全新水利枢纽工程建设承包合同（2024版）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME全新水利枢纽工程建设承包合同（2024版）本合同目录一览1.承包商的义务和责任1.1工程设计1.2工程施工1.3工程材料和设备供应1.4工程质量控制1.5工程进度管理1.6工程安全监督1.7工程验收和交付2.客户的义务和责任2.1提供工程场地和基础资料2.2办理相关审批手续2.3支付工程款项2.4提供施工和生活保障2.5协助工程验收和交付3.合同价格和支付方式3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4工程进度款3.5竣工结算3.6支付方式4.工程进度和交付4.1工程进度计划4.2工程延期条款4.3工程提前交付条款4.4工程交付条件5.工程质量和保修5.1工程质量标准5.2质量控制和检测5.3质量问题处理5.4保修期限和保修责任6.安全和环境保护6.1安全生产管理6.2安全事故处理6.3环境保护措施7.合同变更和解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除后果处理8.违约责任8.1承包商违约责任8.2客户违约责任8.3违约赔偿金额计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁条款9.3法院诉讼10.合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务和责任11.3保密期限12.合同的转让和分包12.1合同转让条件12.2合同分包条件12.3分包合同管理13.一般条款13.1合同语言13.2合同解释权13.3法律适用13.4合同附件14.其他条款14.1合同修订14.2合同补充14.3合同解除后的事宜第一部分：合同如下：第一条承包商的义务和责任1.1工程设计承包商应根据客户提供的工程场地和基础资料，按照合同约定的设计标准和质量要求，完成工程设计。设计文件应包括工程可行性研究报告、工程设计方案、施工图纸等。设计文件应经过客户审查批准后方可用于工程施工。1.2工程施工承包商应按照设计文件和合同约定的施工标准，组织施工力量，完成工程的建设。承包商应确保工程施工的安全、质量和进度。同时，承包商应承担由于自身原因导致工程施工中的任何问题和风险。1.3工程材料和设备供应承包商应按照合同约定的质量和数量，供应工程所需的材料和设备。材料和设备应符合国家相关标准和规定，并提供相应的质量证明文件。承包商应对供应的材料和设备负责，确保其安全、可靠和有效。1.4工程质量控制承包商应建立和完善工程质量控制体系，严格按照设计文件和施工标准进行施工，确保工程质量符合约定标准。承包商应定期进行质量检查和验收，对发现的问题及时进行整改。1.5工程进度管理承包商应制定详细的工程进度计划，并按照计划组织施工。承包商应确保工程按照约定的进度进行，并及时向客户报告工程进度情况。如果由于承包商原因导致工程延期，承包商应承担相应的违约责任。1.6工程安全监督承包商应制定并实施工程安全管理制度，确保工程施工过程中的安全。承包商应定期进行安全检查和评估，对发现的安全隐患及时进行整改。同时，承包商应承担由于自身原因导致的工程安全事故的责任。1.7工程验收和交付承包商应按照合同约定的标准和要求，完成工程的建设，并提交完整的工程资料和文件。工程验收合格后，承包商应将工程交付给客户，并承担工程交付后的保修责任。第二条客户的义务和责任2.1提供工程场地和基础资料客户应按照合同约定的时间和要求，提供工程场地和基础资料。客户应对提供的资料的真实性和准确性负责，并承担由于资料不准确导致的工程问题和风险。2.2办理相关审批手续客户应按照合同约定的时间和要求，办理与工程相关的审批手续。客户应承担由于审批手续不齐全导致的工程问题和风险。2.3支付工程款项客户应按照合同约定的时间和方式，支付工程款项。客户应对支付的款项的真实性和准确性负责，并承担由于款项不准确导致的工程问题和风险。2.4提供施工和生活保障客户应提供工程施工所需的施工和生活保障，包括施工用水、用电、通信、交通等。客户应对施工和生活保障的质量和安全负责，并承担由于保障不充足导致的工程问题和风险。2.5协助工程验收和交付客户应按照合同约定的标准和要求，协助承包商进行工程验收和交付。客户应对验收和交付过程中的问题及时提出，并与承包商协商解决。第三条合同价格和支付方式3.1合同总价合同总价为本合同约定的工程设计、工程施工、工程材料和设备供应等各项费用之和。合同总价已包括合同所述工程的所有费用，包括税费、利润等。3.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如因不可抗力等特殊情况导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。价格调整的具体方式和幅度应在合同中约定。3.3预付款客户应在合同签订后的一定时间内支付预付款。预付款的比例和金额应在合同中约定。预付款支付后，承包商应按照合同约定的进度进行施工。3.4工程进度款客户应按照承包商提交的工程进度报告和合同约定的比例，支付工程进度款。工程进度款的支付方式和时间应在合同中约定。3.5竣工结算工程竣工后，双方应按照合同约定的方式和时间进行竣工结算。竣工结算应扣除预付款、工程进度款等已支付的款项，并支付合同约定的利润和其他费用。3.6支付方式客户应通过银行转账等非现金方式支付合同款项。客户应对支付的款项的真实性和准确性负责。第八条合同变更和解除8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更的条件和范围应在变更协议中明确。