商场污水处理设施建设合同(2024版)2篇_第1页
商场污水处理设施建设合同(2024版)2篇_第2页
商场污水处理设施建设合同(2024版)2篇_第3页
商场污水处理设施建设合同(2024版)2篇_第4页
商场污水处理设施建设合同(2024版)2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME商场污水处理设施建设合同(2024版)本合同目录一览第一条污水处理设施建设内容1.1设施设计规模1.2处理工艺和技术1.3设施建设地点1.4工程进度安排第二条工程质量标准2.1设施建设质量要求2.2材料和设备质量标准2.3工程验收标准第三条合同价格3.1工程总价3.2价格调整条款3.3支付方式第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误的违约责任第五条施工单位的责任和义务5.1施工单位的施工义务5.2施工单位的安全责任5.3施工单位的质量保证义务第六条业主的责任和义务6.1业主的配合义务6.2业主的付款责任6.3业主的其他义务第七条违约责任7.1施工单位的违约责任7.2业主的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条合同的转让10.1合同转让的条件10.2转让的程序第十一条合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止后的处理第十二条合同的生效12.1合同生效的条件12.2合同生效的时间第十三条保密条款13.1保密信息的定义13.2保密义务13.3保密期限第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同的语言版本14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条污水处理设施建设内容1.1设施设计规模本合同项下的污水处理设施设计规模为每天处理污水立方米,具体设计规模详见附件一。1.2处理工艺和技术施工单位应根据业主提供的污水水质、水量、排放标准等相关资料,采用先进的处理工艺和技术,确保污水处理设施的正常运行和处理效果。具体工艺和技术要求详见附件二。1.3设施建设地点污水处理设施建设地点位于商场内,具体位置详见附件三。1.4工程进度安排施工单位应按照业主提供的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。具体工程进度安排详见附件四。第二条工程质量标准2.1设施建设质量要求(1)结构安全可靠,使用寿命不低于年;(2)系统运行稳定,处理效果达到国家和地方排放标准;(3)设施外观整洁,与环境和谐相融。2.2材料和设备质量标准(1)设备性能稳定,运行可靠;(2)材料耐腐蚀、耐磨损,使用寿命长;(3)设备和材料的安全性能符合国家相关规定。2.3工程验收标准污水处理设施工程验收应按照国家和地方的的相关规定进行,工程验收标准如下:(1)设施建设质量满足本合同约定的要求;(2)设施运行稳定,处理效果达到国家和地方排放标准;(3)设施安全、环保、节能,符合相关法规要求。第三条合同价格3.1工程总价本合同污水处理设施的工程总价为人民币元(大写:元整),具体金额详见附件五。3.2价格调整条款合同履行过程中,如遇国家和地方政策调整、材料价格波动等不可抗力因素影响,双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。3.3支付方式业主应按照合同约定的付款进度向施工单位支付工程款项。支付方式如下:(1)合同签订后,业主向施工单位支付合同总价的一定比例作为预付款;(2)工程进度达到约定的节点后,业主向施工单位支付相应进度款;(3)工程验收合格后,业主向施工单位支付剩余款项。第四条工期4.1开工日期本工程开工日期为合同签订后的个工作日内。4.2竣工日期本工程竣工日期为合同约定的工程进度完成时间。4.3工期延误的违约责任如施工单位原因导致工期延误,应按合同约定向业主支付违约金。具体违约金计算方式详见附件六。第五条施工单位的责任和义务5.1施工单位的施工义务施工单位应按照本合同约定的建设内容、质量标准、工期要求等进行施工,确保污水处理设施的正常运行。5.2施工单位的安全责任施工单位应严格按照国家相关法律法规和安全规定进行施工,确保施工安全和人员安全。如发生安全事故,施工单位应承担相应责任。5.3施工单位的质量保证义务施工单位应对污水处理设施的建设和质量承担永久性责任,如在保修期内出现质量问题,施工单位应负责维修和更换。第六条业主的责任和义务6.1业主的配合义务业主应提供施工所需的场地、水源、电源等条件,并协助施工单位办理相关手续。6.2业主的付款责任业主应按照本合同约定的付款进度向施工单位支付工程款项。6.3业主的其他义务业主应保证施工单位在施工过程中的合法权益,不得无故干预施工单位的正常施工。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点本合同争议的解决地点为合同签订地。第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件合同履行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,作为本合同的附件。变更协议经双方签字盖章后生效。9.2合同解除的条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)双方协商一致解除合同;(3)一方严重违约,导致合同无法履行。第十条合同的转让10.1合同转让的条件未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2转让的程序如需转让本合同,转让方应向对方提出书面转让申请,经对方同意后,双方签订书面转让协议,作为本合同的附件。转让协议经双方签字盖章后生效。