陕建二零二四年度分包施工合同条款明细表2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME陕建二零二四年度分包施工合同条款明细表本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2法律法规1.3合同文件的优先顺序2.分包工程范围与内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的变更3.合同价格与支付3.1合同价格3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式与时间4.工期与进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误5.质量与标准5.1质量要求5.2标准与规范5.3质量检验6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备的质量7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故的处理8.违约责任8.1承包商的违约行为8.2分包商的违约行为8.3违约责任的具体规定9.争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的处理程序10.合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的例外情况12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理13.合同的修改与补充13.1合同的修改13.2合同的补充14.合同的效力与适用范围14.1合同的效力14.2适用范围第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（陕建）与乙方（分包商）就乙方承担甲方分包施工工程所达成的明确双方权利义务的书面协议。（1）甲方：指陕西省建筑集团有限公司。（2）乙方：指承担分包施工工程的单位或个人。（3）分包工程：指甲方根据主合同约定，将其承担的施工工程的一部分分包给乙方施工的工程。1.1.3本合同的有效期从合同生效之日起至分包工程竣工交付之日止。1.2法律法规1.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.2.2本合同未涉及的法律问题，按国家法律、法规和政策执行。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件包括：合同协议书、合同条款、附件及补充协议等。1.3.2合同文件的解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）合同条款；（3）附件；（4）补充协议；（5）其他与合同有关的技术文件、图纸、变更单等。第二条分包工程范围与内容2.1分包工程的范围2.1.1乙方承担的分包工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。2.1.2具体分包工程的范围和内容详见合同附件。2.2分包工程的内容2.2.1乙方应按照合同约定的内容、质量和进度要求完成分包工程的施工。2.2.2乙方应负责分包工程的施工组织、人员管理、材料供应、设备配置等工作。2.3分包工程的变更2.3.1合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程范围和内容发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。2.3.2变更产生的费用和工期调整按双方协商确定的原则执行。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.1.1本合同的合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。3.1.2合同价格包含乙方施工过程中的全部成本、税费、利润等。3.2预付款3.2.1甲方应在合同签订后的7个工作日内向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。3.2.2预付款在乙方完成合同约定的工程进度后，按实际完成工程量的80%予以抵扣。3.3进度付款3.3.1甲方根据乙方提交的进度付款申请，按实际完成工程量的80%支付进度款。3.3.2进度付款申请应包含完成工程量、工程质量、工程进度等内容，经甲方审核无误后支付。3.4竣工结算3.4.1乙方应在工程竣工验收合格后向甲方提交竣工结算报告及相关资料。3.4.2甲方应在收到竣工结算报告后的20个工作日内完成审核，并向乙方支付剩余款项。3.4.3竣工结算金额的计算应严格按照合同约定的计价方式和计价依据执行。3.5支付方式与时间3.5.1甲方支付款项时，应按照合同约定的支付方式和时间进行。3.5.2乙方收款后，应向甲方出具合法的收款凭证。第四条工期与进度4.1合同工期4.1.1分包工程的合同工期为【】日，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。4.1.2乙方应按照合同约定的工期完成分包工程。4.2施工进度计划4.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.2.2乙方应按照审批通过的施工进度计划组织施工。4.3工期延误4.3.1乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。4.3.第八条质量与标准8.1质量要求8.1.1乙方应按照合同约定的质量标准和设计要求进行施工。8.1.2乙方应保证分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。8.1.3乙方应承担因质量问题导致的返工、维修、拆除及重新施工的一切费用。8.2标准与规范8.2.1乙方施工应严格遵守国家、行业和地方的相关标准、规范及规程。8.2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术文件和说明进行施工。