二零二四年度分包合同：大型数据中心建设分包协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度分包合同：大型数据中心建设分包协议本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1发包方名称与地址1.2承包方名称与地址1.3工程名称与地点第二条工程范围与内容2.1承包方分包工程范围2.2分包工程的具体内容2.3分包工程的施工标准和要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与支付时间表3.3价款调整的条件与方法第四条工程进度与交付4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告与验收第五条质量保证与验收5.1工程质量标准5.2质量检验与验收程序5.3质量问题的处理第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求与合规第七条违约责任与赔偿7.1违约行为的界定7.2违约责任的具体承担方式7.3赔偿金额的计算方法第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理8.3不可抗力导致的合同变更或解除第九条争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁地点与仲裁机构9.3仲裁结果的执行与强制力第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3合同变更与解除的法律后果第十一条信息的保密11.1保密信息的界定11.2保密义务的履行11.3违反保密义务的后果第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让通知的要求12.3转让后的合同主体权益第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的方式与地点13.3法律适用与争议解决的优先级第十四条其他条款14.1合同的完整性与独立性14.2合同附件的说明14.3合同的生效条件与时间第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1发包方名称与地址发包方为：X公司，地址为：市区路号。1.2承包方名称与地址承包方为：X公司，地址为：市区路号。1.3工程名称与地点工程名称为：大型数据中心建设分包工程，地点为：市区路号。第二条工程范围与内容2.1承包方分包工程范围承包方负责分包的工程范围包括：数据中心基础设施的建设、设备安装、调试及验收等。2.2分包工程的具体内容具体内容包括：土建工程、数据中心机房建设、UPS不间断电源系统、空调系统、网络系统、安全防护系统等。2.3分包工程的施工标准和要求承包方应按照发包方提供的施工图纸、技术规范和要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为人民币万元整（大写：人民币捌佰万元整），币种为人民币。3.2支付方式与支付时间表支付方式为银行转账，支付时间表如下：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下支付。3.3价款调整的条件与方法价款调整的条件和方法如下：（1）工程变更导致合同总价增减时，双方协商确定调整后的价格；（2）因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方协商确定延期期间的价款调整。第四条工程进度与交付4.1工程开工日期工程开工日期为：2024年X月X日。4.2工程竣工日期工程竣工日期为：2024年X月X日。4.3工程进度报告与验收承包方应按照约定的时间节点向发包方报告工程进度，发包方对工程进行验收。工程验收合格后，视为交付。第五条质量保证与验收5.1工程质量标准工程质量标准按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。5.2质量检验与验收程序质量检验与验收程序如下：（1）承包方在工程完成后，组织自检；（2）自检合格后，通知发包方进行验收；（3）发包方组织验收，验收不合格的，承包方应在规定时间内整改；（4）验收合格后，双方签署验收报告。5.3质量问题的处理（1）确认质量问题后，立即通知承包方；（2）承包方应在规定时间内进行整改；（3）整改合格后，双方签署质量确认书；（4）如整改不合格，发包方有权要求承包方赔偿损失。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任承包方应严格按照国家安全生产法律法规的要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工现场的安全。6.2安全防护措施承包方应制定并落实安全防护措施，防止安全事故的发生。6.3环保要求与合规承包方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，确保工程环保合规。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。8.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件时，双方应立即通过电话或电子邮件等方式通知对方，并在不可抗力事件结束后15日内提供相关证明文件。8.3不可抗力导致的合同变更或解除因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商变更或解除合同。双方应根据不可抗力对合同履行造成的影响，合理分担由此增加的费用和损失。第九条争议解决9.1争议解决的方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与仲裁机构仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。