二零二四年建筑泥工班组分包服务合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年建筑泥工班组分包服务合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3泥工班组定义及成员第二条：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量第三条：合同金额及支付方式3.1合同总金额3.2预付款金额及支付时间3.3工程进度款金额及支付时间3.4验收合格后支付剩余款项第四条：工期及进度4.1合同约定的工期4.2工程进度要求4.3工期延误的责任及处理方式第五条：质量标准及验收5.1质量标准要求5.2验收程序及时间5.3质量问题处理方式第六条：安全及环保要求6.1承包方应遵守的国家法律法规6.2安全防护措施及责任6.3环保要求及责任第七条：违约责任及赔偿7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任7.3违约赔偿金额及方式第八条：不可抗力8.1不可抗力的定义及范围8.2不可抗力导致的合同变更或解除8.3不可抗力导致的损失赔偿第九条：争议解决方式9.1双方协商解决9.2提交仲裁机构仲裁9.3向人民法院提起诉讼第十条：合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的解除条件及后果第十一条：保密条款11.1保密信息的定义及范围11.2保密义务及期限11.3泄露保密信息的处理方式第十二条：合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让应遵循的程序12.3转让后的合同责任第十三条：合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：技术要求及相关规范第十四条：其他约定14.1双方认为需要约定的其他事项14.2附加条款或补充协议第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方名称及地址：甲方地址：省市区路号1.2承包方名称及地址：乙方地址：省市区路号1.3泥工班组定义及成员：泥工班组指由乙方组织的，负责本次工程泥工施工的团队。乙方应确保团队成员具备相应的技能和资质，并保证团队成员在施工过程中遵守相关法律法规和甲方要求。第二条：工程概述2.1工程名称：工程名称为：X建筑工程项目2.2工程地点：工程地点为：省市区路号2.3工程内容：工程内容包括但不限于：泥工施工、砌体施工、抹灰施工等。具体工程内容以甲方提供的工程图纸和技术要求为准。2.4工程量：工程量以甲方提供的工程量清单为准。乙方应按照甲方要求完成相应的工程量，并保证工程质量符合甲方要求。第三条：合同金额及支付方式3.1合同总金额：合同总金额为人民币万元整（大写：人民币捌佰万元整）。3.2预付款金额及支付时间：甲方应在合同签订后七个工作日内支付预付款，预付款金额为合同总金额的30%，即人民币万元整（大写：人民币贰拾肆万元整）。3.3工程进度款金额及支付时间：甲方根据乙方实际完成工程量的情况，按照约定的进度支付工程进度款。具体支付时间及金额由双方协商确定。3.4验收合格后支付剩余款项：工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后七个工作日内支付剩余款项，即合同总金额的70%，扣除已支付的预付款和进度款。第四条：工期及进度4.1合同约定的工期：合同约定的工期为个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度要求：乙方应按照甲方提供的工程图纸和技术要求进行施工，并确保工程按期完成。具体工程进度要求以甲方指定的进度计划为准。4.3工期延误的责任及处理方式：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。具体违约责任及处理方式按照第七条违约责任及赔偿的规定执行。第五条：质量标准及验收5.1质量标准要求：乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术要求及相关规范进行施工，并保证工程质量符合国家标准及甲方要求。5.2验收程序及时间：工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。具体验收程序及时间由双方协商确定。5.3质量问题处理方式：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新进行验收。如再次验收不合格，乙方应承担相应的违约责任，具体按照第七条违约责任及赔偿的规定执行。第六条：安全及环保要求6.1承包方应遵守的国家法律法规：乙方在施工过程中应遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等国家和地方的法律法规。6.2安全防护措施及责任：乙方应制定并落实施工安全防护措施，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。6.3环保要求及责任：乙方应遵守环保法规，做好施工现场的环保工作。如因乙方原因导致环境污染的发生，乙方应承担全部责任。第八条：不可抗力8.1不可抗力的定义及范围：不可抗力是指在合同签订后，因不可预见、不可避免且无法克服的客观情况，导致一方或双方无法履行合同的情形。不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他影响合同履行的情况。8.2不可抗力导致的合同变更或解除：如因不可抗力导致一方无法履行合同，双方应立即协商变更或解除合同。如不可抗力导致合同部分或全部不能履行，双方应根据不可抗力对合同履行造成的影响，协商确定合同的变更或解除事宜。8.3不可抗力导致的损失赔偿：因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行，一方不承担违约责任。但是，如一方因不可抗力导致损失，需提供相关证明材料，双方协商确定损失赔偿事宜。第九条：争议解决方式9.1双方协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2提交仲裁机构仲裁：如双方约定仲裁解决争议，任何一方均可向约定的仲裁机构提交仲裁申请。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.3向人民法院提起诉讼：如双方未约定仲裁，或仲裁裁决无效，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的变更程序：合同变更应由双方协商一致，并书面签署变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同的解除条件及后果：合同解除应由双方协商一致，并书面签署解除协议。解除协议应明确约定解除合同的原因、时间、后果及赔偿等事宜。第十一条：保密条款11.1保密信息的定义及范围：保密信息是指合同履行过程中双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括技术秘密、商业秘密、客户信息等。11.2保密义务及期限：双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方披露。