8.2合同变更程序合同变更协议应由双方授权代表签字，并加盖公章。变更协议签订后，双方应按照变更协议的约定执行。8.3合同解除条件合同解除的条件应在合同中约定。任何一方提出解除合同，需经双方协商一致，并签订书面解除协议。8.4合同解除后果处理合同解除后，双方应按照解除协议的约定处理合同解除后的相关事宜。包括但不限于工程结算、赔偿损失等。第九条违约责任9.1承包商违约责任承包商未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2客户违约责任客户未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额的计算方式应在合同中约定。赔偿金额应包括实际损失、预期利益等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁条款如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点和仲裁机构应在合同中约定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3法院诉讼如双方选择法院诉讼解决争议，应明确诉讼管辖法院。诉讼过程中，双方应遵守法院的法律法规。第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。11.2合同终止条件合同终止的条件应在合同中约定。合同终止后，双方的权利和义务随之终止。11.3合同解除条件合同解除的条件应在合同中约定。合同解除后，双方应按照解除协议的约定处理相关事宜。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。双方在合同履行过程中知悉的对方保密信息，应予以保密。12.2保密义务和责任双方应对保密信息保密，不得泄露给第三方。违反保密义务的，应承担违约责任。12.3保密期限保密期限应在合同中约定。保密期限届满后，双方可以自由使用对方提供的保密信息。第十三条合同的转让和分包13.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.2合同分包条件承包商不得将合同的全部或部分义务分包给第三方。如确需分包，应经对方同意。13.3分包合同管理分包合同应签订书面协议，并明确分包商的义务和责任。分包商应遵守合同约定，对分包工程的质量、安全等负责。第十四条其他条款14.1合同修订合同的修订需经双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议的生效条件与原合同相同。14.2合同补充双方可以签订书面补充协议，对合同未约定的事项进行补充。补充协议的效力优于原合同。14.3合同解除后的事宜合同解除后，双方应按照解除协议的约定处理合同解除后的事宜。包括但不限于工程结算、设备撤离等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和范围1.1第三方介入的条件本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、审计方、融资方等。第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确介入的条件和范围。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程设计、工程施工、工程材料和设备供应、工程质量控制、工程进度管理、工程安全监督等。具体介入范围应在合同中约定。第二条第三方介入的程序和责任2.1第三方介入的程序第三方介入的程序应由甲乙双方共同确定。第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面介入协议，明确第三方的义务和责任。2.2第三方介入的责任第三方应按照介入协议的约定，履行相应的义务，并承担由于自身原因导致的工程问题和风险。第三方对甲乙双方承担责任，甲乙双方对第三方不承担责任。第三条第三方介入的权益和义务3.1第三方介入的权益第三方根据合同约定，有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和控制。第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行义务，并有权获得合同约定的费用。3.2第三方介入的义务第三方应按照合同约定和介入协议的要求，提供专业服务，并确保服务质量和效果。第三方应对提供的服务承担责任，并保密合同和工程信息。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用应在合同中约定。费用包括第三方的人工费用、材料费用、交通费用等。4.2第三方介入的支付甲乙双方应按照合同约定和介入协议的约定，支付第三方介入的费用。支付方式和时间应在合同中约定。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约责任第三方未按照合同约定和介入协议的约定履行义务，应承担违约责任。包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2甲乙双方的违约责任甲乙双方未按照合同约定和介入协议的约定履行义务，应承担违约责任。包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式双方与第三方发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。