9.3仲裁结果的执行与强制力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应按照仲裁裁决执行，不得再就同一争议向法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并书面确认。10.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并书面确认。10.3合同变更与解除的法律后果合同变更或解除后，双方应按照变更或解除的内容履行相关义务，并承担相应的法律责任。第十一条信息的保密11.1保密信息的界定保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生或获取的，未公开的、具有商业价值的信息。11.2保密义务的履行双方应对保密信息保密，不得向第三方泄露。11.3违反保密义务的后果如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件合同转让需得到对方的书面同意。12.2转让通知的要求转让方应书面通知对方，并提供转让合同的副本。12.3转让后的合同主体权益转让后的合同主体应继续履行合同义务，并承担相应的权利和责任。第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式与地点争议解决方式为仲裁，仲裁地点为市。13.3法律适用与争议解决的优先级如本合同与其他合同有冲突，应以本合同为准。第十四条其他条款14.1合同的完整性与独立性本合同及其附件构成双方完整的协议，取代所有之前的口头或书面协议。14.2合同附件的说明合同附件包括：工程图纸、技术规范、施工计划等。14.3合同的生效条件与时间合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或实体。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、验收方、融资方、政府部门等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件第三方介入需经甲乙双方协商一致，并书面确认。2.2第三方介入的程序（1）甲乙双方就第三方介入达成一致后，应及时通知第三方；（2）第三方收到通知后，应按照甲乙双方的要求，提供相关资料；（3）甲乙双方与第三方协商确定介入的具体事宜；（4）甲乙双方与第三方签订相关协议，明确双方的权利和义务。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入导致合同变更的条件第三方介入若导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致，并书面确认。3.2合同变更的内容合同变更内容应包括但不仅限于第三方介入的费用、时间、工作范围等。3.3合同变更的程序甲乙双方应就合同变更事项与第三方进行协商，并签订补充协议。第四条第三方介入后的合同履行4.1第三方介入对合同履行进度的影响第三方介入如影响合同履行进度，甲乙双方应与第三方协商，合理调整合同履行时间。4.2第三方介入对合同履行质量的影响第三方介入如影响合同履行质量，甲乙双方应与第三方协商，确保合同履行质量。4.3第三方介入后的合同验收验收方应为第三方，甲乙双方应与第三方协商确定验收标准和方法。第五条第三方责任限额5.1第三方责任的限定第三方就其提供的服务或商品对甲乙双方承担有限责任，责任限额为第三方收费的%。5.2第三方责任的免除第三方如能证明其不存在过失或疏忽，则不承担责任。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额可根据甲乙双方与第三方的协商，进行相应的调整。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方仍应履行合同约定的义务。6.2第三方与中介方等其他第三方的关系如第三方为中介方或其他第三方，甲乙双方应与第三方明确各自的权利和义务。6.3第三方与政府等部门的关系如第三方为政府部门等，甲乙双方应遵守相关法律法规，与第三方协商一致，确保合同的合法性。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决的方式如第三方介入引发争议，甲乙双方应与第三方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点与仲裁机构仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。7.3仲裁结果的执行与强制力仲裁裁决是终局的，对甲乙双方及第三方均有约束力。甲乙双方及第三方应按照仲裁裁决执行，不得再就同一争议向法院提起诉讼。第八条第三方介入后的其他条款8.1合同的完整性与独立性本合同及其附件构成甲乙双方完整的协议，取代所有之前的口头或书面协议。8.2合同附件的说明合同附件包括：第三方提供的资料、协议等。8.3合同的生效条件与时间合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，第三方介入的协议亦具有同等效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述：本附件包含工程的整体布局、细节设计、设备安装图等，用于指导施工过程。附件2：技术规范详细描述：本附件详细列出工程所涉及的各项技术标准和要求，包括材料选择、设备配置、施工工艺等。附件3：施工计划详细描述：本附件详细制定工程施工的时间表，包括各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。附件4：第三方服务协议详细描述：本附件与第三方签订的服务协议，明确第三方的服务内容、责任范围、收费标准等。附件5：第三方资质证明详细描述：本附件包含第三方的企业资质证明、专业技术人员资格证书等，以证明其具备相应的能力和资格。附件6：验收标准及程序详细描述：本附件详细列出工程验收的标准和程序，包括验收人员的资质要求、验收过程的步骤等。