家居装饰设计施工合同

合同编号：__________家居装饰设计施工合同甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、工程内容1.工程名称：_______家居装饰设计施工工程2.工程地点：_______（详细地址）3.工程规模：_______4.工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元5.工程周期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、乙方责任1.乙方根据甲方的要求，提供家居装饰设计方案，并负责施工。2.乙方应保证施工质量和施工安全，确保工程按时完成。3.乙方应严格按照国家和地方有关法律法规进行施工，确保施工过程中的环保、消防等要求。4.乙方应负责办理施工所需的各种手续和证件。5.乙方应承担由于自身原因造成的甲方损失的责任。三、甲方责任1.甲方应按照合同约定支付工程款项。2.甲方应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。3.甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。4.甲方应按照乙方的设计方案和要求提供施工场地，并负责场地的清理和保护。5.甲方应承担由于自身原因造成的乙方损失的责任。四、工程款项1.工程款项支付方式：_______2.工程款项支付进度：_______3.乙方完成施工后，甲方应按照约定进行工程验收，验收合格后支付剩余款项。五、违约责任1.乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总金额×0.05%×逾期天数。2.甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.05%×逾期天数。3.由于甲方原因导致工程无法正常进行的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总金额×0.1%。4.由于乙方原因导致工程无法正常进行的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：工程总金额×0.1%。六、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.双方在履行合同过程中发生的其他争议，应按照有关法律法规的规定解决。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲乙双方的合法权益应得到充分尊重和保护，合同内容应真实、合法、有效。2.工程款项的支付进度和方式应明确，确保乙方施工资金的合理需求。3.工程质量和施工安全应得到保证，乙方需严格按照相关法律法规进行施工。4.甲方应提供施工所需的基础设施和手续办理支持，确保工程顺利进行。解决办法：1.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方未履行或履行不当，对方有权要求履行或解除合同。2.如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。3.在履行合同过程中，如遇到不可抗力等因素导致无法履行或履行困难，双方应根据实际情况协商解决。4.双方应遵守国家法律法规，如在合同履行过程中出现违法行为，应立即纠正并承担相应法律责任。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同双方当事人权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方当事人权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.管辖权：是指法院对某一特定案件行使审判权的权力范围。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为装饰设计公司，双方就某住宅小区的家居装饰设计施工达成合同。2.甲方为个体业主，乙方为个人装饰设计师，双方就甲方位于某市的公寓进行家居装饰设计施工达成合同。3.甲方为办公室房东，乙方为办公空间设计公司，双方就甲方位于某市的办公室进行装饰设计施工达成合同。4.甲方为酒店管理者，乙方为酒店装饰设计公司，双方就某酒店的客房进行装饰设计施工达成合同。5.甲方为商场管理者，乙方为商场装饰设计公司，双方就某商场的店铺进行装饰设计施工达成合同。合同补充条款：1.甲方为房地产开发商的特殊场合，合同补充条款可以增加关于小区整体装饰风格、绿化配套、公共设施等方面的要求。2.甲方为个体业主的特殊场合，合同补充条款可以增加关于个人喜好、生活习惯、特殊需求等方面的考虑。3.甲方为办公室房东的特殊场合，合同补充条款可以增加关于办公室功能划分、办公设备配置、企业文化体现等方面的要求。4.甲方为酒店管理者的特殊场合，合同补充条款可以增加关于酒店客房风格、服务水平、设施配置等方面的要求。5.甲方为商场管理者的特殊场合，合同补充条款可以增加关于商场店铺布局、商业氛围、品牌形