山东数据中心建设施工合同2024年度3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME山东数据中心建设施工合同2024年度本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2数据中心建设1.3施工合同1.42024年度2.合同标的及范围2.1建设内容2.2施工地点2.3工程量清单2.4技术规范3.合同价格及支付3.1合同总价3.2付款方式3.3进度付款3.4竣工付款3.5违约金4.施工期限及进度4.1施工周期4.2关键节点4.3延期及违约责任5.施工质量及标准5.1质量要求5.2质量监督5.3质量保证5.4质量验收6.材料设备供应6.1材料设备品牌6.2材料设备质量6.3交付及验收7.施工安全及环保7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求8.合同变更及解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序9.违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额10.争议解决及法律适用10.1争议解决方式10.2适用法律11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同的生效、终止与解除12.1生效条件12.2终止条件12.3解除条件13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件14.签署页14.1甲方代表14.2乙方代表14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2数据中心建设数据中心建设包括但不限于数据中心机房、辅助设施、动力系统、网络系统、安全系统等基础设施的建设。1.3施工合同本合同为山东数据中心建设施工合同，由甲方与乙方签订，约定乙方按甲方要求进行数据中心建设施工。1.42024年度本合同所述工程应于2024年度内完成。第二条合同标的及范围2.1建设内容乙方应按甲方提供的工程量清单进行施工，包括但不限于土建、装修、设备安装、调试等。2.2施工地点施工地点位于甲方指定的地点，乙方应严格按照甲方指定的施工地点进行施工。2.3工程量清单工程量清单详见附件一，乙方应严格按照工程量清单进行施工。2.4技术规范技术规范详见附件二，乙方应严格按照技术规范进行施工。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：人民币壹亿元整），详见附件三。3.2付款方式甲方支付乙方工程款项的方式分为进度付款和竣工付款。3.3进度付款进度付款按工程进度的完成情况进行支付，具体支付比例和时间详见附件四。3.4竣工付款工程竣工后，经甲方验收合格，甲方支付剩余的合同款项。3.5违约金若乙方未按合同约定的时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。第四条施工期限及进度4.1施工周期乙方应按照附件四的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2关键节点关键节点详见附件五，乙方应确保关键节点的工作按时完成。4.3延期及违约责任如乙方原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条施工质量及标准5.1质量要求乙方应按照技术规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。5.2质量监督甲方有权对施工过程进行质量监督，乙方应配合甲方进行质量监督。5.3质量保证乙方应对施工过程中的质量问题负责，及时进行整改。5.4质量验收工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按照验收标准进行自检和整改。第六条材料设备供应6.1材料设备品牌乙方应提供甲方认可的品牌材料和设备，具体品牌和型号详见附件六。6.2材料设备质量乙方提供的材料和设备应符合国家相关标准和甲方要求。6.3交付及验收乙方应按照合同约定的时间、地点交付材料和设备，并配合甲方进行验收。第八条合同变更及解除8.1变更条件合同执行过程中，如遇不可抗力或甲方要求，经双方协商一致，可以对合同进行变更。8.2变更程序合同变更需双方签订书面变更协议，并经双方盖章确认。8.3解除条件合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。8.4解除程序合同解除需双方签订书面解除协议，并经双方盖章确认。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。9.2违约责任乙方应承担因违约导致甲方的一切损失，包括但不限于经济损失、信誉损失等。9.3赔偿金额赔偿金额根据甲方实际损失计算，甲方有权要求乙方支付合同总价的一定比例作为违约金。第十条争议解决及法律适用10.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同执行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3违约责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的生效、终止与解除12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2终止条件合同执行完毕，双方权利义务完全履行，本合同终止。12.3解除条件合同解除需双方签订书面解除协议，并经双方盖章确认。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、自然灾害等。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3附件本合同的附件包括工程量清单、技术规范、付款计划等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条签署页14.1甲方代表甲方代表签字：______________14.2乙方代表乙方代表签字：______________14.3日期签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他个人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、设计方、施工分包方、材料设备供应商等。