附件7：安全生产措施详细描述：本附件详细描述工程施工过程中的安全生产措施，包括人员安全、设备安全、防火防爆等。附件8：环保措施及合规证明详细描述：本附件详细列出工程施工过程中的环保措施，以及相关的环保合规证明文件。附件9：融资协议详细描述：如工程涉及融资，本附件详细列出融资方的协议条款，包括融资额度、利率、还款计划等。附件10：政府部门批文详细描述：本附件包含工程施工所需的政府部门批文和许可，包括但不限于建设许可证、环境影响评价报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行义务，包括但不限于工程进度延误、质量不符合标准等。示例说明：如果甲乙双方未能在约定的时间内完成工程，则构成违约行为，应根据合同约定承担相应的违约责任。2.第三方未按合同约定提供服务或商品，包括但不限于服务不到位、商品质量不合格等。示例说明：如果第三方未能按照约定的标准提供服务，导致工程进度延误或质量问题，则构成违约行为，应承担相应的违约责任。3.甲乙双方或第三方违反合同中的保密义务，泄露保密信息。示例说明：如果甲乙双方或第三方未经许可，向第三方泄露合同中的保密信息，则构成违约行为，应根据合同约定承担违约责任。4.甲乙双方或第三方未按照合同约定履行合同义务，导致合同无法履行或目的不能实现。示例说明：如果甲乙双方或第三方未能按照合同约定履行合同义务，导致合同无法履行或目的不能实现，则构成违约行为，应根据合同约定承担违约责任。全文完。二零二四年度分包合同：大型数据中心建设分包协议1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3分包商资质要求2.合同范围及工作内容2.1工作范围2.2分包工作内容2.3分包商责任与义务3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间3.3价格调整机制4.工期与进度4.1工期要求4.2进度计划与报告4.3工期延误与赔偿5.质量与标准5.1质量要求5.2质量控制与验收5.3质量问题处理6.保密与知识产权6.1保密义务6.2知识产权归属与保护7.责任与赔偿7.1分包商责任7.2甲方责任7.3赔偿方式与限额8.合同的变更与终止8.1合同变更条件8.2合同终止条件8.3合同终止后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼管辖法院10.合同的生效、履行与解除10.1合同生效条件10.2合同履行地点与方式10.3合同解除条件与后果11.合同的监督与协调11.1甲方监督与协调职责11.2分包商配合与沟通义务12.法律法规与强制性标准12.1遵守法律法规12.2强制性标准应用12.3合规性检查与整改13.合同的转让与分包13.1合同转让条件13.2分包商选择与认可14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释与适用法律14.3附件与补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3分包商资质要求乙方应具备国家规定的相关资质，并具备完成本项目所需的资金、技术、人员等资源。第二条合同范围及工作内容2.1工作范围乙方按照甲方的要求，完成项目范围内的设计、采购、施工、调试、验收等工作；2.2分包工作内容乙方负责项目的设计和施工，包括但不限于土建、装修、电气、网络、制冷等工程；2.3分包商责任与义务乙方应按照合同约定和甲方的要求，保证项目进度、质量和安全，完成相关工作。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总金额为[合同金额]，币种为[币种]，大写为[大写金额]；3.2支付方式与时间甲方应按照乙方完成的工程进度和质量，分阶段支付合同款项；3.3价格调整机制合同价格不因任何因素进行调整。第四条工期与进度4.1工期要求乙方应在[工期]内完成本项目；4.2进度计划与报告乙方应制定详细的工程进度计划，并每月向甲方报告工程进度；4.3工期延误与赔偿乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家标准和行业规范，保证项目的质量；5.2质量控制与验收甲方有权对项目进行质量控制和验收，如发现质量问题，乙方应立即整改；5.3质量问题处理如因乙方原因导致项目质量问题，乙方应承担修复费用并支付违约金。第六条保密与知识产权6.1保密义务乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和知识产权予以保密；6.2知识产权归属与保护项目中的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯甲方的知识产权。第七条责任与赔偿7.1分包商责任乙方应承担因自身原因导致的项目质量、进度和安全问题；7.2甲方责任甲方应承担因自身原因导致的项目质量、进度和安全问题；7.3赔偿方式与限额双方因违约造成的损失，应按照合同约定承担赔偿责任，赔偿限额为合同金额的[赔偿限额比例]。第八条合同的变更与终止8.1合同变更条件任何合同的变更，需经双方协商一致，并以书面形式作出；8.2合同终止条件在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权终止合同；8.3合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成项目的交接工作。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可采用仲裁或诉讼方式解决；9.2仲裁地点与机构如选择仲裁，仲裁地点为[仲裁地点]，仲裁机构为[仲裁机构]；9.3诉讼管辖法院如选择诉讼，诉讼管辖法院为[诉讼管辖法院]。