二次结构施工劳务分包合同（二零二四年版）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二次结构施工劳务分包合同（二零二四年版）1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明1.2总包方主体资格及资质证明1.3工程项目的定义及范围第二条工程分包内容2.1分包工程内容明细2.2分包工程的施工标准和要求2.3分包工程的施工时间及进度安排第三条合同价款及支付方式3.1合同总价款的确定及调整3.2预付款的支付比例、时间和方式3.3工程进度款的支付比例、时间和方式3.4质量保证金的比例、支付时间和方式3.5分包方工程结算的方式和时间第四条施工质量及验收4.1分包方施工质量标准和要求4.2总包方对分包方施工过程的监督和检查4.3工程验收的方式、时间和标准4.4分包方对验收不合格工程的整改及责任第五条施工安全及环保5.1分包方施工安全措施及应急预案5.2分包方环保措施及应急预案5.3总包方对分包方施工安全、环保的监督和检查5.4分包方安全事故及环保问题的责任承担第六条违约责任及赔偿6.1分包方违约的情形及赔偿方式6.2总包方违约的情形及赔偿方式6.3不可抗力导致合同违约的免责条款第七条争议解决方式及适用法律7.1双方发生争议的解决方式7.2争议解决的适用法律第八条保密条款8.1双方对合同内容、商业秘密等信息的保密义务8.2违反保密条款的责任承担第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件和程序9.2合同解除的条件和程序9.3合同终止的条件和程序9.4合同终止后的善后处理事项第十条合同的附件10.1附件一：工程分包内容明细表10.2附件二：分包方资质证明文件10.3附件三：总包方资质证明文件10.4附件四：施工安全及环保措施方案10.5附件五：合同价款支付明细表第十一条合同的签订和生效11.1合同签订的时间、地点和方式11.2合同的生效条件和时间第十二条合同的续签和延长12.1合同续签的条件和程序12.2合同延长的条件和程序第十三条其他约定事项13.1双方认为需要约定的其他事项第十四条合同的份数及保管14.1合同正本和副本份数14.2合同的保管责任及份数分配第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明分包方应具备相应的资质证书，且资质证书所列明的业务范围应涵盖本次分包的工程内容。分包方的法定代表人和主要技术负责人应具备相应的资格和经验。1.2总包方主体资格及资质证明总包方应具备国家规定的相应资质等级，具备承担本次工程总包的能力。总包方的法定代表人和主要技术负责人应具备相应的资格和经验。1.3工程项目的定义及范围工程项目包括但不限于工程的设计、采购、施工、验收、保修等阶段。工程范围包括工程分包内容明细表所列明的所有工程内容和工程量。第二条工程分包内容2.1分包工程内容明细分包工程内容明细表详列了本次分包的工程范围、工程量、工程质量要求等内容。分包方应按照分包工程内容明细表的约定完成工程。2.2分包工程的施工标准和要求分包方应按照工程技术规范、标准图集、设计文件等要求进行施工。分包工程的施工质量应符合相关法律法规、行业标准和合同约定。2.3分包工程的施工时间及进度安排分包方应按照工程进度计划和总包方的要求组织施工。分包方应保证工程按期完成，并按照工程进度计划及时向总包方报告工程进度。第三条合同价款及支付方式3.1合同总价款的确定及调整合同总价款根据分包工程内容明细表、工程量清单、综合单价等确定。合同总价款在合同签订后不再调整，但经双方协商一致可以进行调整。3.2预付款的支付比例、时间和方式预付款支付比例为合同总价款的30%，预付款在合同签订后10日内支付。预付款支付方式为银行转账。3.3工程进度款的支付比例、时间和方式工程进度款支付比例为合同总价款的60%，工程进度款根据工程进度计划和实际完成的工程量进行支付。工程进度款支付方式为银行转账。3.4质量保证金的比例、支付时间和方式质量保证金比例为合同总价款的5%，质量保证金在工程验收合格后支付。质量保证金支付方式为银行转账。3.5分包方工程结算的方式和时间分包方应按照合同约定和实际完成的工程量向总包方提交工程结算申请。工程结算方式为银行转账，结算时间为工程验收合格后15日内。第四条施工质量及验收4.1分包方施工质量标准和要求分包方应按照相关法律法规、行业标准和合同约定保证施工质量。分包方应保证工程质量符合设计文件和合同约定。4.2总包方对分包方施工过程的监督和检查总包方应加强对分包方施工过程的监督和检查，确保分包方按照合同约定进行施工。总包方有权要求分包方对不合格工程进行整改。4.3工程验收的方式、时间和标准工程验收方式分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。工程验收标准应符合相关法律法规、行业标准和合同约定。