二零二四年度福建省电力设施建设工程合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度福建省电力设施建设工程合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度安排第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量验收标准3.3质量保证措施第四条工程造价与支付4.1工程总价4.2价格调整机制4.3付款方式与进度4.4发票开具及税务处理第五条合同工期5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误及延长第六条承包方的义务与责任6.1工程设计与施工6.2人员与设备6.3安全生产与环保6.4工程资料管理第七条发包方的义务与责任7.1施工现场准备7.2许可与批准7.3工程款支付及协调7.4工程变更处理第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼9.3适用法律第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果的处理第十三条其他条款13.1合同的修改与补充13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本与副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方（1）名称：福建省电力公司（2）地址：福建省福州市晋安区供电大厦（3）法定代表人：X（4）联系人：X联系电话：X1.2承包方（1）名称：X电力建设有限公司（2）地址：X省X市X区X路X号（3）法定代表人：X（4）联系人：X联系电话：X第二条工程内容2.1工程概述本合同项下的工程为福建省电力设施建设工程，包括：（1）新建电力线路条，总长度公里；（2）变电站新建或扩建座；（3）电缆敷设公里；（4）其他配套工程。2.2工程地点福建省内具体工程地点详见附件一。2.3工程规模本工程规模为万千伏安。2.4工程进度安排工程计划开工日期为2024年X月X日，计划竣工日期为2024年X月X日。具体工程进度安排详见附件二。第三条工程质量标准3.1工程质量要求本工程的质量要求符合国家电力行业标准和规范，具体质量标准详见附件三。3.2质量验收标准工程质量验收标准按照附件四执行。3.3质量保证措施承包方应按照合同约定和国家及行业标准进行施工，确保工程质量。具体措施包括但不限于：（1）建立健全质量管理体系，明确质量责任；（2）对施工人员进行质量教育和技术培训；（3）加强施工现场管理，严格按照施工方案和操作规程施工；（4）对施工过程中出现的质量问题及时整改。第四条工程造价与支付4.1工程总价本工程总价暂定为人民币亿元（大写：亿元整），具体金额以实际发生的工程量为准。4.2价格调整机制工程价格调整按照附件五的有关规定执行。4.3付款方式与进度付款方式分为预付款、进度付款和竣工结算三个阶段。具体付款方式和进度详见附件六。4.4发票开具及税务处理承包方应按照国家税收法律法规的规定，为发包方开具合法发票，依法纳税。第五条合同工期5.1开工日期本工程计划开工日期为2024年X月X日。5.2竣工日期本工程计划竣工日期为2024年X月X日。5.3工期延误及延长（1）如因不可抗力等因素导致工期延误，双方协商确定工期顺延期限；（2）如非不可抗力因素导致工期延误，承包方应承担相应违约责任。第六条承包方的义务与责任6.1工程设计与施工承包方应按照合同约定和国家及行业标准进行工程设计和施工，确保工程质量。6.2人员与设备承包方应配备具备相应资质和经验的技术人员和管理人员，并保证施工设备的正常运行。6.3安全生产与环保承包方应严格遵守国家安全生产和环保法律法规，确保工程施工安全，防止污染环境。6.4工程资料管理承包方应建立健全工程资料管理制度，及时向发包方提供工程进度、质量等相关资料。第八条违约责任8.1承包方违约（1）如承包方未按合同约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件七；（2）如承包方施工质量不符合合同约定，应负责返工、修复，并承担相应费用；（3）如承包方违反合同保密条款，应向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件八。8.2发包方违约（1）如发包方未按约定时间支付工程款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金计算方式详见附件九；（2）如发包方未按约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应责任。8.3违约赔偿违约方应承担因违约产生的直接经济损失及发包方的其他损失。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。9.2仲裁或诉讼如选择仲裁，双方约定提交X仲裁委员会进行仲裁；如选择诉讼，双方约定向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格。10.2合同终止条件本合同在工程竣工并验收合格后终止。10.3合同解除如双方协商一致，可以提前解除本合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3违约保密违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。12.2不可抗力后果的处理遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方根据不可抗力事件的影响，协商确定工期顺延和（或）费用调整。第十三条其他条款13.1合同的修改与补充本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.3附件本合同附件包括：工程量清单、施工图纸、技术规范、质量标准、安全防护措施、环境保护措施等。