6.2仲裁条款如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点和仲裁机构应在合同中约定。仲裁裁决是终局的，对双方及第三方均有约束力。6.3法院诉讼如双方选择法院诉讼解决争议，应明确诉讼管辖法院。诉讼过程中，双方及第三方应遵守法院的法律法规。第七条第三方介入的保密条款7.1保密信息范围保密信息包括合同内容、第三方提供的技术资料、商业秘密等。甲乙双方和第三方在合同履行过程中知悉的对方保密信息，应予以保密。7.2保密义务和责任甲乙双方和第三方应对保密信息保密，不得泄露给无关第三方。违反保密义务的，应承担违约责任。7.3保密期限保密期限应在合同中约定。保密期限届满后，甲乙双方和第三方可以自由使用对方提供的保密信息。第八条第三方介入的转让和分包8.1第三方转让和分包的条件未经甲乙双方同意，第三方不得将合同权利和义务转让给无关第三方。8.2第三方分包的条件第三方不得将合同的全部或部分义务分包给无关第三方。如确需分包，应经甲乙双方同意。8.3分包合同管理分包合同应签订书面协议，并明确分包商的义务和责任。分包商应遵守合同约定，对分包工程的质量、安全等负责。第九条第三方介入的其他条款9.1合同修订合同的修订需经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议的生效条件与原合同相同。9.2合同补充甲乙双方可以签订书面补充协议，对合同未约定的事项进行补充。补充协议的效力优于原合同。9.3合同解除后的事宜合同解除后，甲乙双方应按照解除协议的约定处理合同解除后的事宜。包括但不限于工程结算、第三方费用支付等。第十条第三方介入的责任限额10.1第三方责任限额第三方对甲乙双方承担的责任限额，应在合同中约定。责任限额可以按照第三方提供的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件包括甲乙双方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.工程设计文件包括工程可行性研究报告、工程设计方案、施工图纸等。3.工程施工计划和进度表包括工程施工的详细计划和进度安排。4.工程材料和设备清单包括工程所需的材料和设备的详细清单。5.工程质量标准和技术规范包括工程质量控制的技术标准和规范。6.工程安全管理制度包括工程施工过程中的安全管理制度。7.工程验收标准和程序包括工程验收的具体标准和程序。8.合同价格明细表包括工程设计、施工、材料和设备供应等各项费用的明细表。9.支付方式和时间安排包括预付款、工程进度款、竣工结算等支付方式和时间安排。10.争议解决方式选择包括双方选择仲裁或诉讼解决争议的具体方式。11.保密协议包括甲乙双方对保密信息的保密义务和责任。12.分包协议包括承包商将工程分包给第三方的详细协议。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约行为包括但不限于：未按合同约定履行义务、工程质量不符合约定、工程进度延期、未按约定支付工程款项等。2.客户违约行为包括但不限于：未按合同约定提供工程场地和基础资料、未按约定支付工程款项、未按约定协助工程验收和交付等。3.违约责任认定标准违约责任认定标准应根据违约行为的具体情况确定。包括但不限于：违约行为对工程的影响程度、违约方的主观过错程度、违约方应承担的违约责任等。4.示例说明例如，如果承包商未按合同约定履行工程设计义务，导致工程无法按期开工，则承包商应承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。全新水利枢纽工程建设承包合同（2024版）1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3水利枢纽工程1.4工程地点1.5工程规模1.6工程内容第二条合同金额与支付2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4质量保证金2.5付款方式与时间第三条工程进度与质量3.1工程进度计划3.2工程关键节点3.3工程质量标准3.4工程验收3.5工程保修第四条合同履行与协调4.1合同履行地点4.2合同履行期限4.3协调与沟通机制4.4变更管理4.5违约责任第五条合同争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3诉讼或仲裁地点5.4时效要求第六条合同的生效、变更与解除6.1合同生效条件6.2合同变更程序6.3合同解除条件第七条保密条款7.1保密信息范围7.2保密义务与期限7.3泄密责任第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2使用权与许可8.3侵权责任第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果9.3不可抗力应对措施第十条合同的转让与分包10.1合同转让条件10.2合同分包规定10.3分包商的资质要求第十一条税费11.1税费承担11.2税务申报与缴纳第十二条违约责任12.1违约行为12.2违约责任认定与赔偿第十三条合同的解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3解除或终止后的权利与义务处理第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的修订与补充14.3合同的送达与接收14.4法律适用14.5合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3水利枢纽工程：指位于地区的水利枢纽工程，包括水库、电站、输水管道等建筑物和设施。