校园塑胶跑道招标公告

校园塑胶跑道招标公告合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、项目内容与要求：1.1项目名称：校园塑胶跑道项目1.2项目地点：甲方校园内指定地点1.3项目规模：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单确定1.4项目质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求1.5项目工期：自双方签订合同之日起至甲方验收合格之日止，工期不超过____个月二、合同价格与支付方式：2.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元2.2支付方式：（1）甲方支付乙方合同总价____%，作为预付款；（2）甲方支付乙方合同总价____%，作为进度款；（3）甲方支付乙方合同总价____%，作为验收合格后的尾款。三、乙方责任与义务：3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及相关技术要求进行施工，确保项目质量符合约定标准。3.2乙方应按照约定的工期完成项目，如有延期，应承担相应的违约责任。3.3乙方应承担项目施工过程中发生的一切税费、保险及其他相关费用。3.4乙方在施工过程中应遵守国家法律法规，确保施工安全，如有安全事故，乙方应承担全部责任。3.5乙方应按照甲方要求，对施工过程中的环境保护、文明施工等方面进行严格管理，确保项目顺利进行。四、甲方责任与义务：4.1甲方应按照约定时间支付合同价款，如有延期支付，应承担相应的违约责任。4.2甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。4.3甲方应对乙方施工过程中的设计变更、工程量增减等事项予以确认，并按照约定时间支付相应款项。4.4甲方应协助乙方办理项目施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、验收等。五、违约责任：5.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价____%。5.2乙方如未按照约定工期完成项目，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金为每天人民币____元。六、争议解决：6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定：7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且双方结算完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.施工许可证明文件5.环保审批文件6.安全评估报告7.验收标准及方法8.施工进度计划表9.付款申请单10.变更确认单二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，或延期支付未达成书面协议。2.甲方未提供乙方施工所需的现场条件，导致施工无法正常进行。3.甲方未按约定时间确认设计变更、工程量增减，导致施工进度延误。4.乙方未按约定工期完成项目，或未达到约定的质量标准。5.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方并采取措施。6.乙方未遵守国家法律法规，导致项目被政府部门查处或停工。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.违约金：指一方违反合同约定，向对方支付的赔偿金。3.工期：指合同约定的项目开始至验收合格的时间段。4.质量标准：指符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的产品质量。5.验收合格：指项目经过甲方检查，符合合同约定的质量、功能、外观等要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付价款，乙方可以催告甲方支付，并有权根据逾期天数追讨违约金。2.甲方未提供现场条件，乙方应及时与甲方沟通，协商解决现场问题，确保施工正常进行。3.设计变更、工程量增减导致施工进度延误，乙方应与甲方沟通确认，并根据确认结果调整施工计划。4.乙方未按工期完成项目或未达到质量标准，甲方有权要求乙方在规定时间内整改，并有权要求乙方支付违约金。5.安全事故发生，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，同时按约定承担责任。6.乙方未遵守法律法规，导致项目被政府部门查处或停工，乙方应承担全部责任，并负责解决相关问题。五、所有应用场景：1.甲方为校园塑胶跑道项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工方。2.甲方需要乙方按照约定质量、工期完成项目施工。3.甲