8.2.3乙方应按照合同约定的施工工艺和操作程序进行施工。8.3质量检验8.3.1乙方应按合同约定的时间节点，向甲方提交分包工程的质量检验报告。8.3.2甲方应按照合同约定的时间节点对分包工程进行质量检验。8.3.3甲方对分包工程的质量检验不应影响乙方的正常施工进度。第九条材料与设备9.1材料供应9.1.1乙方应按照合同约定的材料供应范围和质量要求，负责分包工程所需材料的采购、供应和管理。9.1.2乙方应对供应的材料质量负责，并承担因材料质量问题导致的一切责任。9.1.3乙方应按照甲方的要求，对供应的材料进行检验、试验和复试。9.2设备供应9.2.1乙方应按照合同约定的设备供应范围和要求，负责分包工程所需设备的采购、供应和管理。9.2.2乙方应对供应的设备质量负责，并承担因设备质量问题导致的一切责任。9.2.3乙方应按照甲方的要求，对供应的设备进行检验和调试。9.3材料与设备的质量9.3.1乙方应保证供应的材料和设备的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。9.3.2乙方应承担因供应的材料和设备质量问题导致的返工、维修、拆除及重新施工的一切费用。第十条安全生产10.1安全生产责任10.1.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。10.1.2乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。10.1.3乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识。10.2安全防护措施10.2.1乙方应根据施工特点和施工现场条件，制定并落实安全生产措施。10.2.2乙方应按照甲方要求，对施工现场进行安全防护和文明施工。10.2.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。10.3安全事故的处理10.3.1乙方发生安全事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施组织救援。10.3.2乙方应按国家有关法律法规和甲方要求，及时向有关部门报告安全事故。10.3.3乙方应承担因安全事故导致的一切经济损失和法律责任。第十一条违约责任8.1承包商的违约行为8.1.1乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方改正，并承担违约责任。8.1.2乙方如未按照合同约定完成分包工程，甲方有权要求乙方支付违约金。8.1.3乙方如未按照合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。8.2分包商的违约行为8.2.1甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方改正，并承担违约责任。8.2.2甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。8.2.3甲方如未按照合同约定提供施工条件，乙方有权要求甲方履行合同约定，并承担相应费用。第十二条争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.1.3诉讼期间，第二部分：第三方介入后的修正第十三条第三方介入13.1第三方概念13.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与分包工程有直接或间接利益关系的单位或个人。13.1.2第三方可以是中介方、材料供应商、设备供应商、监理机构、政府部门等。13.1.3第三方介入是指在分包工程过程中，第三方根据合同约定或法律、法规规定，对分包工程的实施进行监督、检查、评估、协调等活动。13.2第三方责任与权益13.2.1第三方应按照合同约定或法律、法规规定，履行其监督、检查、评估、协调等职责。13.2.2第三方应确保其介入行为不干扰甲乙双方的正常施工秩序和管理。13.2.3第三方对分包工程的质量、安全、进度等承担连带责任，但第三方责任限于其职责范围内。13.3第三方介入的程序13.3.1甲乙双方应与第三方协商一致，明确第三方的职责和权限。13.3.2第三方介入前，应向甲乙双方提交详细的介入方案，包括介入的时间、方式、内容等。13.3.3甲乙双方对第三方的介入方案进行审批，审批通过后第三方方可介入。13.4第三方责任限额13.4.1第三方对分包工程的责任限额应在其职责范围内。13.4.2第三方因故意或重大过失导致分包工程损失的，应承担相应的赔偿责任。13.4.3第三方对分包工程的赔偿责任不应超过其从甲乙双方获取的报酬总额。第十四条额外条款及说明14.1甲乙双方应与第三方明确约定介入行为的法律效力，包括第三方介入的效力、第三方责任的承担等。14.2甲乙双方应与第三方约定其在分包工程中的权益保护，包括知情权、参与权、索赔权等。14.3甲乙双方应与第三方约定其介入行为对分包工程进度、质量、安全等方面的影响。14.4甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括责任范围、责任计算方式等。14.5甲乙双方应与第三方约定在其职责范围内对分包工程的变更、调整、终止等行为的程序和条件。14.6甲乙双方应与第三方约定在其职责范围内对分包工程的管理、协调、监督等行为的程序和条件。14.7甲乙双方应与第三方明确约定对其介入行为的保密要求，包括保密内容、保密期限、保密例外等。14.8甲乙双方应与第三方约定在其职责范围内对分包工程的风险防范、安全生产、质量控制等方面的要求和责任。14.9甲乙双方应与第三方约定在其职责范围内对分包工程的保险要求，包括保险种类、保险范围、保险费用等。14.10甲乙双方应与第三方明确约定在其职责范围内对分包工程的环境保护、文明施工等方面的要求和责任。14.11甲乙双方应与第三方约定在其职责范围内对分包工程的资料保存、信息披露、沟通协调等方面的要求和责任。14.12甲乙双方应与第三方明确约定在其职责范围内对分包工程的知识产权保护、保密等方面的要求和责任。14.13甲乙双方应与第三方约定在其职责范围内对分包工程的违约责任、争议解决等方面的要求和责任。14.14甲乙双方应与第三方明确约定在其职责范围内对分包工程的解除、终止、续签等方面的要求和责任。