1.4工程地点：指甲方指定的施工地点，具体位置由甲方提供，乙方应按照甲方要求进行施工。1.5工程规模：指根据甲方提供的工程设计文件，确定的工程规模和建设内容。1.6工程内容：指根据甲方提供的工程设计文件，确定的施工图纸、施工方案和施工要求等内容。第二条合同金额与支付2.1合同总价：本合同的总价为人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额按照甲方提供的工程量清单和单价计算。2.2预付款：乙方在合同签订后七个工作日内，向甲方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为10%。2.3工程进度款：乙方按照工程进度计划和甲方要求，定期向甲方申请工程进度款，甲方在确认工程进度符合合同要求后，按照实际完成工程量计算的金额支付工程进度款。2.4质量保证金：乙方在工程验收合格后七个工作日内，向甲方支付合同总价的一定比例作为质量保证金，质量保证金比例为5%。2.5付款方式与时间：本合同的付款方式为银行转账，具体付款时间按照合同约定的付款条款执行。第三条工程进度与质量3.1工程进度计划：乙方应根据甲方提供的工程设计文件和施工要求，编制详细的工程进度计划，并提交给甲方审批。3.2工程关键节点：乙方应按照工程进度计划，确保工程关键节点按时完成，如水库大坝封顶、电站并网发电等重要节点。3.3工程质量标准：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和相关质量标准，确保工程质量符合要求，包括但不限于建筑物的结构安全、设备的功能性能等。3.4工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行工程验收，甲方应在验收合格后七个工作日内出具验收报告。3.5工程保修：乙方应按照甲方要求，提供工程保修服务，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为一年。第四条合同履行与协调4.1合同履行地点：本合同的履行地点为地区。4.2合同履行期限：本合同的履行期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.3协调与沟通机制：甲方和乙方应建立有效的协调与沟通机制，确保工程顺利进行。甲方应指派专人负责日常沟通与协调工作。4.4变更管理：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额发生变化的，甲乙双方应按照原合同约定的变更程序进行协商确定变更金额。4.5违约责任：一方违约应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。第五条合同争议解决5.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构：如双方同意提交仲裁，应向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。5.3诉讼或仲裁地点：本合同的诉讼或仲裁地点为合同签订地。5.4时效要求：双方对合同争议的时效要求为自争议发生之日起一年内提出。第六条合同的生效、变更与解除6.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同变更程序：合同变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。6.3合同解除条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：乙方应确保工程设计、施工图纸、技术文件等成果的知识产权归甲方所有。8.2使用权与许可：未经甲方书面同意，乙方不得将工程设计、施工图纸、技术文件等成果转让给第三方使用或公开披露。8.3侵权责任：如乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿甲方因此所遭受的损失。第九条不可抗力9.1不可抗力事件：不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）以及政府行为（如政策调整、行政命令等）。9.2不可抗力后果：如不可抗力事件发生，导致合同无法履行或履行困难，双方应立即协商采取措施减轻损失。9.3不可抗力应对措施：双方应根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行计划，必要时可以暂停或终止合同的履行。第十条合同的转让与分包10.1合同转让条件：未经甲方书面同意，乙方不得将合同全部或部分转让给第三方。10.3分包商的资质要求：分包商应具备与分包工程相应的资质，并按照乙方的要求承担分包工程的责任和义务。第十一条税费11.1税费承担：乙方应依法承担合同履行过程中产生的税费，包括但不限于增值税、营业税、所得税等。11.2税务申报与缴纳：乙方应按照税务法律法规的规定，进行税务申报并按时缴纳相关税费。第十二条违约责任12.1违约行为：包括但不限于未按合同约定的时间、质量、数量等履行合同义务。12.2违约责任认定与赔偿：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。第十三条合同的解除与终止13.1合同解除条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。13.2合同终止条件：合同履行完毕，工程验收合格，双方签署终止协议后合同终止。