智能化施工合同物流园区建设

智能化施工合同物流园区建设合同编号：__________智能化施工合同物流园区建设地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为智能化施工合同物流园区项目的业主，具备项目建设的相关权利和条件；乙方具备智能化施工的技术、设备和人员等条件，愿意承担该项目的建设；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方智能化施工合同物流园区项目的建设事宜达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：智能化施工合同物流园区建设1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目投资估算：__________1.5项目工期：__________二、乙方义务2.1乙方应按照双方确认的设计方案和技术标准，完成智能化施工合同物流园区的建设。2.2乙方应保证智能化施工的质量，确保项目满足国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。2.3乙方应按照合同约定的工期完成项目建设，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应承担项目建设的安全生产责任，确保工程建设过程中的安全生产。2.5乙方应按照甲方要求，对项目进行维护和保养，确保项目正常运行。三、甲方义务3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付智能化施工合同物流园区项目的建设费用。3.2甲方应提供项目建设的相关手续和土地使用权等必要的建设条件。3.3甲方应协助乙方办理项目建设的相关审批手续。3.4甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款和竣工结算款。四、价格和支付4.1智能化施工合同物流园区项目的建设费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照项目进度，向乙方支付工程进度款。具体支付方式如下：（1）完成工程进度__________%，支付工程进度款__________%；（2）完成工程进度__________%，支付工程进度款__________%；（3）完成工程进度__________%，支付工程进度款__________%；（4）剩余工程进度，支付剩余工程进度款。4.3项目竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告。甲方在收到竣工结算报告后，应在约定时间内进行审核，确认无误后支付竣工结算款。五、工期延误5.1由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.2由于甲方原因导致工期延误，甲方应按照实际延误天数，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同价款的__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，共同维护项目的合法权益。7.2双方在合同履行过程中，应遵守诚信原则，不得损害对方合法权益。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.智能化施工合同物流园区设计方案2.智能化施工合同物流园区项目进度计划3.智能化施工合同物流园区建设费用明细表4.甲方支付授权书5.乙方资质证明文件6.智能化施工合同物流园区项目验收标准7.安全生产责任承诺书8.违约金计算公式说明9.法律法规、行业标准相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定设计方案和技术标准进行建设，导致项目质量不符合要求的，视为违约。2.乙方未按照合同约定的工期完成项目建设，延期超过合同约定的期限，视为违约。3.乙方未按照约定时间向甲方支付工程进度款或竣工结算款，视为违约。4.甲方未按照约定向乙方支付建设费用，或未提供项目建设相关手续和土地使用权等必要条件的，视为违约。5.甲方未按照约定时间向乙方支付工程进度款或竣工结算款，视为违约。6.双方未按照合同约定履行其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.智能化施工：指利用现代信息技术、自动化技术、技术等智能化手段进行的施工活动。2.物流园区：指为实现物流产业集聚和物流业务一体化，具备相关基础设施和配套服务设施的特定区域。3.违约金：指一方违反合同约定，按照约定向对方支付的赔偿金。4.工期延误：指合同约定的项目建设工期延长。5.合同价款：指双方约定的智能化施工合同物流园区项目建设所需支付的全部费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后，导致工期延误。解决办法：双方协商调整施工计划，确保项目按期完成。2.问题：甲方支付进度款不及时，影响乙方施工进度。解决办法：甲方按照合同约定时间支付进度款，确保乙方施工顺利进行。3.问题：项目质量不符合约定，导致甲方不满。解决办法：乙方应当按照约定标准进行施工，确保项目质量。如出现质量问题，乙方应及时整改。4.问题：项目在验收过程中发现问题，需要整改。解决办法：乙方应当按照验收标准进行整改，确保项目顺利通过验收。5.问题：发生不可抗力因素，导致项目无法按期完成。解决办法：双方根据实际情况协商延长工期，并根据不可抗力因素的影响，相应调整合同价款。五、所有应用场景：1.物流园区建设企业与智能化施工企业之间的合同签订。2.智能