第十条合同的生效、履行与解除10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效；10.2合同履行地点与方式合同履行地点为[履行地点]，履行方式为[履行方式]；10.3合同解除条件与后果合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第十一条合同的监督与协调11.1甲方监督与协调职责甲方应负责对乙方履行合同情况的监督与协调；11.2分包商配合与沟通义务第十二条法律法规与强制性标准12.1遵守法律法规双方应遵守与项目有关的法律法规，并严格按照法律法规的要求执行；12.2强制性标准应用双方应遵循强制性标准进行项目实施；12.3合规性检查与整改如发现不符合法律法规和强制性标准的情况，双方应立即整改。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方；13.2分包商选择与认可乙方如需分包，应选择具备相应资质的分包商，并经甲方认可。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任；14.2合同的解释与适用法律本合同的解释权归[解释权归属方]；适用法律为[适用法律]；14.3附件与补充协议本合同附件和补充协议均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本项目实施有关联的其他主体，包括但不限于咨询机构、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构、监理机构等；1.2第三方介入，是指第三方在项目实施过程中，根据本合同约定或甲乙双方协商，参与项目并承担相应的工作和责任；1.3第三方责任限额，指第三方对项目承担的责任限定在一定范围内，超出该范围的责任，由第三方自行承担。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方和乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方主体、介入内容和期限等；2.2甲方和乙方应共同协商确定第三方的介入方式、工作范围和责任，并在本合同中予以明确；2.3甲方和乙方应共同对第三方进行评估，确保其具备相应的资质、能力和信誉，并能满足项目需求。第三条第三方的工作要求3.1第三方应按照甲乙双方的要求，完成介入范围内的工作，并保证工作质量、进度和安全；3.2第三方应接受甲乙双方的监督和管理，配合甲乙双方的协调工作；3.3第三方在项目实施过程中，如发现不符合法律法规、强制性标准或合同要求的情况，应立即报告甲乙双方。第四条第三方责任与赔偿4.1第三方应承担因自身原因导致的项目质量、进度和安全问题；4.2第三方如因违约造成甲乙双方的损失，应按照本合同约定承担赔偿责任；4.3第三方责任限额，按照本合同约定的范围和金额进行限制，超出部分由第三方自行承担。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律关系，第三方对甲方、乙方的任何承诺和保证，不视为对其他方的承诺和保证；5.2甲方和乙方均不承担第三方因履行本合同而产生的任何费用和责任；5.3第三方与甲方、乙方之间的沟通和协商，不影响甲乙双方之间的合同关系和权利义务。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出；6.2第三方介入的终止，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出；6.3第三方介入变更或终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，完成项目的交接工作。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议，应通过甲乙双方的协商解决；协商不成的，可采用仲裁或诉讼方式解决；7.2第三方介入的仲裁地点和机构，按照本合同约定的仲裁地点和机构进行；7.3第三方介入的诉讼管辖法院，按照本合同约定的诉讼管辖法院进行。第八条第三方介入的生效、履行与解除8.1第三方介入的生效，需经甲乙双方签字盖章，并作为本合同的附件；8.2第三方介入的履行，按照本合同的约定进行；8.3第三方介入的解除，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。第九条第三方介入的监督与协调9.1甲方和乙方应对第三方的履行情况进行监督与协调；9.2甲方和乙方应保持与第三方的良好沟通，确保项目顺利进行。第十条法律法规与强制性标准的遵守10.1第三方应遵守与项目有关的法律法规，并严格按照法律法规的要求执行；10.2第三方应遵循强制性标准进行项目实施；10.3甲方和乙方应监督第三方遵守法律法规和强制性标准，确保项目合规。第十一条合同的转让与分包11.1第三方如需分包，应选择具备相应资质的分包商，并经甲乙双方认可；11.2第三方分包的范围和责任，应在第三方介入的书面文件中明确。第十二条附件与补充协议本合同的附件和补充协议，均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。本部分是对原合同的补充和修正，旨在明确第三方介入的程序、责任和权益，以及第三方与其他各方的关系。第三方介入后的修正，应由甲乙双方共同协商确定，并以书面形式作出。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：项目设计方案附件三：项目施工图纸附件四：材料采购清单附件五：施工进度计划附件六：质量标准与验收规范附件七：保密协议附件八：知识产权声明附件九：分包商评估报告附件十：第三方介入协议附件十一：保险证明文件附件十二：合同履行过程中的相关补充协议附件一：合同主体资质证明本附件应包括甲方和乙方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关证明文件，以证明双方具备合同主体资格。附件二：项目设计方案本附件应详细描述项目的设计要求、设计图纸、设计参数等技术内容，以便乙方根据设计方案进行施工。附件三：项目施工图纸本附件应包括项目的施工图纸、施工工艺、施工要求等详细信息，以便乙方根据施工图纸进行施工。