13.3解除或终止后的权利与义务处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜，包括但不限于工程结算、质量保修等。第十四条其他条款14.1合同的书面形式：本合同采用书面形式，一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同的修订与补充：合同的修订和补充应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。14.3合同的送达与接收：合同的送达和接收以甲乙双方指定的联系地址和联系方式为准。14.4法律适用：本合同的履行应适用中华人民共和国的法律。14.5合同的语言版本：本合同的中文版本为唯一有效版本，其他语言版本的合同均视为非官方翻译，不具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、分包商、供应商等。1.2第三方介入：第三方介入指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同的履行、监督或协调等行为。第二条第三方介入的方式与程序2.1中介方介入：中介方根据甲乙双方的约定，协助双方处理合同履行过程中的事宜，如协调、监督、验收等。2.2监理方介入：监理方根据甲乙双方的约定，对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理。2.3分包商介入：分包商根据乙方的要求，承担合同中的一部分工作，并按照乙方的要求履行合同义务。2.4供应商介入：供应商根据乙方的要求，提供合同履行所需的材料、设备等。第三条第三方的主要责任与义务3.1中介方：中介方应按照甲乙双方的约定，公正、客观地处理合同履行过程中的事宜，维护双方的合法权益。3.2监理方：监理方应按照甲乙双方的约定，严格执行监理职责，确保工程质量、进度、安全等方面的合规性。3.3分包商：分包商应按照乙方的要求，按时完成分包工作，并保证分包工作的质量与安全。3.4供应商：供应商应按照乙方的要求，提供合格的材料、设备，并保证供应的及时性。第四条第三方介入的协调与管理4.2甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程质量、进度、安全等方面的合规性。4.3甲乙双方应按照合同约定，对第三方的工作进行评估和验收，确保合同目标的实现。第五条第三方责任限额与划分5.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同义务过程中产生的损失承担有限责任，除非法律另有规定。5.2第三方责任划分：第三方的责任范围应限于其履行合同义务的范围内，对于因其故意或过失造成的损失，第三方应承担相应的责任。5.3甲乙双方与第三方之间的责任划分：甲乙双方与第三方之间的责任划分应按照合同约定执行，如无约定，则根据相关法律法规确定。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：如因合同履行需要，甲乙双方可以协商变更第三方的介入方式或范围。6.2第三方介入的解除：如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙双方可以协商解除第三方介入。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约行为：第三方未按照合同约定履行义务，或违反法律法规、行业规范等。7.2第三方违约责任认定与赔偿：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方因此所遭受的损失、延误工程进度等。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：如甲乙双方与第三方之间发生争议，可以向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。第九条第三方介入的合同效力9.1本合同的第三方介入条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2本合同的第三方介入条款如需变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议或解除协议。第十条合同的送达与接收10.1甲乙双方与第三方之间的合同文件，应以甲乙双方指定的联系地址和联系方式为准。10.2甲乙双方与第三方之间的合同文件，经送达对方指定的联系地址和联系方式后，即视为已送达。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的第三方介入条款适用中华人民共和国的法律。11.2本合同的第三方介入条款如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的语言版本12.1本合同的第三方介入条款的中文版本为唯一有效版本，其他语言版本的合同均视为非官方翻译，不具有法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出工程中需要完成的各项工作及相应的工程量，作为计算工程进度款和工程结算的依据。2.施工图纸：提供工程的设计图纸，包括建筑、结构、电气、给排水等方面的详细图纸。3.施工方案：详细描述工程的施工流程、施工方法、施工技术要求等。4.技术规范：提供工程的技术规范和标准，包括材料、设备、施工等方面的要求。5.工程进度计划：详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的工作内容和时间安排。