4.4分包方对验收不合格工程的整改及责任分包方对验收不合格的工程应按照验收意见进行整改，并承担整改费用。分包方对因施工原因导致的工程质量问题应承担责任。第五条施工安全及环保5.1分包方施工安全措施及应急预案分包方应制定施工安全措施和应急预案，并报送总包方备案。分包方应严格按照施工安全措施进行施工，确保施工安全。5.2分包方环保措施及应急预案分包方应制定环保措施和应急预案，并报送总包方备案。分包方应严格按照环保措施进行施工，确保施工环保。5.3总包方对分包方施工安全、环保的监督和检查总包方应加强对分包方施工安全、环保的监督和检查，确保分包方按照施工安全、环保措施进行施工。总包方有权要求分包方对安全隐患和环保问题进行整改。5.4分包方安全事故及环保问题的责任承担分包方对因施工原因造成的人身伤亡、财产损失和环保问题应承担责任。分包方应承担因施工原因导致的安全事故和环保问题的整改费用。第六条违约责任及赔偿第八条违约责任及赔偿6.1分包方违约的情形及赔偿方式分包方如违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。分包方应按照合同约定和实际损失向总包方支付赔偿金。6.2总包方违约的情形及赔偿方式总包方如违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。总包方应按照合同约定和实际损失向分包方支付赔偿金。6.3不可抗力导致合同违约的免责条款因不可抗力导致合同违约的，双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。双方应积极采取措施减少损失，并按照合同约定共同承担不可抗力带来的风险。第九条争议解决方式及适用法律9.1双方发生争议的解决方式双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决的适用法律本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更的条件和程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更协议经双方签字盖章后生效。10.2合同解除的条件和程序双方同意，合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除协议经双方签字盖章后生效。10.3合同终止的条件和程序合同终止的条件和程序按照合同约定和法律规定执行。合同终止后，分包方应按照合同约定和总包方的要求完成工程收尾工作。第十一条合同的附件11.1附件一：工程分包内容明细表附件一详列了本次分包的工程范围、工程量、工程质量要求等内容。11.2附件二：分包方资质证明文件附件二包括分包方的营业执照、资质证书等相关证明文件。11.3附件三：总包方资质证明文件附件三包括总包方的营业执照、资质证书等相关证明文件。11.4附件四：施工安全及环保措施方案附件四包括分包方的施工安全措施和环保措施方案。11.5附件五：合同价款支付明细表附件五详列了合同总价款、预付款、进度款、质量保证金等支付明细。第十二条合同的续签和延长12.1合同续签的条件和程序合同续签应由双方协商一致，并签订书面续签协议。合同续签协议经双方签字盖章后生效。12.2合同延长的条件和程序合同延长应由双方协商一致，并签订书面延长协议。合同延长协议经双方签字盖章后生效。第十三条其他约定事项13.1双方认为需要约定的其他事项第十四条合同的份数及保管14.1合同正本和副本份数合同正本一式两份，双方各执一份；副本份数双方另行约定。14.2合同的保管责任及份数分配双方各自负责保管所持有的合同正本和副本，并按照约定分配份数。如合同保管出现争议，双方应友好协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方单位或个人，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督或协调等环节。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。第三方介入的范围和职责由合同双方在合同中明确约定。第二条第三方介入的责任限额2.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方单位的资质、信誉、影响力等因素综合确定。第三方责任限额在合同中由甲乙方明确约定。2.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经甲乙方签字盖章后生效。第三条第三方介入的程序和条件3.1第三方介入的程序第三方介入应遵循合同约定的程序。甲乙方应共同确定第三方单位，并明确第三方的职责和权限。3.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：第三方单位的资质要求、第三方单位与甲乙方的合同约定、甲乙方的一致同意等。