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件(1)合同约定的工程竣工,并经验收合格;(2)双方协商一致终止合同;(3)依法解除合同。11.2合同终止后的处理合同终止后,施工单位应按照业主的要求对污水处理设施进行交接,并将相关资料交付业主。双方应按照合同约定处理未结款项和其他事项。第十二条合同的生效12.1合同生效的条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效的时间本合同自签字盖章之日起生效。第十三条保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息,包括技术秘密、商业秘密等。13.2保密义务双方对在合同履行过程中获得的对方保密信息承担保密义务,未经对方同意不得向第三方披露。13.3保密期限本合同项下的保密义务自合同生效之日起生效,至合同终止或解除之日起两年内有效。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的语言版本14.3合同附件本合同附件包括但不局限于附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六等,附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中,参与甲乙双方的部分或全部合同义务,包括但不限于提供技术支持、咨询服务、金融服务等。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲乙双方如需引入第三方参与合同履行,应事先书面通知对方,并经对方同意。2.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、信誉、能力等进行审查,并确保第三方符合合同履行要求。2.3甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任,并将书面协议副本提交给对方。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供相应的服务和支持,确保合同履行顺利进行。3.2第三方应遵守国家相关法律法规,不得损害甲乙双方的合法权益。3.3第三方应对其在合同履行过程中获得的信息保密,未经甲乙双方同意,不得向第三方披露。第四条第三方与甲乙双方的责任划分4.1第三方介入后,甲乙双方与第三方之间的责任划分,应按照书面协议的约定执行。4.2如书面协议中未明确责任划分,且争议发生,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的责任限额,应根据第三方提供的服务类型、性质、风险程度等因素,在书面协议中进行明确。5.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿方式等。(1)第三方应赔偿甲乙双方的直接经济损失;(2)第三方应支付甲乙双方因损失而产生的间接经济损失;(3)第三方应承担甲乙双方为实现赔偿权利而产生的合理费用。第六条第三方介入对合同其他条款的影响6.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行,甲乙双方仍应按照本合同的约定履行各自的义务。6.2第三方介入不影响甲乙双方对对方的权利和义务,甲乙双方仍应按照本合同的约定处理双方之间的争议。第七条第三方退出7.1第三方如需退出合同履行,应提前书面通知甲乙双方。7.2第三方退出后,甲乙双方应按照本合同的约定处理后续事宜。第八条第三方介入的合同变更8.1如第三方介入导致本合同内容变更,甲乙双方应签订书面变更协议,作为本合同的附件。8.2书面变更协议经甲乙双方签字盖章后生效,且应提交给对方。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应对其在合同履行过程中获得的甲乙双方保密信息承担保密义务,未经甲乙双方同意,不得向第三方披露。9.2第三方违反保密义务的,应承担相应的违约责任。第十条第三方介入的法律适用和争议解决10.1本合同及第三方介入相关的书面协议,适用中华人民共和国法律。10.2双方在履行本合同及书面协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的效力11.1本合同及第三方介入相关的书面协议,自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2本合同及书面协议的终止,不影响甲乙双方和第三方之间就第三方介入所产生纠纷的解决。第十二条附件本合同及第三方介入相关的书面协议、附件,为本合同的组成部分,具有同等法律效力。第十三条合同的转让和终止13.1本合同及第三方介入相关的书面协议,不得转让给第三方。13.2本合同及书面协议终止后,第三方对甲乙双方的责任仍应继续履行,直至履行完毕为止。第十四条其他本合同及第三方介入相关的书面协议未涉及的事宜,甲乙双方应友好协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:污水处理设施设计方案本附件详细说明了污水处理设施的设计规模、处理工艺和技术等。附件二:材料和设备清单本附件列出了合同约定的材料和设备名称、型号、规格、数量等信息。附件三:施工进度计划本附件详细说明了本合同项下污水处理设施的施工进度计划。附件四:工程质量标准和要求本附件详细列出了污水处理设施建设质量的标准和要求。附件五:合同价格明细表本附件详细列出了合同价格的构成,包括工程总价、预付款、进度款、尾款等信息。附件六:付款进度和方式本附件详细说明了付款的进度和方式,包括预付款、进度款、尾款的支付时间和比例。附件七:施工单位的责任和义务本附件详细列出了施工单位在合同履行过程中的责任和义务。附件八:业主的责任和义务本附件详细列出了业主在合同履行过程中的责任和义务。附件九:违约责任本附件详细说明了双方在违约时的责任认定和违约金计算方式。