6.合同价格清单：详细列出合同中的价格条款，包括预付款、进度款、质量保证金等。7.付款凭证：提供支付预付款、进度款、质量保证金的凭证，包括银行转账凭证、发票等。8.工程验收标准：提供工程验收的标准和程序，包括验收的内容、时间、方式等。9.质量保证措施：提供保证工程质量的措施和方法，包括质量检测、质量控制等。10.工程保修书：提供工程保修的期限、内容、责任等，包括保修范围、保修条件等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间履行合同义务：包括但不限于未按约定时间开始施工、未按约定时间完成工程等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方未按约定时间开始施工，甲方有权要求乙方支付违约金。2.工程质量不符合约定：包括但不限于工程质量不符合约定标准、工程质量不符合验收要求等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方施工的工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或重新施工。3.工程进度不符合约定：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程进度严重滞后等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。4.未按约定支付款项：包括但不限于未按时支付预付款、进度款、质量保证金等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方未按约定时间支付进度款，甲方有权要求乙方支付违约金。5.未按约定提供材料、设备：包括但不限于未按约定时间提供材料、设备、材料、设备不符合约定标准等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方未按约定时间提供材料，甲方有权要求乙方支付违约金。6.违反保密义务：包括但不限于泄露甲方的商业秘密、技术秘密等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方泄露甲方的商业秘密，甲方有权要求乙方支付违约金。7.侵犯知识产权：包括但不限于侵犯甲方的专利权、著作权、商标权等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方侵犯甲方的专利权，甲方有权要求乙方支付违约金。8.违反法律法规：包括但不限于违反合同法、建筑法、安全生产法等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误工程进度等。示例：如乙方违反安全生产法，甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。全新水利枢纽工程建设承包合同（2024版）2本合同目录一览1.承包范围与工程描述1.1土建工程1.2安装工程1.3机电设备采购与安装1.4施工临时设施建设与拆除1.5工程质量与标准2.合同价格与支付条件2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度付款2.4最终付款2.5价格调整3.工程进度与时间表3.1工程开工日期3.2各阶段工程完成日期3.3工程延期与赶工4.承包商责任与义务4.1工程质量保证4.2施工安全4.3材料与设备供应4.4工程资料提供4.5保险责任5.发包方责任与义务5.1施工现场准备5.2施工许可与批准5.3土地与资源提供5.4环境保护5.5支持与协调6.违约责任与赔偿6.1承包商违约6.2发包方违约6.3违约赔偿金额计算7.争议解决7.1协商解决7.2调解7.3仲裁7.4法律适用8.合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件9.合同的转让与分包9.1合同转让9.2分包管理10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密责任与期限11.不可抗力11.1不可抗力事件定义11.2不可抗力事件的应对与处理12.税收与关税12.1税费承担12.2关税与进出口手续13.合同的生效、终止与失效13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同失效后的处理14.其他条款14.1一般条款14.2附加条款14.3附件与附录第一部分：合同如下：第一条承包范围与工程描述1.1土建工程本合同土建工程包括但不限于：大坝、溢洪道、泄洪洞、水电站房等建筑物的设计与施工，包括基础处理、主体结构施工、混凝土浇筑、金属结构安装等。1.2安装工程本合同安装工程包括但不限于：水轮发电机组、水泵、变压器等机电设备的安装，以及控制系统、监测系统、通信系统等辅助设施的安装。1.3机电设备采购与安装承包商负责采购合同约定的机电设备，并负责其安装、调试、试运行等工作。1.4施工临时设施建设与拆除承包商负责施工期间临时设施的建设与拆除，包括但不限于：施工营地、临时道路、桥梁、码头、供电供水设施等。1.5工程质量与标准工程质量应符合国家及行业标准，包括但不限于：《水利水电工程质量检验标准》（GB50268）、《水利水电工程安全标准》（GB50330）等。第二条合同价格与支付条件2.1合同总价本合同总价为人民幣亿元（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万元整），具体金额以合同附件《工程量清单》为准。