第四条第三方介入后的合同变更4.1第三方介入导致的合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经甲乙方签字盖章后生效。4.2第三方介入导致的合同解除如第三方介入导致合同解除，甲乙方应协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经甲乙方签字盖章后生效。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入导致的争议解决如第三方介入导致合同争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。5.2第三方介入争议的适用法律第三方介入争议的解决适用中华人民共和国法律。第六条第三方介入的费用和支付6.1第三方介入费用的确定第三方介入费用根据第三方单位的收费标准、合同约定等因素确定。第三方介入费用在合同中由甲乙方明确约定。6.2第三方介入费用的支付第三方介入费用由甲乙方按照合同约定支付。支付方式、支付时间和支付比例由甲乙方在合同中明确约定。第七条第三方介入与其他各方的关系7.1第三方介入与甲乙方的关系第三方介入不改变甲乙方的合同关系。甲乙方仍按照合同约定履行各自的义务和责任。7.2第三方介入与第三方单位的关系第三方介入单位与甲乙方之间无合同关系。第三方单位仅根据甲乙方约定的事项履行监督、协调等职责。7.3第三方介入与分包方、总包方的关系第三方介入不影响分包方与总包方的合同关系。分包方和总包方仍按照合同约定履行各自的义务和责任。第八条第三方介入的违约责任及赔偿8.1第三方介入单位的违约责任及赔偿第三方介入单位如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第三方介入单位应按照合同约定和实际损失向甲乙方支付赔偿金。8.2甲乙方的违约责任及赔偿甲乙方如违反合同约定，导致第三方介入单位损失的，应承担相应的违约责任。甲乙方应按照合同约定和实际损失向第三方介入单位支付赔偿金。第九条第三方介入的权益保障9.1第三方介入单位的权益保障第三方介入单位的合法权益受法律保护。甲乙方不得侵犯第三方介入单位的合法权益。9.2甲乙方的权益保障甲乙方的合法权益受法律保护。第三方介入单位不得侵犯甲乙方的合法权益。第十条合同的续签和延长10.1第三方介入单位的续签和延长如第三方介入单位需续签或延长合同，应由甲乙方协商一致，并签订书面续签或延长协议。续签或延长协议经甲乙方签字盖章后生效。10.2第三方介入费用和相关责任的调整如第三方介入单位续签或延长合同，相关费用和责任可根据实际情况进行调整。调整事项由甲乙方在续签或延长协议中明确约定。第十一条其他约定事项11.1甲乙方认为需要约定的其他事项第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方单位或个人，根据合同约定或经甲乙方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程分包内容明细表附件名称：工程分包内容明细表附件要求：详细列明本次分包的工程范围、工程量、工程质量要求等内容。附件说明：分包方应严格按照工程分包内容明细表的约定进行施工。2.分包方资质证明文件附件名称：分包方资质证明文件附件要求：包括分包方的营业执照、资质证书等相关证明文件。附件说明：分包方应提供真实的资质证明文件，以确保其具备相应的施工能力。3.总包方资质证明文件附件名称：总包方资质证明文件附件要求：包括总包方的营业执照、资质证书等相关证明文件。附件说明：总包方应提供真实的资质证明文件，以确保其具备相应的施工能力。4.施工安全及环保措施方案附件名称：施工安全及环保措施方案附件要求：详细列明分包方的施工安全措施和环保措施。附件说明：分包方应严格按照施工安全及环保措施方案进行施工，确保施工安全环保。5.合同价款支付明细表附件名称：合同价款支付明细表附件要求：详细列明合同总价款、预付款、进度款、质量保证金等支付明细。附件说明：甲乙双方应按照合同价款支付明细表的约定进行支付。6.工程验收报告附件名称：工程验收报告附件要求：详细列明工程验收的结果和结论。附件说明：工程验收报告是确认工程质量的重要依据。7.违约行为及责任认定说明附件名称：违约行为及责任认定说明附件要求：详细列明各种违约行为及相应责任认定标准。附件说明：违约行为及责任认定说明有助于明确违约责任，维护合同双方的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方违约行为及责任认定延期完工：分包方未能按照合同约定的时间完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担总包方的损失等。工程质量不符合约定：分包方完成的工程质量不符合合同约定的标准和要求，应承担整改责任，并承担因质量问题导致的损失。安全责任事故：分包方在施工过程中发生安全责任事故，应承担事故责任，包括但不限于赔偿损失、整改措施等。