2024年度建设合同：城市道路桥梁建设设计与施工

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设合同：城市道路桥梁建设设计与施工1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同所述的城市道路桥梁建设项目的业主方或其合法代表。1.2乙方：指承担合同所述的城市道路桥梁建设项目的设计与施工的承包商。第二条合同范围与内容2.1设计范围：包括但不限于工程可行性研究、初步设计、施工图设计等。2.2施工范围：根据设计文件，完成城市道路桥梁建设项目的施工工作。第三条合同工期3.1设计工期：自合同签订之日起至甲方批准的设计文件之日起算，按照约定的时间节点完成设计工作。3.2施工工期：自设计文件批准之日起至项目竣工交付使用之日起算，按照约定的时间节点完成施工工作。第四条合同价格与支付4.1合同总价：双方按照约定的价格条款，确定合同总价。4.2支付方式：甲方按照约定的时间节点和比例，向乙方支付合同款项。第五条设计与施工要求5.1设计要求：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，完成设计工作，并保证设计文件的质量。5.2施工要求：乙方应按照设计文件和相关标准，完成施工工作，并保证施工质量。第六条合同的变更与解除6.1合同变更：双方同意按照约定的变更程序，对合同内容进行变更。6.2合同解除：在合同执行过程中，如发生约定解除条件，双方可协商解除合同。第七条违约责任7.1甲方违约：甲方未按约定支付合同款项，应承担违约责任。7.2乙方违约：乙方未按约定完成设计或施工工作，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、修改与失效9.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的修改必须经双方协商一致，并以书面形式作出。9.3合同失效的条件和程序按照约定的条款执行。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密。10.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日起五年。第十一条合同的附件11.1合同附件包括合同协议书、设计委托书、施工委托书等。第十二条法律法规与标准规范12.1双方应遵守中华人民共和国相关法律法规，并按照国家标准和行业规范执行。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十四条其他条款14.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，应通过协商解决。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同所述的城市道路桥梁建设项目的业主方或其合法代表。1.2乙方：指承担合同所述的城市道路桥梁建设项目的设计与施工的承包商。1.3甲方代表：指甲方指派的负责监督、协调和管理工作的人员。1.4乙方代表：指乙方指派的负责项目执行、协调和与甲方沟通的人员。第二条合同范围与内容2.1设计范围：包括但不限于工程可行性研究、初步设计、施工图设计等。2.2施工范围：根据设计文件，完成城市道路桥梁建设项目的施工工作，包括土建、安装、装修、调试等。2.3乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，完成设计工作，并保证设计文件的质量。2.4乙方应按照设计文件和相关标准，完成施工工作，并保证施工质量。第三条合同工期3.1设计工期：自合同签订之日起至甲方批准的设计文件之日起算，按照约定的时间节点完成设计工作。3.2施工工期：自设计文件批准之日起至项目竣工交付使用之日起算，按照约定的时间节点完成施工工作。3.3如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期，并以书面形式确认。第四条合同价格与支付4.1合同总价：双方按照约定的价格条款，确定合同总价。4.2支付方式：甲方按照约定的时间节点和比例，向乙方支付合同款项。4.3支付条件：乙方按合同约定完成各阶段工作后，甲方应及时支付相应款项。4.4乙方应提供合法等值的发票或收据，以便甲方进行财务管理。第五条设计与施工要求5.1设计要求：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，完成设计工作，并保证设计文件的质量。5.2施工要求：乙方应按照设计文件和相关标准，完成施工工作，并保证施工质量。5.3乙方应按照约定的标准进行材料选择和施工工艺，确保工程的安全、环保和功能性。5.4乙方应遵守工程所在地的地方规定和标准，确保施工顺利进行。第六条合同的变更与解除6.1合同变更：双方同意按照约定的变更程序，对合同内容进行变更。6.2合同解除：在合同执行过程中，如发生约定解除条件，双方可协商解除合同。6.3变更或解除合同的条件和程序按照约定的条款执行，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。第七条违约责任7.1甲方违约：甲方未按约定支付合同款项，应承担违约责任。7.2乙方违约：乙方未按约定完成设计或施工工作，应承担违约责任。7.3甲方未按约定提供施工场地、资料或其他支持条件，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担相应责任。7.4乙方未按约定质量标准完成施工，导致工程质量问题，乙方应承担修复、赔偿责任。7.5双方在合同履行过程中发生的其他违约行为，应按照约定的违约责任条款处理。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第九条合同的生效、修改与失效9.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的修改必须经双方协商一致，并以书面形式作出。9.3合同失效的条件和程序按照约定的条款执行，包括但不限于合同到期、双方协商一致解除、一方违约等。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密。10.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日起五年。10.3保密信息不包括公共领域的信息或双方自愿公开的信息。第十一条合同的附件11.1合同附件包括合同协议书、设计委托书、施工委托书等。11.2附件与合同具有同等法律效力，双方应按照附件规定履行合同。第十二条法律法规与标准规范12.1双方应遵守中华人民共和国相关法律法规，并按照国家标准和行业规范执行。12.2如合同约定与法律法规或标准规范冲突，应以法律法规或标准规范为准。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。13.2不可抗力包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.3遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十四条其他条款14.