2.2预付款合同签订后10日内，发包方支付合同总价10%的预付款，即人民币玖亿捌仟捌佰万元整。2.3工程进度付款工程进度达到合同约定的比例时，承包商可向发包方申请进度付款。付款比例及金额按照《工程量清单》中的工程量完成情况计算。2.4最终付款2.5价格调整因不可抗力等因素导致合同价格变动的，双方可协商调整合同价格。第三条工程进度与时间表3.1工程开工日期本工程开工日期为2024年1月1日。3.2各阶段工程完成日期（1）基础处理阶段：2024年6月30日前完成；（2）主体结构施工阶段：2025年12月31日前完成；（3）机电设备安装阶段：2026年6月30日前完成；（4）工程验收阶段：2026年12月31日前完成。3.3工程延期与赶工（1）如因承包商原因导致工程延期，承包商应承担相应的违约责任；（2）如因发包方原因导致工程延期，发包方应承担相应的违约责任；（3）如工程进度受到影响，双方可协商采取赶工措施，并承担相应的赶工费用。第四条承包商责任与义务4.1工程质量保证承包商应对工程质量负全责，确保工程质量符合合同约定及国家行业标准。4.2施工安全承包商应严格按照国家及行业安全标准进行施工，确保施工安全。4.3材料与设备供应承包商应按照合同约定，供应合格的材料与设备，并负责其安装、调试、试运行等工作。4.4工程资料提供承包商应向发包方提供完整的工程资料，包括但不限于：设计文件、施工记录、检验报告等。4.5保险责任承包商应为其施工人员购买工伤保险，并承担施工期间因施工导致的第三者损害赔偿责任。第五条发包方责任与义务5.1施工现场准备发包方应确保施工现场达到合同约定的施工条件，包括但不限于：土地平整、道路畅通、供水供电等。5.2施工许可与批准发包方应负责办理施工许可等相关手续，确保工程顺利施工。5.3土地与资源提供发包方应提供施工所需的土地及资源，包括但不限于：临时用地、水资源、原材料等。5.4环境保护发包方应承担工程环境保护责任，确保工程施工对环境的影响降至最低。5.5支持与协调发包方应协助承包商解决施工过程中的问题，确保工程顺利推进。第六条违约责任与赔偿6.1承包商违约（1）如承包商未按合同约定完成工程，应承担相应的违约金；（2第八条争议解决7.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。7.2调解如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院申请调解。7.3仲裁如调解不成，争议应提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。7.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的变更与解除8.1合同变更条件（1）双方同意且不影响工程进度和质量的；（2）因国家政策调整、法律法规变化或不可抗力因素导致的。8.2合同解除条件（1）双方协商一致；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方严重违约，对方有权解除合同。第十条合同的转让与分包9.1合同转让未经对方同意，合同双方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。9.2分包管理承包商不得将合同约定的主体工程分包给第三方，但可以分包非主体工程给具有相应资质的第三方，并承担分包工程的质量、安全等责任。第十一条保密条款10.1保密信息范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。10.2保密责任与期限双方对保密信息承担永久保密责任，除非依法应向政府有关部门披露。第十二条不可抗力11.1不可抗力事件定义不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）和政策法规变化等。11.2不可抗力事件的应对与处理（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方；（2）双方应共同评估不可抗力事件对工程的影响，并采取相应措施减少损失；（3）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除或变更合同。第十三条税收与关税12.1税费承担双方应按照国家法律规定承担相应的税费。12.2关税与进出口手续进出口手续及关税由承包商负责办理，发包方提供必要的协助。第十四条合同的生效、终止与失效13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成并验收合格；（2）双方协商一致解除合同。13.3合同失效后的处理合同失效后，双方应按照合同约定处理工程尾款、保修等事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于分包商、供应商、咨询机构、检测机构、保险公司等。1.2第三方介入，是指第三方在合同履行过程中，因合同约定或不可抗力等原因，参与到合同工程的某些环节或全过程中。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件（1）甲乙方同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违背合同约定及法律法规。2.2第三方介入的方式（1）第三方作为分包商，承担合同约定的部分工程；（2）第三方作为咨询机构，提供技术支持和服务；（3）第三方作为检测机构，对工程质量进行检测；（4）第三方作为保险公司，承担工程保险责任；（5）其他双方同意的方式。第三条第三方责任与权益3.1第三