福建省港口物流2024年度施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME福建省港口物流2024年度施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3施工地点1.4施工内容第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整机制2.3付款方式及进度第三条施工期限3.1总施工期限3.2阶段性目标3.3延期及违约责任第四条施工质量4.1质量标准4.2质量监督与检验4.3质量争议的处理第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备安装5.3材料和设备的质量标准第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故的处理6.3安全培训与指导第七条环境保护7.1环保要求7.2环保措施7.3环保监督与检查第八条变更与解除合同8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更与解除合同的程序第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿金额的计算方法第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密的赔偿责任第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式13.3诉讼或仲裁机构第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3合同的份数和保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3施工地点施工地点位于福建省福州市某港口物流园区内，具体施工地点以甲方指定的地点为准。1.4施工内容施工内容主要包括：港口物流园区内道路铺设、停车场建设、仓储设施建设、装卸设备安装及相关配套工程。具体工程内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。第二条合同价格2.1合同总价合同总价是指乙方按照本合同约定的施工内容和工程量，完成全部工程所应得的报酬。合同总价以人民币计价，具体金额为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整）。2.2价格调整机制合同总价在签订合同后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，可能导致工程成本发生较大变化，双方可协商调整合同价格。具体调整方式按照甲方和乙方另行签订的补充协议执行。2.3付款方式及进度付款方式分为进度付款和验收合格后付款。进度付款按照工程进度的实际完成情况，按月支付已完工程进度款的70%；验收合格后付款，甲方对工程进行验收，经验收合格后支付剩余的30%工程款。第三条施工期限3.1总施工期限本合同规定的总施工期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计X个月。3.2阶段性目标乙方应按照甲方要求，确保阶段性目标的达成。具体阶段性目标由甲方根据工程进度和要求提出，乙方应按照甲方要求的时间节点完成相应工程。3.3延期及违约责任乙方如未按本合同约定的时间节点完成相应工程，应按照逾期工程价款的1%向甲方支付违约金。如乙方原因导致工程延期超过合同约定的总施工期限，甲方有权解除合同，并要求乙方支付逾期工程价款的20%作为违约金。第四条施工质量4.1质量标准本工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。具体质量标准以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。4.2质量监督与检验乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。甲方有权对施工过程进行监督和检验，对不符合质量标准的部分，乙方应按照甲方的要求及时整改。4.3质量争议的处理如甲乙双方在质量问题上发生争议，双方应协商解决。协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条材料与设备5.1材料供应乙方负责采购本合同约定的施工材料，并保证材料质量。甲方有权对材料进行抽检，对不符合质量标准的部分，乙方应负责更换。5.2设备安装乙方应按照甲方要求和技术标准进行设备安装，确保设备正常运行。5.3材料和设备的质量标准乙方提供的施工材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。具体质量标准以甲方提供的材料和设备技术要求为准。第六条安全生产6.1安全生产要求乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工过程中的安全生产。6.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照甲方要求进行处理。6.3安全培训与指导乙方应定期对施工现场人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。甲方有权对乙方的安全生产情况进行检查和指导。第八条变更与解除合同8.1合同变更的条件合同变更的条件如下：1）双方协商一致，且变更内容不违反国家法律法规、行业标准和合同约定；2）因不可抗力导致合同无法履行或部分履行；3）因政策调整、规划变更等原因导致合同内容需要调整。8.2合同解除的条件合同解除的条件如下：1）双方协商一致；2）乙方严重违约，无法继续履行合同；3）甲方因国家法律法规、政策调整等原因需要解除合同；4）不可抗力导致合同无法履行。8.3变更与解除合同的程序合同变更或解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。书面协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。第九条违约责任9.1发包方的违约责任甲方违反本合同的约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的直接经济损失。9.2承包方的违约责任乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的直接经济损失。9.3违约赔偿金额的计算方法违约赔偿金额的计算方法如下：1）违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例双方协商确定；2）赔偿金额根据乙方违约程度、甲方损失程度和双方协商的结果确定。第十条争议解决10.1争议解决方式1）向合同约定的仲裁机构申请仲裁；2）向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为甲方所在地人民法院或双方约定的其他地点。10.3仲裁或诉讼时效乙方应在本合同约定的履行期限届满之日起X年内向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼，超过该时效的，甲方不再承担违约责任。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应由甲乙双方签订书面变更协议，并经双方签字盖章后生效。11.3合同解除程序合同解除应由甲乙双方签订书面解除协议，并经双方签字盖章后生效。