14.15甲乙双方应与第三方约定在其职责范围内对分包工程的验收、交付、保修等方面的要求和责任。第二部分：第三方介入后的修正说明一：附件列表：1.附件一：分包工程范围与内容详细说明详细描述分包工程的范围，包括土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。详细说明分包工程的内容，包括施工组织、人员管理、材料供应、设备配置等。2.附件二：合同价格与支付详细说明详细说明合同总价款，包括预付款、进度付款、竣工结算等。详细说明支付方式与时间，包括支付款项的金额、时间节点、支付渠道等。3.附件三：工期与进度详细说明详细说明合同工期，包括开工日期、竣工日期等。详细说明施工进度计划，包括施工进度的时间节点、关键工序等。4.附件四：质量与标准详细说明详细说明质量要求，包括质量标准、质量检验等。详细说明标准与规范，包括国家、行业和地方的相关标准、规范及规程。5.附件五：材料与设备详细说明详细说明材料供应，包括材料种类、供应时间、质量要求等。详细说明设备供应，包括设备种类、供应时间、质量要求等。6.附件六：安全生产详细说明详细说明安全生产责任，包括安全生产管理制度、安全生产措施等。详细说明安全防护措施，包括施工现场安全防护、个人防护等。7.附件七：违约责任详细说明详细说明承包商的违约行为，包括违约的种类、违约的后果等。详细说明分包商的违约行为，包括违约的种类、违约的后果等。8.附件八：争议解决详细说明详细说明争议的解决方式，包括协商解决、调解解决、仲裁解决等。详细说明争议的处理程序，包括争议的处理步骤、处理期限等。9.附件九：合同的修改与补充详细说明详细说明合同修改的条件和程序，包括修改的内容、修改的审批等。详细说明合同补充的条件和程序，包括补充的内容、补充的审批等。10.附件十：合同的效力与适用范围详细说明详细说明合同的效力，包括合同的开始生效、合同的终止等。详细说明合同的适用范围，包括合同适用的法律、法规和政策等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按照合同约定支付款项的，应承担逾期付款违约金。甲方未按照合同约定提供施工条件的，应承担相应费用。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约金。乙方未按照合同约定保证工程质量的，应承担返工、维修费用。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按照合同约定履行其监督、检查、评估、协调等职责的，应承担违约责任。第三方因故意或重大过失导致分包工程损失的，应承担相应赔偿责任。4.甲方、乙方、第三方共同违约行为及责任认定当甲方、乙方、第三方共同导致分包工程损失的，应根据各自责任承担相应的赔偿责任。5.甲方、乙方、第三方违约行为及责任认定的示例说明示例一：甲方未按约定支付预付款，乙方未按约定开始施工，第三方未按约定进行监督，导致工程延期。甲方、乙方、第三方应共同承担工程延期的责任。示例二：乙方未按约定完成分包工程，甲方未按约定支付进度款，第三方未按约定进行质量检验，导致工程质量问题。甲方、乙方、第三方应共同承担工程质量问题的责任。第三部分：其他补充性说明和解释全文完。陕建二零二四年度分包施工合同条款明细表2本合同目录一览1.分包工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限2.分包单位资质及义务2.1分包单位资质要求2.2分包单位义务与责任2.3分包单位项目管理3.施工内容与要求3.1施工内容3.2施工标准3.3施工质量要求3.4施工安全要求4.合同价格与支付4.1合同价格4.2价格调整4.3支付方式与时间5.工期与进度5.1工期要求5.2进度计划5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量检验7.施工管理与协调7.1施工组织与管理7.2协调与沟通7.3变更管理8.违约责任与赔偿8.1违约责任8.2赔偿金额计算8.3违约处理程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼地点与法院10.合同的解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任12.合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除程序13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1工程名称：根据陕建二零二四年度分包施工合同条款明细表，工程名称为X工程。1.2工程地点：根据陕建二零二四年度分包施工合同条款明细表，工程地点为X。1.3工程规模：根据陕建二零二四年度分包施工合同条款明细表，工程规模为X。1.4工程期限：根据陕建二零二四年度分包施工合同条款明细表，工程期限为X。第二条：分包单位资质及义务2.1分包单位资质要求：分包单位应具备国家规定的相关资质，并提供相关资质证明文件。2.2分包单位义务与责任：分包单位应按合同约定完成施工任务，保证施工质量，并承担相应的义务和责任。2.3分包单位项目管理：分包单位应建立健全项目管理机构，确保项目顺利进行。第三条：施工内容与要求3.1施工内容：分包单位应按照合同约定的施工内容进行施工，并严格按照施工图纸、施工规范和标准进行施工。3.2施工标准：分包单位应按照国家和行业的施工标准进行施工，并符合相关法律法规的要求。3.3施工质量要求：分包单位应保证施工质量，达到合同约定的质量标准。3.4施工安全要求：分包单位应严格按照国家安全生产法规和施工现场管理制度进行施工，确保施工现场的安全。第四条：合同价格与支付4.1合同价格：合同价格为人民币X元（大写：X元整），其中包括施工费用、材料费用、设备费用等。4.2价格调整：合同价格在不违反合同约定的前提下，经双方协商可以进行调整。4.3支付方式与时间：合同价款支付方式为分期支付，具体支付时间和方式在合同附件中详细说明。第五条：工期与进度5.1工期要求：分包单位应按照合同约定的工期完成施工任务。5.2进度计划：分包单位应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。