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于2024年X月X日签署。14.2签署地点本合同在福建省福州市晋安区供电大厦签署。14.3合同正本与副本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与本合同工程有关联的其他参与方，包括但不限于设计单位、咨询单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与并提供相关服务或商品，对合同的实施产生影响的情况。第二条第三方责任2.1第三方责任界定第三方应按照合同约定和相关法律法规，对其提供的服务或商品负责。若第三方未履行合同约定或存在过错，导致合同履行出现问题，第三方应承担相应责任。2.2第三方责任限额甲乙方有权根据合同约定和实际情况，要求第三方承担相应的责任。第三方对责任的承担，不得超过其合同约定范围内的责任限额。具体责任限额由甲乙方在合同中明确。第三条第三方选择与委托3.1甲乙方在选择第三方时，应依法依规进行，确保第三方的合法资格和能力。3.2甲乙方有权根据合同履行需要，委托第三方完成部分工作。委托第三方时，甲乙方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。第四条第三方协调与管理4.1甲乙方应负责协调与管理第三方，确保第三方按照合同约定和甲乙方的要求，完成相关工作。4.2甲乙方有权对第三方的工作进行监督和检查，第三方应予以配合。第五条第三方违约处理5.1如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2如第三方违约导致甲乙方损失，甲乙方有权要求第三方赔偿损失。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。6.2第三方对甲乙方的义务和责任，不免除甲乙方对彼此的义务和责任。第七条第三方介入的变更与解除7.1如因合同履行需要，甲乙方与第三方协商一致，可以变更或解除第三方介入的事宜。7.2变更或解除第三方介入事宜，应签订书面协议，并按照本合同约定的审批流程进行。第八条第三方介入的合同补充8.1如本合同未能涵盖第三方介入的有关事项，甲乙方应签订补充协议，明确双方的权利义务。8.2补充协议应符合本合同的约定，经甲乙方双方签字盖章后生效。第九条第三方介入的争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。9.2仲裁或诉讼如选择仲裁，双方约定提交X仲裁委员会进行仲裁；如选择诉讼，双方约定向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款10.1甲乙方与第三方之间的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。第十一条第三方介入的不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。11.2不可抗力后果的处理遭受不可抗力事件的一方，应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方根据不可抗力事件的影响，协商确定工期顺延和（或）费用调整。第十二条与其他条款的关系本第三方介入的修正条款，与其他条款相互补充，构成完整的合同内容。如本条款与其他条款有冲突，以本条款为准。第十三条合同的签署与生效本第三方介入的修正条款，与本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十四条合同的转让与终止本条款规定的第三方介入的修正条款，不得转让给第三方。合同终止或解除时，本条款自动失效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同项下所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件二：施工图纸包括所有施工项目的详细设计图纸，以及施工过程中的变更图纸。附件三：技术规范详细列出本合同工程所涉及的技术规范和标准，包括材料、设备、施工等方面的规范。附件四：质量标准明确本合同工程的质量标准，包括工程质量验收标准、质量保证措施等。附件五：安全防护措施详细列出本合同工程的安全防护措施，包括施工现场安全管理、安全事故处理等。附件六：环境保护措施明确本合同工程的环境保护措施，包括施工现场环境保护、污染治理等。附件七：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例和计算公式。附件八：保密信息清单列出双方在合同履行过程中需要保密的信息，包括商业秘密、技术秘密等。附件九：不可抗力事件证明文件包括不可抗力事件的证明文件，如自然灾害、社会事件的官方公告或报告。附件十：第三方资质证明文件提供第三方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如承包方未按合同约定时间完成工程，视为违约。违约责任按照附件七的违约金计算方式进行赔偿。2.工程质量不符合约定如承包方施工的质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。违约责任包括返工、修复，并承担相应费用。3.保密信息泄露如承包方违反保密条款，泄露对方的商业秘密、技术秘密等，视为违约。违约责任按照附件八的保密条款进行赔偿。4.不可抗力事件如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商确定工期顺延和（或）费用调整。5.第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，导致合同履行出现问题，第三方应承担相应责任。全文完。