附件四：材料采购清单本附件应列明项目所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等信息，以便乙方进行材料采购。附件五：施工进度计划本附件应包括项目的施工进度计划、关键节点、工期安排等，以便乙方进行施工安排。附件六：质量标准与验收规范本附件应详细描述项目的质量标准、验收规范、验收流程等，以便乙方进行施工质量控制。附件七：保密协议本附件应明确双方在合同履行过程中所获得的商业秘密和知识产权的保密义务，以及违反保密义务的责任。附件八：知识产权声明本附件应明确项目的知识产权归属，以及乙方在合同履行过程中对甲方知识产权的尊重和保护。附件九：分包商评估报告本附件应包括对乙方分包商的评估报告，包括分包商的资质、能力、信誉等方面的评估结果。附件十：第三方介入协议本附件应明确第三方的介入范围、工作内容、责任与义务等，以便乙方和第三方进行合作。附件十一：保险证明文件本附件应包括乙方为项目购买的保险证明文件，以证明乙方已按照合同约定购买了相应的保险。附件十二：合同履行过程中的相关补充协议本附件应包括在合同履行过程中，甲乙双方就项目实施过程中产生的其他事宜所签订的补充协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付合同款项；2.乙方未按约定完成项目工作；3.乙方使用不符合质量标准的材料；4.乙方未按约定时间提交项目进度报告；5.乙方未按约定保护甲方的商业秘密和知识产权；6.第三方未按约定完成介入工作；7.第三方未按约定保护甲方的商业秘密和知识产权；违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定；2.如合同中没有约定，根据法律规定进行认定；3.如法律没有规定，根据公平原则进行认定；简要示例说明：如乙方未按约定完成项目工作，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金，或者解除合同并追究乙方的其他法律责任。全文完。二零二四年度分包合同：大型数据中心建设分包协议2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3数据中心定义第二条合同范围及工作内容2.1工作范围2.2分包工作内容2.3分包工作量第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条合同履行期限4.1项目启动时间4.2项目完成时间4.3工期延误及延长第五条质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准第六条技术支持和培训6.1技术支持6.2培训内容6.3培训时间第七条保密条款7.1保密信息7.2保密期限7.3保密泄露后果第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁结果第十条合同的变更和终止10.1合同变更10.2合同终止10.3合同终止后的义务第十一条一般条款11.1合同的解释11.2法律的适用11.3合同的完整性第十二条附加条款12.1附加条款的定义12.2附加条款的修改12.3附加条款的生效第十三条签署和生效13.1签署日期13.2合同生效日期13.3合同有效期第十四条其他条款14.1通知和送达14.2合同修订14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义：甲方，即X公司，是一家依法成立并有效存在的企业，拥有合法的营业执照和经营范围，甲方作为数据中心的建设方，负责提供建设数据中心所需的资金、场地和其他必要的资源。1.2分包方定义：乙方，即X公司，是一家具有独立法人资格的专业公司，具备建设数据中心分包工程的资质和能力，乙方作为分包方，负责按照甲方的要求完成数据中心的建设分包工作。1.3数据中心定义：数据中心是指甲方所建设的大规模计算机信息处理中心，用于数据的存储、处理和分析，包括但不限于服务器、存储设备、网络设备等硬件设施和软件系统的建设和部署。第二条合同范围及工作内容2.1工作范围：乙方根据甲方的要求，负责完成数据中心建设分包工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。2.2分包工作内容：乙方应按照甲方的要求，完成数据中心机房的建设、服务器和存储设备的安装调试、网络系统的部署等工作。2.3分包工作量：乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间和质量标准完成分包工作，具体的工作量包括但不限于机柜的安装、设备的接线、系统的配置等。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格：双方确认，乙方完成分包工作的合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整），该价格包括但不限于乙方的人工费、材料费、设备费、交通费、管理费等。3.2支付方式：甲方按照双方约定的进度和条件，通过银行转账的方式向乙方支付合同价款。3.3支付时间表：双方约定，甲方在合同签订后的【】日内支付乙方合同价款的【】%，在乙方完成分包工作的【】日内支付乙方合同价款的【】%，剩余的【】%作为质量保证金，在乙方完成分包工作并经甲方验收合格后的【】日内支付。第四条合同履行期限4.1项目启动时间：双方约定，本合同项下的分包工程于【】年【】月【】日启动。4.2项目完成时间：乙方应按照约定的工作范围和工作量，保证分包工程于【】年【】月【】日前完成。4.3工期延误及延长：如果乙方由于自身原因导致分包工程不能按照约定的时间完成，乙方应承担相应的违约责任。如果由于甲方原因导致分包工程延误，双方应协商延长合同履行期限。第五条质量标准及验收5.1质量标准：乙方应按照甲方的要求和国家标准，保证分包工程的质量，确保分包工程的安全、稳定、高效运行。5.2验收程序：分包工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和验收报告，甲方应按照约定的程序和标准对分包工程进行验收。