2.总包方违约行为及责任认定延期支付工程款：总包方未能按照合同约定的时间支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担分包方的损失等。未提供必要施工条件：总包方未按照合同约定提供必要的施工条件，导致分包方无法正常施工，应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、承担分包方的损失等。未履行安全监督责任：总包方未按照合同约定履行对分包方施工过程中的安全监督责任，导致安全事故的发生，应承担相应的事故责任。3.第三方介入单位的违约行为及责任认定未履行监督职责：第三方介入单位未按照合同约定履行监督职责，导致工程质量、安全等方面出现问题，应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、承担甲乙方的损失等。泄露商业秘密：第三方介入单位泄露甲乙方的商业秘密，应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、承担甲乙方的损失等。全文完。二次结构施工劳务分包合同（二零二四年版）2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方的主体资格及资质证明1.2发包方的主体资格及资质证明1.3合同中相关术语的定义第二条：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条：分包范围及工程量3.1分包范围3.2工程量的确定3.3工程量的变更第四条：合同价格及支付4.1合同总价4.2预付款4.3工程进度款4.4质量保证金4.5支付方式及时间第五条：施工期限5.1施工开始日期5.2施工结束日期5.3施工延期及违约责任第六条：工程质量与标准6.1工程质量标准6.2工程验收标准6.3质量问题的处理第七条：施工安全与环保7.1施工安全要求7.2安全事故的处理7.3环保要求及处理第八条：分包方的义务与责任8.1分包方的施工义务8.2分包方的质量义务8.3分包方的安全义务8.4分包方的材料供应义务第九条：发包方的义务与责任9.1发包方的协调义务9.2发包方的支付义务9.3发包方的配合义务第十条：违约责任及赔偿10.1违约行为的认定10.2违约责任的处理10.3赔偿金额的计算第十一条：争议解决方式11.1争议的解决方式11.2仲裁地点及机构11.3诉讼地点及法院第十二条：合同的变更与解除12.1合同变更的条件12.2合同解除的条件12.3变更与解除的程序第十三条：合同的终止与验收13.1合同终止的条件13.2工程验收程序13.3验收合格标准第十四条：其他约定14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律适用及争议解决14.4合同附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方的主体资格及资质证明分包方须为合法成立并有效存在的企业或其他组织，具备与分包工程相应的资质证书和专业技术能力。分包方应向发包方提供其营业执照、资质证书等相关文件的复印件，以证明其主体资格和资质。1.2发包方的主体资格及资质证明发包方须为合法成立并有效存在的企业或其他组织，具备与发包工程相应的资质证书和专业技术能力。发包方应向分包方提供其营业执照、资质证书等相关文件的复印件，以证明其主体资格和资质。1.3合同中相关术语的定义（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括工程的设计、施工、验收等全部工作。（2）分包方：指本合同中承担分包工程的施工单位。（3）发包方：指本合同中承担发包工程的业主或其委托的代表。（4）合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括工程款、预付款、进度款等。（5）施工期限：指本合同约定的工程开工日期至工程竣工日期之间的时间段。第二条：工程概况2.1工程名称本合同所涉及的工程名称为：“X项目二次结构施工工程”。2.2工程地点本合同所涉及的工程地点为：“X项目施工现场”。2.3工程规模本合同所涉及的工程规模为：建筑面积X平方米，包括建筑物的高度、层数、结构类型等。2.4工程内容本合同所涉及的工程内容为：二次结构施工，包括砌体工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。第三条：分包范围及工程量3.1分包范围分包方应按照合同约定，完成工程量清单中列明的分包工程。3.2工程量的确定工程量清单中列明的工程量为本合同的工程量。分包方应按照工程量清单进行施工，如有变更，按照发包方的指示进行调整。3.3工程量的变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，双方应协商一致，并按照实际情况调整工程量清单。