保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后五年内有效。11.3泄露保密信息的处理方式：如一方泄露了保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。损失赔偿金额双方协商确定。第十二条：合同的转让12.1合同转让的条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让应遵循的程序：如一方拟转让合同权利和义务，应提前书面通知对方，并经对方同意。转让协议应明确约定转让的内容、范围、期限等事宜。12.3转让后的合同责任：合同转让后，转让方对转让前的合同义务承担责任。受让方自合同转让之日起享有合同权利和履行合同义务。第十三条：合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：技术要求及相关规范附件是本合同的重要组成部分，双方应按照附件约定履行合同义务。第十四条：其他约定14.1双方认为需要约定的其他事项：双方在其他事项上达成一致意见，可书面补充本合同。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附加条款或补充协议：如双方在合同履行过程中，需要对合同内容进行补充或修改，可签订附加条款或补充协议。附加条款或补充协议应经双方签字或盖章生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、协调、监督、检验、验收等环节。第二条：第三方介入的程序及责任2.1甲乙双方应与第三方协商确定介入的具体事项、范围、期限等，并书面签订第三方介入协议。2.2第三方介入协议应明确约定第三方的职责、权利、义务以及与其他各方的关系。2.3第三方应按照介入协议的约定履行相关职责，并承担相应的责任。2.4甲乙双方应协助第三方履行介入职责，提供必要的信息、资料和条件。第三条：第三方介入的变更及解除3.1第三方介入的变更应由甲乙双方与第三方协商一致，并书面签署变更协议。3.2第三方介入的解除应由甲乙双方与第三方协商一致，并书面签署解除协议。3.3变更协议和解除协议应明确约定变更或解除的原因、时间、后果及赔偿等事宜。第四条：第三方介入的赔偿责任4.1第三方在介入过程中如因过错导致合同履行出现问题，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方如因违约行为导致甲乙双方损失，第三方应按照合同约定和法律规定承担赔偿责任。4.3甲乙双方与第三方之间的赔偿纠纷，应通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第五条：第三方介入的保密义务5.1第三方对在介入过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。5.2保密义务自第三方介入协议签订之日起生效，至合同解除或终止后五年内有效。5.3第三方如泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。第六条：第三方介入的争议解决6.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条：第三方介入的合同效力7.1第三方介入协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。7.2第三方介入协议的签订、变更、解除等，不得违背本合同的约定。第八条：第三方介入的额外条款及说明8.1甲乙双方与第三方签订的介入协议，应包含但不限于第三方的职责、权利、义务、赔偿责任、保密义务等内容。8.2甲乙双方与第三方签订的介入协议，应明确约定第三方与其他各方之间的关系，以及第三方在合同履行过程中的地位和作用。8.3甲乙双方与第三方签订的介入协议，应明确约定第三方在合同履行过程中的决策权、监督权、检验权等。8.4甲乙双方与第三方签订的介入协议，应明确约定第三方在合同履行过程中的违约责任及赔偿限额。8.5甲乙双方与第三方签订的介入协议，应明确约定合同履行过程中的信息披露、资料提供、条件保障等事项。第九条：第三方责任限额的确定9.1第三方责任限额应根据合同金额、工程风险、第三方资质等因素进行综合评估。9.2甲乙双方与第三方签订的介入协议，应明确约定第三方的责任限额，并书面标注。9.3第三方责任限额的约定，不应超过甲乙双方的实际损失。第十条：第三方介入的履行及监督10.1甲乙双方应按照介入协议的约定履行各自职责，并接受第三方的监督。10.2第三方应按照介入协议的约定进行监督，并公正、公平地处理合同履行过程中的问题。10.3甲乙双方应协助第三方进行监督，提供必要的信息、资料和条件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等，应清晰、完整、准确地反映工程实际情况。说明：工程图纸是施工的重要依据，乙方应严格按照图纸要求进行施工。附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程中所需材料、设备、人工等的数量和规格，应准确无误。说明：工程量清单是甲方向乙方支付工程款的依据，乙方应按照清单要求完成工程量。附件三：技术要求及相关规范详细要求：包括施工技术要求、质量标准、安全要求等，应符合国家和地方的相关规范。说明：技术要求及相关规范是乙方施工的指导文件，乙方应严格按照要求进行施工。附件四：施工方案及计划详细要求：包括施工步骤、施工方法、施工进度等，应合理、可行。说明：施工方案及计划是乙方施工的执行文件，乙方应按照方案及计划进行施工。附件五：施工安全防护措施详细要求：包括施工现场的安全防护设施、安全操作规程等，应确保施工现场的安全。说明：施工安全防护措施是乙方施工的安全保障，乙方应严格按照措施进行施工。附件六：环保措施及要求详细要求：包括施工现场的环保设施、环保操作规程等，应符合国家和地方的相关环保要求。说明：环保措施及要求是乙方施工的环保责任，乙方应严格按照要求进行施工。附件七：合同履行过程中的其他相关文件详细要求：包括但不限于合同变更协议、补充协议、验收报告、付款凭证等。说明：其他相关文件是合同履行的过程文件，乙方应妥善保管并及时提交给甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未能按照合同约定的工期完成工程。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此产生的损失等。示例说明：如乙方因自身原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。2.工程质量不符合约定违约行为：乙方完成的工程质量不符合合同约定的质量标准。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于整改工程、赔偿甲方因此产生的损失等。示例说明：如乙方施工的工程质量不符合约定，应按照合同约定进行整改，并赔偿甲方因此产生的损失。3.安全责任事故违约行为：乙方在施工过程中发生安全责任事故，导致人员伤亡或财产损失。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于承担事故