附件十:争议解决本附件详细说明了争议解决的途径和地点。附件十一:合同的转让和终止本附件详细说明了合同转让和终止的条件和程序。附件十二:第三方介入协议本附件详细说明了第三方介入的条件、程序、责任和义务等。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位未按照约定的设计规模、处理工艺和技术进行施工。示例说明:如果施工单位未按照设计方案进行施工,导致污水处理设施无法达到约定的处理效果,则构成违约。2.施工单位未按照约定的进度计划完成工程。示例说明:如果施工单位因自身原因导致工程进度严重延误,则构成违约。3.施工单位提供的材料和设备不符合约定的质量标准。示例说明:如果施工单位提供的设备存在质量问题,导致污水处理设施无法正常运行,则构成违约。4.业主未按照约定的付款进度向施工单位支付工程款项。示例说明:如果业主未按照约定的时间向施工单位支付进度款,则构成违约。5.业主未按照约定提供施工所需的场地、水源、电源等条件。示例说明:如果业主未能提供施工所需的场地,导致施工无法正常进行,则构成违约。责任认定标准:1.违约责任的具体认定和计算,应根据合同约定的违约金计算方式进行。2.违约行为导致的损失,包括直接经济损失和间接经济损失,应由违约方承担。3.违约方应承担因履行违约责任而产生的合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费等。4.违约方的违约行为导致合同无法履行,对方有权解除合同,并要求违约方支付违约金。全文完。商场污水处理设施建设合同(2024版)1本合同目录一览1.污水处理设施建设内容1.1污水处理设施的类型与规模1.2污水处理设施的建设地点1.3污水处理设施的建设标准与要求2.合同双方2.1甲方名称与资质2.2乙方名称与资质3.合同价格3.1污水处理设施建设的总投资3.2价格构成及支付方式4.建设工期4.1污水处理设施建设的总工期4.2各阶段工期节点5.技术支持与服务5.1乙方提供的技术支持与服务内容5.2技术培训与指导6.质量保证6.1乙方对污水处理设施的质量承诺6.2质量验收标准与程序7.环境保护与安全7.1乙方应遵守的环境保护法规7.2乙方应采取的安全措施8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与责任9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决的方式与程序10.2争议解决的时效11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除的条件与程序12.保密条款12.1保密信息的范围与内容12.2保密信息的保密期限与义务13.合同的转让13.1合同转让的条件与程序14.其他条款14.1合同的附加条款14.2合同的修订历史记录第一部分:合同如下:第一条污水处理设施建设内容1.1污水处理设施的类型与规模本合同项下的污水处理设施包括但不限于:污水处理站、生化处理设备、清水池、泵站等。设施的处理规模应满足甲方商场日常污水排放需求,并符合当地环境保护部门的规定。1.2污水处理设施的建设地点污水处理设施的建设地点位于甲方商场红线范围内,具体位置由甲方指定,乙方应根据甲方指定位置进行设施建设。1.3污水处理设施的建设标准与要求污水处理设施的建设应符合《城市污水处理设施工程设计规范》(GB503182017)及《城市排水工程规划规范》(GB503152017)等相关国家和行业标准,并满足当地环保部门的相关要求。第二条合同双方2.1甲方名称与资质甲方全称为:×××商场,统一社会信用代码:×××,地址:×××,联系电话:×××,乙方在此合同项下确认甲方具备签订本合同及履行合同的合法资格和能力。2.2乙方名称与资质乙方全称为:×××环保科技有限公司,统一社会信用代码:×××,地址:×××,联系电话:×××,乙方在此合同项下确认具备签订本合同及履行合同的合法资格和能力。第三条合同价格3.1污水处理设施建设的总投资污水处理设施建设的总投资为人民币【】元整(大写:【】元整),具体金额根据工程实际发生情况,按照约定的单价和数量进行计算。3.2价格构成及支付方式价格构成包括:工程设计费、设备购置费、施工费、调试费、培训费等。支付方式分为三次,具体如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程设计费的30%;(2)工程设备到货并验收合格后,甲方支付乙方设备购置费的60%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方施工费、调试费和培训费的90%。第四条建设工期4.1污水处理设施建设的总工期污水处理设施建设的总工期为【】个月,自乙方收到甲方开工通知之日起计算。4.2各阶段工期节点各阶段工期节点如下:(1)工程设计阶段:自合同签订之日起【】个月内完成;(2)设备采购阶段:自工程设计阶段完成后【】个月内完成;(3)施工安装阶段:自设备采购阶段完成后【】个月内完成;(4)调试培训阶段:自施工安装阶段完成后【】个月内完成。第五条技术支持与服务5.1乙方提供的技术支持与服务内容乙方应向甲方提供污水处理设施的全套技术支持与服务,包括:工程设计、设备选型、施工安装、调试培训等。5.2技术培训与指导乙方应在污水处理设施竣工验收合格后【】个月内,对甲方指定的操作人员进行免费技术培训和指导,确保甲方操作人员能够熟练掌握设施的操作和维护方法。第六条质量保证6.1乙方对污水处理设施的质量承诺乙方承诺所提供的污水处理设施设备质量合格,并保证工程质量符合合同约定的标准。6.2质量验收标准与程序污水处理设施的质量验收应依照国家和行业的相关标准进行,验收不合格的工程,乙方应负责整改直至达到验收标准。质量验收程序如下:(1)工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关验收资料;(2)甲方应组织相关单位对工程进行验收;(3)验收合格的,双方签署验收报告;验收不合格的,乙方应在甲方指定的期限内整改完毕,并重新申请验收。