第四条：合同价格及支付4.1合同总价本合同的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：.00元。4.2预付款发包方应在合同签订后7个工作日内，向分包方支付合同总价款的10%作为预付款。4.3工程进度款发包方按照分包方提交的进度款申请，支付已完成工程量的70%作为工程进度款。4.4质量保证金发包方在工程验收合格后，按照合同约定向分包方支付质量保证金，质量保证金的金额为合同总价款的5%。4.5支付方式及时间本合同的支付方式为银行转账，具体支付时间按照合同约定的付款节点进行支付。第五条：施工期限5.1施工开始日期本合同约定的施工开始日期为：年月日。5.2施工结束日期本合同约定的施工结束日期为：年月日。5.3施工延期及违约责任如分包方原因导致施工延期，应按照合同约定向发包方支付违约金。如发包方原因导致施工延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条：工程质量与标准6.1工程质量标准本合同的工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。6.2工程验收标准工程验收应按照国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求进行。6.3质量问题的处理如发生质量问题，分包方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。如因发包方原因导致质量问题，发包方应承担相应的责任。第八条：分包方的义务与责任8.1分包方的施工义务分包方应按照合同约定的工程内容、工程量、施工工艺和施工标准进行施工，确保工程质量符合要求。分包方应严格按照施工组织设计进行施工，确保施工安全、文明施工。8.2分包方的质量义务分包方应对分包工程的施工质量全面负责，确保分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。分包方应按照合同约定的质量保证期承担质量保修责任。8.3分包方的安全义务分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。分包方应对施工现场的安全负责，并采取必要的安全防护措施，防止事故的发生。8.4分包方的材料供应义务分包方应按照合同约定的材料供应要求，向施工现场提供合格的材料，并保证材料的供应进度和质量。分包方应对提供的材料承担质量责任。第九条：发包方的义务与责任9.1发包方的协调义务发包方应负责协调施工现场的相关工作，确保分包方能够顺利进行施工。发包方应协助分包方解决施工过程中的问题，提供必要的工作条件。9.2发包方的支付义务发包方应按照合同约定的付款方式和时间，向分包方支付合同价款。发包方应在分包方提交合格的工程量报告后及时支付工程进度款。9.3发包方的配合义务发包方应提供施工图纸、施工方案等技术资料，并确保其准确、完整。发包方应按照分包方的施工进度要求，提供相应的施工场地和条件。第十条：违约责任及赔偿10.1违约行为的认定任何一方违反合同的约定，均视为违约。违约方应承担相应的违约责任。10.2违约责任的处理违约方应按照合同约定承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金的具体数额按照合同约定的标准计算。10.3赔偿金额的计算赔偿金额应根据违约方违约程度、损失程度和合同约定等因素确定。具体赔偿金额的计算方法按照合同约定的标准进行。第十一条：争议解决方式11.1争议的解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。11.3诉讼地点及法院如双方选择诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地，法院为合同签订地的人民法院。第十二条：合同的变更与解除12.1合同变更的条件合同的变更需经双方协商一致，并书面确认。变更内容应明确、具体，并符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。12.2合同解除的条件合同解除的条件应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。任何一方提出解除合同的，应提前书面通知对方，并按照合同约定承担相应的责任。12.3变更与解除的程序合同的变更或解除应通过书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。变更或解除后的合同内容应具有法律效力，并按照变更或解除后的内容执行。第十三条：合同的终止与验收13.1合同终止的条件合同终止的条件应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。合同终止后，分包方应按照合同约定完成工程扫尾工作，并配合发包方进行工程验收。