第二条第三方介入程序2.1甲方和乙方应在本合同中明确第三方的介入程序，包括第三方选择、审查、评估和监督等。2.2甲方和乙方应与第三方签订相应的合同或协议，明确第三方的权利、义务和责任。2.3甲方和乙方应负责对第三方的监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第三条第三方责任及限额3.1第三方应按照与甲方和乙方签订的合同或协议约定，履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方责任限额包括但不限于第三方造成的工程质量问题、安全事故、工期延误等。3.3甲方和乙方应根据合同约定，明确第三方的责任限额，并在合同中予以说明。第四条第三方违约处理4.1第三方如未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权按合同约定追究第三方的违约责任。4.2甲方和乙方应根据合同约定，确定第三方违约的处理方式，包括但不限于违约金、赔偿损失等。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方和乙方之间的合同关系，不影响甲方和乙方之间的合同关系。5.2第三方对甲方和乙方承担的责任，不影响甲方和乙方之间的权利义务。5.3甲方和乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲方和乙方之间的合同履行。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更和解除，需经甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。6.2第三方介入的变更和解除，不影响甲方和乙方之间的合同履行。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方应对在合同执行过程中获悉的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，予以保密。7.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方与甲方和乙方之间的争议，通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方与甲方和乙方之间的争议，不影响甲方和乙方之间的合同履行。第九条甲方和乙方的权利义务9.1甲方和乙方应按照合同约定，履行各自的义务，确保合同的顺利实施。9.2甲方和乙方应对第三方的行为进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。9.3甲方和乙方应按照合同约定，处理与第三方之间的纠纷，确保合同的顺利实施。第十条附件本合同的附件包括第三方合同、第三方责任限额协议等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出合同约定的所有施工项目、数量、规格和单价等信息。附件二：技术规范包含数据中心建设的各项技术要求、标准及细节。附件三：付款计划明确合同价款的支付时间、比例和方式。附件四：施工计划详细列出工程的施工进度计划，包括关键节点的时间安排。附件五：质量保修书明确质量保修的内容、期限及保修责任的承担。附件六：材料设备品牌及规格列出合同中规定的材料设备品牌、型号及规格。附件七：安全施工措施详细描述施工过程中的安全措施和应急预案。附件八：环保要求列出施工过程中需要遵守的环保要求和标准。附件九：合同变更协议用于记录合同执行过程中双方同意的变更事项。附件十：合同解除协议用于记录合同执行过程中双方同意解除合同的事项。附件十一：第三方合同与第三方签订的合同或协议，明确第三方的权利、义务和责任。附件十二：第三方责任限额协议明确第三方的责任限额，包括违约金、赔偿限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程，视为违约。2.乙方提供的材料和设备不符合合同规定的质量标准，视为违约。3.乙方未按合同约定的施工工艺进行施工，视为违约。4.乙方未按合同约定的时间支付进度款，视为违约。5.甲方未按合同约定的时间支付合同价款，视为违约。6.甲方未按合同约定提供施工场地或施工条件，视为违约。违约责任认定标准：1.乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。2.乙方违约导致工程质量问题，乙方应负责整改并承担由此产生的费用。3.乙方违约导致工期延误，乙方应支付甲方因此遭受的损失。4.甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为已支付合同款项的1%。5.甲方违约导致乙方无法按计划进行施工，乙方有权要求甲方支付因此产生的额外费用。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。例如，合同约定工程应在2024年6月30日前完成，乙方未能按时完成，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的1%作为违约金。全文完。山东数据中心建设施工合同2024年度1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义2.合同范围及内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单3.合同价格及支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款4.工程进度及期限4.1施工计划4.2工程延期4.3提前完成奖励5.工程质量与标准5.1质量要求5.2检验标准5.3质量保证6.材料及设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收7.施工安全与环保7.1安全要求7.2环保要求7.3安全事故处理8.变更与调整8.1合同变更8.2工程量调整8.3费用调整9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的补充14.2附件14.3合同签署日期及地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义（1）甲方：指山东数据中心。（2）乙方：指承担本项目施工的施工单位。（3）本项目：指山东数据中心2024年度的建设施工项目。（4）合同履行期限：自合同签订之日起至本项目竣工交付之日止。