二零二四年度福建省电力设施建设工程合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程时间表第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6竣工付款3.7质量保证金第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量保证措施4.4质量验收第五条工期要求5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误5.4工期提前第六条合同的履行与监督6.1发包方的权利与义务6.2承包方的权利与义务6.3工程监督6.4合同变更第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3安全培训与教育第八条技术支持与服务8.1技术文件8.2技术交底8.3技术支持8.4售后服务第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3合同的附件14.4合同的生效与失效14.5合同份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：福建省电力有限公司1.1.2单位地址：福建省福州市台江区五四路1号1.1.3联系人：张先生1.1.4联系电话：13859561.2承包方1.2.1单位名称：X电力建设有限公司1.2.2单位地址：X省X市X区X路X号1.2.3联系人：李先生1.2.4联系电话二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称：二零二四年度福建省电力设施建设工程2.1.2工程性质：新建电力设施2.1.3工程主要内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电网等设施的建设。2.2工程地点2.2.1工程主战场：福建省各地市2.2.2具体地点：详见工程图纸及工程量清单2.3工程规模2.3.1工程规模描述：根据工程图纸及工程量清单所述，工程规模为千伏安。2.4工程时间表2.4.1开工日期：2024年3月1日2.4.2竣工日期：2024年12月31日2.4.3工程进度计划：详见工程进度计划表第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币陆佰捌拾捌万元整）3.2价格调整机制3.2.1价格调整因素：原材料价格波动、政策调整等3.2.2价格调整方式：按合同约定的比例进行调整3.3支付方式3.3.1支付方式：银行转账3.3.2支付账号：3.4预付款3.4.1预付款比例：合同总价的10%3.4.2预付款支付时间：合同签订后的7个工作日内3.5进度付款3.5.1进度付款比例：合同总价的60%3.5.2进度付款条件：按照工程进度完成情况支付3.6竣工付款3.6.1竣工付款比例：合同总价的30%3.6.2竣工付款条件：工程验收合格后支付3.7质量保证金3.7.1质量保证金比例：合同总价的5%3.7.2质量保证金支付时间：工程验收合格后的2年内，如有质量问题，从保证金中扣除相应金额进行修复。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.1.1工程质量标准：符合国家电力工程质量检验标准及行业标准4.1.2工程质量保证：承包方应保证工程质量，确保工程安全、稳定、可靠运行。4.2工程标准4.2.1工程设计标准：应符合国家及行业相关设计规范4.2.2工程施工标准：应符合国家及行业相关施工规范4.3质量保证措施4.3.1质量管理体系：承包方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量4.3.2质量检验：工程过程中，应进行自检、互检、专检，确保工程质量4.4质量验收4.4.1验收标准：按照国家及行业相关标准进行验收4.4.2验收程序：工程完成后，由发包方组织验收，承包方配合进行验收。第五条工期要求5.1开工日期：2024年3月1日5.2竣工日期：2024年12月31日5.3工期延误5.3.1延误原因：不可抗力因素导致的工期延误5.3.2工期顺延：根据不可抗力因素的影响，顺延工期5.4工期提前5.4.1提前原因：承包方采取有效措施，提高工程进度5.4.2提前奖励：根据提前完成的第八条技术支持与服务8.1技术文件8.1.1承包方应向发包方提供完整的工程技术文件，包括设计文件、施工图纸、技术规范等。8.1.2技术文件应一式两份，双方各执一份。8.2技术交底8.2.1承包方应在工程开工前组织技术交底会，向发包方介绍工程的技术要求、施工方案等。8.2.2技术交底会应形成会议纪要，经双方确认后生效。8.3技术支持8.3.1承包方应对发包方技术人员进行技术培训，确保发包方技术人员掌握工程相关技术。8.3.2承包方应提供技术咨询，解答发包方在工程建设过程中遇到的技术问题。8.4售后服务8.4.1工程竣工验收合格后，承包方应提供一年的质保期。8.4.2在质保期内，承包方应对工程进行定期回访，及时解决发包方提出的问题。第九条安全生产9.1安全生产要求9.1.1承包方应严格按照国家及行业的安全生产法律法规进行施工。9.1.2承包方应建立健全安全生产管理制度，确保工程施工安全。9.2安全事故处理9.2.1发生安全事故时，承包方应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。9.2.2安全事故的处理结果应向发包方报告。9.3安全培训与教育9.3.1承包方应对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。9.3.2安全培训应记录在案，培训资料应保留两年。第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.1.1发包方未按约定时间支付预付款、进度付款、竣工付款的，应支付违约金。