13.2工程验收程序工程验收应按照合同约定的验收标准和程序进行。分包方应提供合格的工程成果，发包方应按照约定时间进行验收。13.3验收合格标准工程验收合格的标准应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。工程验收不合格的，分包方应按照验收意见进行整改，并重新提交验收。第十四条：其他约定14.1保密条款双方应对合同内容及合同履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2不可抗力条款合同履行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或造成损失的，双方应按照合同约定承担相应的责任。14.3法律适用及争议解决本合同第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念界定1.1第三方介入的定义在本合同中，第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方单位或个人，根据合同约定或法律法规规定，参与合同履行或对合同履行产生影响的行为。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于监理单位、设计单位、检测单位、材料供应商、租赁单位、施工分包商等。第二条：第三方的责任及权利2.1第三方责任第三方应按照合同约定或法律法规规定，承担相应的责任。第三方对其提供的产品、服务或行为负责，并确保其符合合同约定的质量、安全、进度等要求。2.2第三方权利第三方根据合同约定或法律法规规定，享有合同约定的权利。第三方有权要求甲乙方按照合同约定履行合同义务，并有权获得合同约定的报酬。第三条：第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系以合同约定为准。第三方非甲乙方的代理人、合作伙伴或雇佣关系，仅为合同履行过程中的参与方。3.2第三方与甲乙方责任的划分第三方对甲乙方承担的责任，以合同约定或法律法规规定为准。甲乙方对第三方承担的责任，以合同约定为准。第四条：第三方介入的程序及条件4.1第三方介入的程序第三方介入应遵循合同约定的程序。甲乙方应与第三方协商一致，并签订相应的补充协议或合同。4.2第三方介入的条件第三方介入的条件应符合合同约定或法律法规规定。第三方应具备相应的资质、能力及信誉，并得到甲乙方的认可。第五条：第三方介入后的合同变更5.1第三方介入导致的合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应协商一致，并按照变更后的内容履行合同。5.2第三方介入导致的合同解除如第三方介入导致合同无法履行或合同目的无法实现，甲乙方有权按照合同约定解除合同，并承担相应的责任。第六条：第三方责任限额6.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指甲乙方根据本合同约定，对第三方承担的责任限制。6.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定、法律法规规定及第三方提供的产品、服务或行为的风险程度确定。6.3第三方责任限额的适用甲乙方根据本合同对第三方承担的责任，不超过双方约定的第三方责任限额。第三方对甲乙方承担的责任，以其违约程度、损失程度及合同约定为准。第七条：第三方介入后的争议解决7.1第三方介入导致的争议解决如第三方介入导致合同争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告的争议解决如第三方作为被告参与争议解决，甲乙方应按照合同约定承担相应的诉讼费用。第八条：第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后的合同履行甲乙方应与第三方协商一致，并按照合同约定履行合同。第三方应按照合同约定提供产品、服务或行为，并确保其符合合同要求。8.2第三方未履行合同的后果如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，并有权要求甲乙方承担相应的损失。第九条：第三方介入的合同解除9.1第三方介入导致的合同解除如第三方未按照合同约定履行义务，或因第三方原因导致合同无法履行，甲乙方有权按照合同约定解除合同。9.2第三方介入后的合同解除程序合同解除后，甲乙方应与第三方协商一致，并按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。第十条：第三方介入的保密义务10.1第三方保密义务第三方应对本合同内容及合同履行过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙方同意不得向第三方披露。10.2第三方保密义务的履行第三方应按