第二条合同范围及内容2.1工程概述本项目包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程、调试工程等。2.2施工范围乙方应按照甲方的要求，完成本项目的施工任务，包括但不限于：（1）土建工程：包括土地平整、建筑物的设计与施工、基础设施建设等。（2）装修工程：包括内外墙面装修、地面装修、天花板装修等。（3）安装工程：包括给排水系统、供电系统、空调系统、通信系统等。（4）调试工程：包括设备调试、系统测试、性能优化等。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格及支付3.1合同价格本项目的合同总价为人民币[金额]元（大写：[金额]元整），币种为人民币。3.2支付方式甲方采用进度付款和最终付款的方式向乙方支付合同价款。3.3进度付款甲方按照乙方实际完成工程量的70%进行进度付款。进度付款的计算方法如下：进度付款金额=已完成工程量×工程单价。3.4最终付款本项目竣工并经验收合格后，甲方支付剩余的30%的合同价款。第四条工程进度及期限4.1施工计划乙方应按照附件二：施工计划，完成本项目的施工任务。4.2工程延期（1）因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。（2）因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。4.3提前完成奖励若乙方提前完成本项目，甲方按照提前完成的天数，每天奖励乙方合同价款的[比例]%。第五条工程质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证本项目的质量。5.2检验标准本项目竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并按照甲方的要求进行验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。5.3质量保证乙方应在本项目竣工后[期限]内，对本项目进行质量保证，确保项目正常运行。第六条材料及设备6.1材料供应乙方负责本项目的材料供应，并保证材料质量。6.2设备供应乙方负责本项目的设备供应，并保证设备质量。6.3材料和设备验收甲方应按照约定的标准对乙方供应的材料和设备进行验收，不合格的，甲方有权要求乙方更换或退款。第八条变更与调整8.1合同变更（1）合同履行过程中，若甲方要求变更合同内容，应提前[提前天数]天以书面形式通知乙方。（2）乙方接到甲方变更通知后，应立即进行评估，并在[评估期限]内将评估结果书面通知甲方。（3）合同变更应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。8.2工程量调整（1）合同履行过程中，若实际工程量与工程量清单存在差异，双方应按照实际完成工程量进行调整。（2）工程量调整后，合同价款相应调整。8.3费用调整（1）合同履行过程中，若因政策调整、市场行情变化等原因导致合同价款发生变化，双方应按照实际发生的变化进行费用调整。（2）费用调整后，合同价款相应调整。第九条违约责任9.1违约行为（1）乙方未按照约定时间、质量完成施工任务的，视为违约。（2）甲方未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。9.2违约责任（1）乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的[比例]%。（2）甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的[比例]%。9.3违约赔偿（1）违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。（2）违约行为给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁（1）双方同意将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁。（2）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼（1）任何一方对仲裁裁决不服的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。（2）诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决停止履行。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同解除条件（1）双方协商一致解除合同的，合同即行解除。（2）一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容（1）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。（2）合同履行过程中的通信内容、谈判内容等。12.2保密期限双方对保密内容的保密期限为[保密期限]年。12.3违约保密条款（1）违反保密条款的一方应向守约一方支付违约金，违约金为[金额]元。（2）违约方承担违约责任后，不免除其继续履行保密义务的责任。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附件本合同附件包括：工程量清单、施工计划、技术规格书等。14.3合同签署日期及地点本合同于[签署日期]在[签署地点]签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有利害关系的自然人、法人和其他组织。15.2第三方责任（1）第三方介入本合同的履行过程中，应遵守合同的约定，履行相应的义务。（2）第三方未履行合同约定的义务，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的责任。15.3第三方权益（1）第三方根据合同约定享有相应的权益。（2）第三方权益的行使不得损害甲方和乙方的合法权益。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择甲方和乙方应在合同中明确第三方的选择标准、条件和程序。16.2第三方委托甲方和乙方可以委托第三方履行合同的一部分义务。委托第三方时，甲方和乙方应与第三方签订书面委托协议，明确双方的权益和义务。16.3第三方监督甲方和乙方应对第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。