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序任何一方如需要变更合同的内容,应以书面形式通知对方,经对方同意后,方可进行变更。变更内容应视为合同的组成部分。8.2合同解除的条件与责任在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。解除合同后,乙方应按照合同约定承担相应责任。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方如未按合同约定支付价款、提供场地等,应承担乙方因此所遭受的损失。9.2乙方违约责任乙方如未按合同约定完成工程、提供服务、保证质量等,应承担甲方因此所遭受的损失。第十条争议解决10.1争议解决的方式与程序双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决的时效双方在合同履行过程中发生的争议,应在争议发生之日起【】日内提出,否则视为默认。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效的条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止的条件合同履行完毕,双方签署验收报告,并支付完毕所有款项后,本合同终止。11.3合同解除的条件与程序合同解除应由双方协商一致,并签订解除协议,经签字盖章后生效。第十二条保密条款12.1保密信息的范围与内容保密信息是指合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密以及其他双方约定需要保密的信息。12.2保密信息的保密期限与义务双方对保密信息负有永久保密的义务,除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况外,不得向任何第三方泄露。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件与程序未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条其他条款14.1合同的附加条款本合同未尽事宜,双方可签订附加条款,作为本合同的补充。14.2合同的修订历史记录本合同自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止有效,在此之前的相关修订历史记录如下:【】。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1第三方介入的情形本合同项下的第三方介入包括但不限于:监理机构、检测机构、质保机构等。第三方介入应由甲方或乙方书面邀请,并经双方协商一致后确定。1.2第三方介入的程序(1)甲方或乙方书面提议第三方介入;(2)双方协商确定第三方的介入角色和职责;(3)双方与第三方签订相应的介入协议;(4)第三方根据协议进行介入。第二条第三方的主要职责与权益2.1第三方的主要职责(1)对污水处理设施的建设、安装、调试等过程进行监督;(2)对工程质量、进度、投资控制等进行评估和报告;(3)对甲乙双方的争议进行调解;(4)按照协议约定提供专业意见和建议。2.2第三方的权益(1)获得约定的报酬和费用;(2)对污水处理设施的建设、安装、调试等过程进行独立判断和提出建议;(3)获得合同约定的其他权益。第三条第三方介入对甲乙双方的影响3.1甲方的影响甲方应按照介入协议的约定,履行对第三方的义务,包括但不限于支付第三方报酬、提供必要的协助等。3.2乙方的影响乙方应按照介入协议的约定,履行对第三方的义务,包括但不限于接受第三方的监督、评估、调解等。第四条第三方责任限额4.1第三方责任的限制第三方在其职责范围内,应对其提供的监督、评估、调解等服务负责。但第三方对因其故意或过失导致的其他损失不负责任。4.2第三方责任的限额第三方对因其履行介入协议所产生的责任,其责任限额应根据介入协议的约定确定。如协议未作约定,由甲乙双方协商确定。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系界定第三方介入污水处理设施建设合同,并不改变甲乙双方之间的权利义务关系。第三方仅提供监督、评估、调解等服务,不参与甲乙双方的合同履行。5.2第三方与甲乙双方的沟通协作第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入应在合同约定的工程竣工验收合格后终止。如因特殊情况需要延长介入期限的,应由甲乙双方协商确定。6.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时,应由甲乙双方与第三方共同签署终止协议,明确终止日期和相关责任。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议解决方式如甲乙双方在第三方介入过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入后的争议解决时效甲乙双方在第三方介入过程中发生的争议,应在争议发生之日起【】日内提出,否则视为默认。第八条第三方介入后的合同修改与补充8.1第三方介入后的合同修改本合同在第三方介入后的修改,应由甲乙双方协商一致,并签订书面修改协议。8.2第三方介入后的合同补充本合同在第三方介入后的补充,应由甲乙双方协商一致,并签订书面补充协议。第九条第三方介入后的合同转让9.1第三方介入后的合同转让条件未经第三方同意,甲乙双方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。9.2第三方介入后的合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论