5.3验收标准：甲方按照约定的验收标准对分包工程进行验收，如果分包工程不符合约定的质量标准，乙方应负责修复或重新建设，并承担相应的违约责任。第六条技术支持和培训6.1技术支持：乙方应在分包工程完成后，提供【】个月的技术支持服务，确保甲方的正常使用。6.2培训内容：乙方应根据甲方的要求，提供操作培训、维护培训等，确保甲方的人员能够熟练使用和维护分包工程。6.3培训时间：双方约定，培训时间应在分包工程完成后【】日内完成。第八条违约责任8.1违约行为：任何一方违反合同的约定，均视为违约。8.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。8.3违约赔偿：违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失及间接经济损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：双方约定，仲裁地点为【】。9.3仲裁结果：仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。第十条合同的变更和终止10.1合同变更：合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更合同的内容。10.2合同终止：合同履行完毕或者双方协商一致终止合同的，合同即告终止。10.3合同终止后的义务：合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成与分包工程相关的善后工作，包括但不限于设备移除、场地清理等。第十一条一般条款11.1合同的解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；本合同条款的解释，应符合国家法律法规的规定。11.2法律的适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.3合同的完整性：本合同及其附件是双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面的谈判和协议。第十二条附加条款12.1附加条款的定义：本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12.2附加条款的修改：任何对附件的修改，都需要双方的书面同意，并注明修改日期。12.3附加条款的生效：附加条款自双方签字盖章之日起生效。第十三条签署和生效13.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起成立。13.2合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同有效期：本合同有效期为【】年，自合同生效之日起计算。第十四条其他条款14.1通知和送达：任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的地址。14.2合同修订：本合同的任何修订和补充，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。14.3合同解除：除合同约定的解除条件外，任何一方均不得单方面解除合同。如合同解除，双方应按照合同约定处理后续事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、技术支持方等。1.2第三方介入范围：第三方介入包括但不限于合同的履行、监督、技术支持、争议解决等环节。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序：当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前【】天向对方通知，并说明介入的第三方及介入的事项。2.2第三方介入条件：第三方介入的条件包括但不限于：a)甲乙方无法独立解决的事项；b)需要第三方专业意见或技术支持的事项；c)法律、法规或政策要求第三方介入的事项。第三条第三方的作用和责任3.1第三方作用：第三方根据甲乙方的约定，提供专业服务或意见，协助甲乙方完成合同的履行。3.2第三方责任：第三方应按照甲乙方的要求，提供专业、公正、及时的服务，并对其提供的服务承担责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应独立于甲方，提供客观、公正的服务。4.2第三方与乙方关系：第三方应独立于乙方，提供客观、公正的服务。第五条第三方介入的费用5.1第三方费用：第三方介入所需的费用，按照双方约定，由甲方、乙方或双方共同承担。5.2费用支付：甲乙方可根据第三方提供的服务进度，向第三方支付相应的费用。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方对其提供的服务承担有限责任，责任限额为【】元整（大写：【】元整）。6.2责任限额的确定：双方根据第三方的服务内容、专业性质等，协商确定责任限额。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止：当第三方完成介入的事项，或甲乙方协商一致终止第三方介入时，第三方介入终止。7.2终止后的义务：第三方应按照甲乙方的要求，完成与介入事项相关的善后工作。第八条第三方违约处理8.1第三方违约：第三方未按照甲乙方的要求提供服务，或提供的服务不符合约定，视为违约。8.2违约处理：甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。第九条第三方与合同其他方的关系9.1第三方与合同其他方的关系：第三方与合同其他方不存在任何隶属、协作或其他利益关系。9.2独立性保证：第三方保证其提供服务的独立性，不受其他方的干扰。第十条第三方信息的保密10.1保密信息：第三方在提供服务过程中获得的甲乙方相关信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密等，均属于保密信息。10.2保密期限：第三方应承担保密义务，直至甲乙方明确解除保密义务。10.3保密