16.4第三方退出第三方在合同履行过程中，如有违约行为或其他原因导致合同无法履行，甲方和乙方有权终止第三方的介入。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定甲方和乙方应在合同中明确第三方的责任限额。责任限额可以采取固定金额、比例限制等方式。17.2第三方责任限额的调整甲方和乙方可以根据合同履行情况，协商调整第三方的责任限额。17.3第三方责任限额的履行第三方在合同履行过程中，如发生违约行为导致甲方或乙方损失，第三方应按照合同约定的责任限额承担责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的权益和义务，应以本合同及相关的委托协议为准。18.2第三方与工程的关系第三方应按照合同约定，履行与工程相关的义务。18.3第三方与其他第三方之间的关系第三方与其他第三方之间的关系，应以各自的合同为准。19.第三方介入的变更和解除19.1第三方介入的变更甲方和乙方可以根据合同履行情况，协商变更第三方的介入方式、义务等内容。19.2第三方介入的解除甲方和乙方可以根据合同履行情况，协商解除第三方的介入。解除第三方介入时，应办理相应的手续，并结清第三方应得的款项。20.第三方介入的违约处理20.1第三方违约行为第三方未履行合同约定的义务，或违反合同约定的，视为违约。20.2第三方违约责任第三方违约的，应向甲方和乙方支付违约金，违约金为合同价款的[比例]%。20.3第三方违约赔偿第三方违约行为给甲方或乙方造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2仲裁第三方与甲方、乙方之间的争议，可以提交[仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。21.3诉讼第三方与甲方、乙方之间的争议，可以提起诉讼。诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决停止履行。22.第三方介入的生效、变更与解除22.1第三方介入的生效第三方介入本合同，应自双方签字（或盖章）之日起生效。22.2第三方介入的变更第三方介入的变更，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。22.3第三方介入的解除第三方介入的解除，应办理相应的手续，并结清第三方应得的款项。23.附件本合同附件包括：第三方选择标准、条件及程序，第三方委托协议，第三方责任限额等。24.合同签署日期及地点本合同于[签署日期]在[签署地点]签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本项目所有工程量，包括工程名称、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：施工计划详细列出本项目的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件三：技术规格书详细列出本项目所涉及的技术规格要求，包括材料要求、设备要求、施工工艺要求等。附件四：第三方选择标准、条件及程序详细列出选择第三方的标准、条件和程序，包括第三方的资质要求、业绩要求、selectionprocess等。附件五：第三方委托协议甲方和乙方与第三方签订的书面委托协议，明确双方的权益和义务。附件六：第三方责任限额明确第三方的责任限额，包括责任限额的计算方式、限额金额等。附件七：第三方违约处理协议明确第三方违约行为的处理方式，包括违约金的计算方式、违约赔偿的标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按照约定时间支付合同价款，或未按照约定提供施工条件等，构成违约。甲方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例：若甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。若甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方施工进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延误造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按照约定时间、质量完成施工任务，或未按照约定提供材料、设备等，构成违约。乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例：若乙方未按照约定时间完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。若乙方提供的材料、设备不符合约定质量标准，甲方有权要求乙方更换或退款。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按照约定履行合同义务，或未按照约定提供材料、设备等，构成违约。第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方或乙方因此造成的损失。示例：若第三方未按照约定提供材料、设备，导致施工进度延误，甲方有权要求第三方支付违约金。若第三方提供的材料、设备不符合约定质量标准，甲方有权要求第三方更换或退款。全文完。山东数据中心建设施工合同2024年度2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2数据中心定义第二条合同范围及工程内容2.1合同范围2.2工程内容第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式第四条工程进度及时间表4.1工程进度4.2工程时间表第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2服务内容第七条合同的履行与验收7.1合同履行7.2工程验收第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿方式第九条争议解决方式9.1争议解决方式第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1附加条款13.2附录第十四条合同的签署与生效14.1合同签署14.2合同生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：山东数据中心建设有限公司乙方：X建筑工程有限公司1.2数据中心定义本合同所述数据中心是指位于山东省济南市区路号山东数据中心建设有限公司所属的datacenter，包括但不限于数据中心内的所有建筑物、设施、设备及附属设施。