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，应通过协商解决。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3双方签字盖章后，合同立即生效，取代所有之前的谈判和书面沟通。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方：指非甲方和乙方之外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府监管部门等。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方根据合同约定或法律授权，对合同的执行进行监督、协调或评估等活动。1.3第三方介入的目的：确保合同的顺利履行，保障甲乙双方的合法权益，提高工程质量、安全和管理水平。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方或乙方可以根据合同履行情况，邀请第三方介入。2.2第三方介入前，甲方或乙方应与第三方签订书面介入协议，明确介入范围、职责、权利和期限等。2.3第三方介入协议应报送甲方和乙方备案，但不影响甲方和乙方之间的合同履行。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方根据合同约定或法律授权，对合同履行进行监督、评估或协调，并作出相应意见和建议。3.2甲方和乙方应尊重第三方的意见和建议，并根据实际情况作出合理调整。3.3第三方不对甲方和乙方之间的合同履行承担任何责任，甲方和乙方不将第三方作为合同履行的主体。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中约定。4.2甲方和乙方按照约定的比例承担第三方介入费用。4.3第三方介入费用包括但不限于第三方人员的报酬、差旅费、住宿费等。第五条第三方介入的期限5.1第三方介入的期限应在介入协议中约定，最长不得超过合同履行期限。5.2第三方介入期限届满后，第三方应向甲方和乙方提交介入报告，并终止介入活动。第六条第三方介入的权利和义务6.1第三方有权根据合同约定或法律授权，对合同履行情况进行调查、检验和评估。6.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密，不得泄露相关信息。6.3第三方应公正、客观、及时地完成介入活动，并对其提供的意见和建议承担责任。第七条第三方介入与甲方、乙方的关系7.1第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系，甲方和乙方仍应按照合同约定履行各自义务。7.2第三方介入期间，甲方和乙方应与第三方保持良好沟通，协调配合第三方的工作。7.3第三方介入结束后，甲方和乙方应根据第三方提交的介入报告，及时调整和完善合同履行。第八条第三方责任限额8.1第三方对甲方和乙方之间的合同履行不承担任何违约、侵权或其他法律责任。8.2甲方和乙方不将第三方作为合同纠纷的被告或共同被告。8.3第三方对甲方和乙方造成的损失，第三方应根据介入协议的约定承担赔偿责任。8.4甲方和乙方对第三方的赔偿责任有限，不超过第三方介入费用的三倍。第九条争议解决9.1双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十条合同的生效、修改与失效10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的修改必须经双方协商一致，并以书面形式作出。10.3合同失效的条件和程序按照约定的条款执行，包括但不限于合同到期、双方协商一致解除、一方违约等。第十一条法律法规与标准规范11.1双方应遵守中华人民共和国相关法律法规，并按照国家标准和行业规范执行。11.2如合同约定与法律法规或标准规范冲突，应以法律法规或标准规范为准。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2不可抗力包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.3遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十三条其他条款13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，应通过协商解决。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.3双方签字盖章后，合同立即生效，取代所有之前的谈判和书面沟通。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书详细要求：合同协议书应包括双方的基本信息、合同标的、合同价格、支付方式、违约责任等内容。说明：合同协议书是双方签订合同的正式文件，明确了合同的基本条款和双方的权利义务。2.附件二：设计委托书详细要求：设计委托书应包括设计范围、设计标准、设计周期、设计费用等内容。说明：设计委托书是甲方委托乙方进行设计的正式文件，明确了设计的要求和期限。3.附件三：施工委托书详细要求：施工委托书应包括施工范围、施工标准、施工周期、施工费用等内容。说明：施工委托书是甲方委托乙方进行施工的正式文件，明确了施工的要求和期限。4.附件四：第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应包括第三方介入的范围、职责、权利和期限等内容。说明：第三方介入协议是甲方和乙方与第三方签订的，明确了第三方的介入范围和期限。5.附件五：设计图纸和施工图纸详细要求：设计图纸和施工图纸应符合相关标准和规范，明确工程的具体设计和要求。说明：设计图纸和施工图纸是工程实施的重要依据，明确了工程的具体设计和施工要求。6.附件六：工程量清单详细要求：工程量清单应包括工程的所有项目和数量，明确工程的具体内容和规模。说明：工程量清单是工程结算和施工的重要依据，明确了工程的具体内容和规模。7.附件七：合同履行报告详细要求：合同履行报告应包括合同履行的情况、工程进度、费用支出等内容。说明：合同履行报告是双方监督合同履行的重要文件，明确了合同的履行情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付合同款项责任认定：甲方应承担违约责任，支付违约金，并继续履行合同。示例说明：如果甲方未能在约定的时间内支付合同款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。2.违约行为：乙方未按约定完成设计或施工工作责任认定：乙方应承担违约责任，支付违约金，并继续履行合同。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成设计或施工工作，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方继续完成工作。3.违约行为：第三方未按约定履行介入职责责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并继续