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限为合同终止之日起X年。12.3违约保密的赔偿责任一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的直接经济损失。第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式1）向合同约定的仲裁机构申请仲裁；2）向人民法院提起诉讼。13.3诉讼或仲裁机构诉讼或仲裁机构为甲方所在地人民法院或双方约定的其他地点的仲裁机构。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的份数和保管本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。合同副本均妥善保管，不得外泄。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲乙双方外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，因第三方的原因导致合同无法正常进行，需要甲乙双方协商解决的情况。第二条第三方介入的处理2.1甲乙双方应积极沟通，协商解决因第三方介入导致的问题，确保合同的正常履行。2.2甲乙双方应各自承担因第三方介入而产生的额外费用和损失。2.3甲乙双方应各自承担因第三方介入导致的工期延误的责任。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方的损失负有赔偿责任。赔偿金额的计算方法如下：1）实际损失金额的赔偿；2）因工期延误导致的损失金额的赔偿；3）甲乙双方因第三方介入而产生的额外费用。3.2第三方责任限额应根据第三方介入的具体情况，由甲乙双方协商确定。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1如第三方介入导致合同无法正常履行，甲乙双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。4.2甲乙双方应根据第三方介入的情况，调整合同的履行计划和方案。4.3甲乙双方应各自承担因第三方介入而产生的相关税费、手续费等额外费用。4.4甲乙双方应保持与第三方的沟通，协调解决第三方介入问题，确保合同的正常履行。4.5甲乙双方应根据第三方介入的情况，及时更新合同的履行情况和变更合同条款。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体，各自承担相应的法律责任。5.2第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。5.3甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间的合同履行。第六条第三方介入的争议解决1）向合同约定的仲裁机构申请仲裁；2）向人民法院提起诉讼。6.2甲乙双方在第三方介入的争议解决过程中，应保持沟通，及时更新争议解决进展情况。第七条第三方介入的保密义务7.1甲乙双方应对第三方介入的相关信息予以保密，不得泄露给无关方。7.2甲乙双方应遵守保密期限，不得在保密期限届满前泄露第三方介入的信息。7.3甲乙双方违反保密义务的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的直接经济损失。第八条第三方介入对合同其他条款的影响8.1第三方介入不影响本合同其他条款的履行，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。8.2甲乙双方应根据第三方介入的情况，及时调整合同的履行计划和方案，确保合同的正常履行。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的事由消失后，甲乙双方应立即恢复合同的正常履行。9.2甲乙双方应根据第三方介入的情况，调整合同的履行计划和方案，确保合同的顺利完成。第十条第三方介入的记录和归档10.1甲乙双方应详细记录第三方介入的情况，包括但不限于第三方介入的原因、时间、影响范围等。10.2甲乙双方应将第三方介入的记录归档，以备查阅。第十一条第三方介入的培训和指导11.1甲乙双方应根据第三方介入的情况，对合同履行人员进行培训和指导，提高其应对第三方介入的能力。11.2甲乙双方应定期组织培训和指导，确保合同履行人员了解第三方介入的处理方法和流程。第十二条第三方介入的应急预案12.1甲乙双方应制定第三方介入的应急预案，包括但不限于第三方介入的预警机制、处置措施等。12.2甲乙双方应定期检查和更新应急预案，确保其有效性和可行性。第十三条第三方介入的法律责任13.1第三方介入的法律责任应根据第三方介入的具体情况，由甲乙双方协商确定。13.2甲乙双方应依法维护自身的合法权益，确保合同的正常履行。第十四条第三方介入的其他事项14.1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸和技术要求1.1施工图纸：包括道路铺设、停车场建设、仓储设施建设、装卸设备安装及相关配套工程的详细施工图纸。1.2技术要求：甲方提供的关于施工质量、材料、设备等技术要求的具体说明。2.材料和设备技术要求2.1材料技术要求：对施工过程中使用的各类材料的规格、质量、性能等要求。2.2设备技术要求：对施工过程中使用的各类设备的技术参数、性能、安装要求等。3.安全生产管理方案3.1安全生产管理方案：乙方制定的关于施工现场安全生产的具体措施和管理制度。4.质量管理体系文件4.1质量管理体系文件：乙方建立的关于工程质量管理的文件，包括质量计划、质量记录、质量控制等。5.环境保护实施方案5.1环境保护实施方案：乙方制定的关于施工现场环境保护的具体措施和执行计划。6.施工进度计划6.1施工进度计划：乙方制定的关于工程进度的详细计划，包括阶段性目标、工期安排等。7.合同履行计划7.1合同履行计划：乙方制定的关于合同履行的详细计划，包括人员配置、物资供应、资金安排等。8.应急预案8.1应急预案：乙方制定的关于施工现场突发事件（如安全事故、自然灾害等）的应对措施和预案。9.合同变更协议9.1合同变更协议：甲乙双方签订的关于合同变更的书面协议。10.合同解除协议10.1合同解除协议：甲乙双方签订的关于合同解除的书面协议。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定1.1未按约定付款：甲方未按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。1.2未提供施工图纸和技术要求：甲方未在约定时间内提供施工图纸和技术要求，应承担违约责任，向乙方支付违约金。2.承包方违约行为及责任认定2.1未按约定时间完成工程：乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。2.2未按约定提供材料和设备：乙方未按照合同约定的时间和质量标准提供材料和设备，应承担违约责任，向甲方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按约定提供服务或材料：第三方未按照合同约定的时间、质量标准提供服务或材料，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金。3.2第三方原因导致工程延误：第三方原因导致工程延误，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金。