲方应按照国家现行施工规范、质量标准及设计要求，确保工程质量。

3.2如因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担以下违约责任：

（1）乙方有权要求甲方返工、修复或拆除不合格部分；

（2）返工、修复或拆除过程中，甲方应承担由此产生的全部费用；

（3）如因工程质量不合格导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

四、丙方责任及权利

4.1丙方作为监理方，负责对工程质量、进度、安全、环保等方面进行监督管理。

4.2丙方有权对甲方的施工过程进行现场检查，发现质量问题或安全隐患时，有权要求甲方立即整改。

4.3丙方有权对甲方的施工材料、设备进行检查，确保其符合设计要求和国家标准。

4.4丙方有权要求甲方提交工程进度报告、质量检测报告等相关文件。

五、付款方式及违约责任

5.1乙方应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。

5.2乙方逾期支付工程进度款的，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的_______%计算。

六、甲方的权利及利益

6.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工图纸、技术要求和施工条件。

6.2甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程进度款。

6.3甲方有权要求乙方承担因乙方原因造成的工程延误、质量不合格等违约责任。

6.4甲方有权要求乙方承担因乙方原因造成的损失赔偿。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方不得以任何理由拖欠甲方工程进度款，如拖欠超过_______日，乙方应向甲方支付违约金，违约金按拖欠金额的_______%计算。

7.2乙方不得擅自变更施工图纸、技术要求和施工条件，如需变更，应提前与甲方协商一致，并书面通知丙方。

7.3乙方不得要求甲方违反国家法律法规和行业标准进行施工。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式_______份，甲乙丙三方各执_______份，具有同等法律效力。

9.3本合同未尽事宜，可由三方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、附件

（1）施工图纸；

（2）工程预算；

（3）其他与本合同相关的文件。

十一、第三方介入的意义和目的

本合同引入丙方作为监理方，旨在确保工程质量、进度和安全，保障甲方的合法权益，提高工程项目的整体效益。

十二、甲方为主导的目的和意义

甲方作为施工方，在本合同中占据主导地位，旨在确保工程质量、进度和自身利益，同时通过与乙方的合作，实现互利共赢。

甲方（施工方）：________________

乙方（业主方）：________________

丙方（监理方）：________________

签订日期：________________

第一篇范文：合同编号：__________

本合同编号为__________，以下简称“本合同”，由以下双方于____年____月____日在____市签订。

甲方（施工方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（业主方）：_______（以下简称“乙方”）

鉴于甲方根据乙方提供的施工图纸、技术要求和施工条件，同意承建乙方项目，为确保工程质量和工期，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_______项目

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程合同价：_______元

二、工期及违约责任

2.1工程总工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2甲方应按照合同约定的工期完成工程。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担以下违约责任：

（1）每延误一日，甲方应向乙方支付违约金_______元；

（2）如因工期延误导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

三、工程质量及违约责任

3.1甲方应按照国家现行施工规范、质量标准及设计要求，确保工程质量。

3.2如因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担以下违约责任：

（1）乙方有权要求甲方返工、修复或拆除不合格部分；

（2）返工、修复或拆除过程中，甲方应承担由此产生的全部费用；

（3）如因工程质量不合格导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

四、付款方式及违约责任

4.1乙方应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。

4.2乙方逾期支付工程进度款的，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的_______%计算。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协