第二条合同范围及工程内容2.1合同范围本合同所述工程范围包括但不限于：数据中心基础设施建设、数据中心内部装修、数据中心设备采购及安装、数据中心运营调试等。2.2工程内容本合同所述工程内容具体包括但不限于：（1）数据中心基础设施建设，包括土建工程、钢结构工程、水电工程、防雷工程等；（2）数据中心内部装修，包括墙面装修、地面装修、天花板装修、隔断装修等；（3）数据中心设备采购及安装，包括服务器设备、存储设备、网络设备、安全设备等；（4）数据中心运营调试，包括设备调试、系统测试、安全检查等。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币X元整（大写：人民币X元整），详细价格明细见附件。3.2支付方式（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题则一次性支付给乙方。第四条工程进度及时间表4.1工程进度乙方应按照合同约定的时间表完成工程进度，具体工程进度见附件。4.2工程时间表本合同所述工程计划开始时间为2024年X月X日，计划竣工时间为2024年X月X日。第五条质量标准及要求5.1质量标准乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2质量要求（1）工程质量应符合国家及行业相关标准；（2）设备安装应牢固可靠，电路布局应合理，线路应整齐；（3）数据中心内部环境应满足设备运行要求，如温度、湿度、洁净度等；（4）工程验收时，乙方应提供完整的工程技术资料、产品合格证、质保书等。第六条技术支持与服务6.1技术支持乙方应提供完整的技术支持，确保甲方在工程实施过程中及工程验收后能够正常使用。6.2服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于：（1）提供设备操作培训；（2）提供系统维护及升级服务；（3）提供故障排查及维修服务；（4）定期对设备进行巡检和保养。第七条合同的履行与验收7.1合同履行乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。7.2工程验收工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收：工程进度达到80%时，乙方应向甲方申请初步验收。甲方组织相关人员对工程进行初步验收，对存在的问题提出整改要求，乙方应在规定时间内整改完毕。最终验收：工程完成后，乙方应向甲方申请最终验收。甲方组织相关人员对工程进行最终验收，确认工程符合合同约定及国家相关标准后，甲方应在验收合格证书上签字盖章。第八条违约责任及赔偿8.1违约责任（1）任何一方违反合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。（2）乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。（3）甲方未按照约定的时间支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的0.5%。8.2赔偿方式（1）违约方应向守约方支付赔偿金，赔偿金为守约方实际损失的200%。（2）违约方支付赔偿金后，仍应继续履行合同约定的义务。第九条争议解决方式9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。10.2合同解除（1）任何一方未履行合同义务的，对方有权解除合同。（2）合同解除后，乙方应停止施工，并按照甲方的要求拆除与工程有关的临时设施。（3）合同解除后，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1附加条款本合同附件为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。13.2附录附录包括工程量清单、设备清单、技术参数等，作为本合同的组成部分。第十四条合同的签署与生效14.1合同签署本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同生效本合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，参与或关联本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方应根据工程需要，选择合适的第三方进行合作。乙方应尊重甲方的选择，并配合甲方的第三方合作。2.2第三方协作甲方、乙方和第三方应共同签署协作协议，明确各方的权利、义务和责任。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定和协作协议的要求，履行各自的责任，确保工程顺利进行。3.2第三方责任限额（1）第三方应对其提供的材料、设备或服务的质量承担责任；（2）第三方应对其工作人员的行为承担责任，防止因工作人员的疏忽、大意或故意行为导致甲方和乙方损失；（3）第三方责任限额应在其提供的材料、设备或服务费用中约定，并明确于协作协议中。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求进行工作。4.2第三方与乙方关系第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未按照合同约定或协作协议的要求履行责任，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理程序（1）甲方和乙方应与第三方协商解决；（2）协商不成的，甲方和乙方有权解除合同，并要求第三方承担违约金或赔偿金。第六条第三方与甲乙方的沟通协作6.1沟通协作机制甲方、乙方和第三方应建立沟通协作机制，定期召开会议，协调解决工程中的问题。6.2信息共享甲方、乙方和第三方应共享工程信息，确保各方了解工程进展和需求。第七条第三方介入对合同其他各方的影响7.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务；7.2第三方介入不影响本合同的履行和验收；7.3第三方介入不影响本合同的违约责任及赔偿规定。第八条第三方退出8.1第三方退出条件如第三方因故不能继续履行合同义务，应提前书面通知甲方和乙方。8.2第三方退出后的处理（1）第三方应将其未履行的义务交接给甲方和乙方同意的其他方；（2）第三方应承担因未履行义务而产生的违约责任。第九条第三方介入的变更9.1第三方变更条件如甲方和乙方同意第三方变