5.3延期违约责任：分包单位如未按约定工期完成施工任务，应承担相应的违约责任。第六条：材料与设备6.1材料供应：分包单位应按照合同约定的材料供应要求，提供合格的材料。6.2设备供应：分包单位应按照合同约定的设备供应要求，提供合格的设备。6.3质量检验：分包单位提供的材料和设备，应按照合同约定的质量标准进行检验。第八条：施工管理与协调8.1施工组织与管理：分包单位应建立健全施工组织管理体系，确保施工过程的顺利进行。8.3变更管理：如施工过程中出现变更，分包单位应按照甲方的要求及时调整施工方案，并报甲方备案。第九条：违约责任与赔偿9.1违约责任：分包单位如未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。9.2赔偿金额计算：违约赔偿金额根据合同约定的金额或者造成的实际损失计算。9.3违约处理程序：违约处理按照合同约定的程序进行，双方可协商解决，也可向有关机构申请调解或仲裁。第十条：争议解决10.1争议解决方式：合同争议可通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2仲裁地点与机构：如选择仲裁解决争议，仲裁地点为X，仲裁机构为X。10.3诉讼地点与法院：如选择诉讼解决争议，诉讼地点为X，法院为X。第十一条：合同的解除与终止11.1合同解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。11.2合同终止条件：合同约定的工期结束后，分包单位完成施工任务，合同自然终止。11.3解除或终止后的处理：合同解除或终止后，分包单位应按照甲方的要求进行善后处理，包括清理施工现场等。第十二条：保密条款12.1保密内容：合同履行过程中双方交换的商务、技术等信息和资料。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起X年内。12.3保密违约责任：违反保密条款的一方应承担相应的违约责任。第十三条：合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序：合同修改需双方协商一致，并签订书面修改协议。13.3合同解除程序：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条：其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。14.2合同的转让：未经对方同意，合同不得转让给第三方。14.3附件说明：合同附件包括施工图纸、施工规范、材料设备清单等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念和范围1.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、政府监管部门等，除甲乙双方之外的各方。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于合同履行过程中的监督、管理、协调、调解、仲裁或诉讼等活动。第二条：第三方的责任与义务2.1第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求，履行其在合同中的责任和义务。2.2第三方义务：第三方应协助甲乙双方按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量、安全等方面的合规性。第三条：第三方介入的程序和条件3.1第三方介入程序：第三方介入应按照合同约定或者甲乙双方协商确定的程序进行。3.2第三方介入条件：第三方介入的条件包括但不限于合同履行过程中出现争议、违约等情况。第四条：第三方介入的费用和支付4.1第三方介入费用：第三方介入所需的费用由甲乙双方按照合同约定承担。4.2第三方费用支付：第三方费用的支付方式和时间由甲乙双方协商确定，并在合同附件中详细说明。第五条：第三方介入的结果和处理5.1第三方介入结果：第三方介入活动结束后，应出具相应的介入结果报告，并由甲乙双方确认。5.2第三方处理：对于第三方介入活动中的争议、违约等情况，甲乙双方应按照合同约定和相关法律法规的要求进行处理。第六条：第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系：第三方介入活动不改变甲乙双方之间的权利义务关系。6.2第三方与监理方、设计方等的关系：第三方介入活动不影响监理方、设计方等其他各方在合同中的权利义务。第七条：第三方责任限额7.1第三方责任限额：第三方对于因其履行合同义务而产生的损失，应承担相应的赔偿责任。7.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同约定、相关法律法规和第三方资质等级等因素确定。7.3第三方责任限额的调整：第三方责任限额如需调整，应由甲乙双方协商确定，并签订书面修改协议。第八条：第三方违约的处理8.1第三方违约：第三方如未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。8.2第三方违约处理：第三方违约处理按照合同约定和相关法律法规的要求进行。第九条：第三方介入的终止9.1第三方介入终止条件：第三方介入活动结束后，如无其他争议或违约情况，第三方介入自然终止。9.2第三方介入终止程序：第三方介入终止程序按照合同约定进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸附件二：施工规范附件三：材料设备清单附件四：施工组织设计附件五：施工进度计划附件六：质量检验标准附件七：安全防护措施方案附件八：合同价格明细表附件九：支付凭证附件十：工期延期申请单附件十一：违约行为记录表附件十二：争议调解书附件十三：仲裁裁决书附件十四：法院判决书附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包括工程项目的详细设计图纸、施工图纸和相关技术资料，图纸应符合国家相关标准和规范。附件二：施工规范详细要求：施工规范应包括国家、行业和地方规定的施工规范、标准及要求，用于指导施工过程中的各项作业。附件三：材料设备清单详细要求：材料设备清单应详细列明工程所需的所有材料和设备名称、规格、数量、质量标准等信息。附件四：施工组织