4.违约责任认定标准4.1违约责任认定标准：违约责任根据违约行为的性质、程度、影响范围等因素确定。4.2违约金计算方法：违约金根据合同总价的一定比例或实际损失的一定比例计算。示例说明：1.甲方未按约定时间付款，根据合同约定，应向乙方支付违约金，违约金按合同总价的一定比例计算。2.乙方未按约定时间完成工程，根据合同约定，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价的一定比例计算。3.第三方未按约定提供服务或材料，根据合同约定，应向甲乙双方支付违约金，违约金按合同总价的一定比例计算。4.第三方原因导致工程延误，根据合同约定，应向甲乙双方支付违约金，违约金按合同总价的一定比例计算。全文完。福建省港口物流2024年度施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：福建省港口管理局1.2承包方：X建筑工程有限公司1.3工程地点：福建省福州市港口物流区1.4工程内容：福建省港口物流2024年度施工项目，包括但不限于港口建设、航道疏浚、港口设施维修等第二条合同金额及支付方式2.1合同总金额：人民币万元整2.2支付方式：按工程进度分阶段支付2.3支付比例：工程进度达到70%时支付50%，工程验收合格后支付剩余50%第三条工程进度及质量要求3.1工程进度：按照双方约定的工程进度计划执行3.2质量要求：符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良等级第四条合同工期4.1合同工期：自合同签订之日起至2024年12月31日止第五条合同的履行和变更5.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务5.2合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议第六条违约责任6.1发包方未按约定支付合同款项，应承担违约责任6.2承包方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条合同的解除8.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同8.2合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互不追究责任第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密9.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止第十条法律适用及合同签订地10.1本合同适用中华人民共和国法律10.2本合同签订地为福建省福州市第十一条其他约定11.1本合同一式两份，双方各执一份11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效第十二条附件12.1工程图纸12.2工程量清单12.3相关法律法规及行业标准第十三条合同修改及补充13.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议13.2合同修改及补充均应以书面形式进行，并与本合同具有同等法律效力第十四条合同解除或终止后的权利义务处理14.1合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续14.2合同解除或终止后，尚未履行的义务应立即终止，已支付的款项不予退还第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同金额及支付方式2.2支付方式：按工程进度分阶段支付2.3支付比例：工程进度达到70%时支付50%，工程验收合格后支付剩余50%第三条工程进度及质量要求3.1工程进度：按照双方约定的工程进度计划执行3.2质量要求：符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良等级第四条合同工期第五条合同的履行和变更5.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务5.2合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议第六条违约责任6.1发包方未按约定支付合同款项，应承担违约责任6.2承包方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条合同的解除8.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同8.2合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互不追究责任第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密9.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止第十条法律适用及合同签订地10.1本合同适用中华人民共和国法律10.2本合同签订地为福建省福州市第十一条其他约定11.1本合同一式两份，双方各执一份11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效第十二条附件12.1工程图纸12.2工程量清单12.3相关法律法规及行业标准第十三条合同修改及补充13.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议13.2合同修改及补充均应以书面形式进行，并与本合同具有同等法律效力第十四条合同解除或终止后的权利义务处理14.1合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续14.2合同解除或终止后，尚未履行的义务应立即终止，已支付的款项不予退还第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.2当本合同执行过程中需要第三方介入时，甲方应提前通知乙方，并确保第三方与乙方就工程事宜进行充分沟通和协调。第十六条第三方责任16.1第三方介入本合同工程时，应遵守国家法律法规及行业标准，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。16.2第三方应承担其自身行为所产生的法律责任，与甲方和乙方无关。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系和权利义务，由各方自行协商确定，并签订书面协议。17.2甲方和乙方应确保第三方的介入不会影响合同的正常履行。第十八条第三方责任限额18.1甲方和乙方对第三方的责任限额，应根据合同具体条款和双方协商确定。18.2第三方对甲方和乙方的责任限额，应根据第三方与甲方、乙方签订的书面协议确定。第十九条第三方违约处理19.1第三方未按约定履行其义务，或其行为导致工程损失的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。19.2甲方和乙方均有权向第三方追偿因违约所产生的损失。第二十条第三方与合同变更20.1第三方提出合同变更需求的，需经甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。20.2合同变更不影响甲方和乙方对第三方的责任限额和违约责任。第二十一条第三方退出21.1第三方因故需退出合同的，应提前书面通知甲方和乙方。21.2第三方