10.1.2发包方未按约定时间提供施工场地的，应承担由此导致工期延误的责任。10.2承包方的违约责任10.2.1承包方未按约定时间完成工程的，应支付违约金。10.2.2承包方工程质量不符合约定的，应承担返工、修复等费用。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.1.1不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方协商解除合同。11.1.2双方协商一致，可以解除合同。11.2合同终止的条件11.2.1工程验收合格，合同约定的权利义务履行完毕。11.2.2合同解除后，双方的权利义务关系终止。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。12.1.2保密信息的具体范围和内容，双方另有约定的，从其约定。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务，自双方确认保密信息之日起计算，至保密信息成为公开信息之日止。12.3泄露后果12.3.1如一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.1.2遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。14.2合同的转让14.2.1未经对方同意，任何一方不得将合同的权利义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的附件14.3.1合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.4合同的生效与失效14.4.1本合同自第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介方、监理方、设计方等，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。第一条第三方概念界定1.1第三方是指非本合同主体的一方，根据本合同的约定或经双方同意，参与合同履行过程的个体或实体。1.2第三方介入是指第三方根据合同约定或经双方同意，参与合同的履行、监督、协调等环节。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额是指第三方对合同履行过程中产生的损失承担的最高赔偿限额。2.2第三方责任限额的确定依据合同约定、第三方资质、第三方与甲乙方的协议等因素综合确定。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利3.1.1第三方根据合同约定或经双方同意，有权参与合同履行过程中的相关环节。3.1.2第三方有权要求甲乙方提供与合同履行相关的资料、信息等。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定或经双方同意的方式，参与合同履行过程。3.2.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范，确保合同履行过程中的合规性。第四条第三方介入的程序4.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、方式、时间等。4.2甲乙方应在第三方介入前，与第三方达成书面协议，明确双方的权利义务。4.3第三方介入后，甲乙方应与第三方共同履行合同，确保合同顺利实施。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方为合同履行过程中的协作关系，第三方并非合同主体，不承担合同责任。5.2甲乙方与第三方之间的协议，不得违背本合同的约定。第六条第三方介入的变更与解除6.1甲乙方如需变更或解除第三方介入，应提前书面通知对方，并说明理由。6.2变更或解除第三方介入，应遵循双方协商、平等自愿的原则。第七条第三方违约处理7.1第三方如违反合同约定或经双方同意的义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方如给甲乙方造成损失，甲乙方有权要求第三方进行赔偿。第八条第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲乙方、丙方等其他合同主体之间，应明确各自的权责边界，避免权责纠纷。8.2第三方应按照合同约定或经双方同意的方式，与其他各方进行沟通、协调。第九条第三方介入的合同效力9.1第三方介入本合同，不改变合同的生效条件、解除条件、违约责任等。9.2第三方介入本合同，不影响甲乙方按照合同约定履行各自的权利义务。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应保守合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等，不得泄露给无关方。10.2第三方如违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方与甲乙方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本部分是针对本合同第三方介入的修正和补充，旨在明确第三方的概念、责权利划分以及第三方与其他各方的关系等，以确保合同履行过程中的顺畅与公平。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：合同履行计划附件3：工程设计图纸附件4：施工方案附件5：工程量清单附件6：工程进度表附件7：质量保证书附件8：安全施工保证书附件9：环保施工保证书附件10：合同变更协议附件11：工程验收报告附件12：工程结算书附件13：违约行为及责任认定清单附件14：争议解决机制说明附件1：合同协议书本合同协议书是合同的主体部分，明确了甲乙双方的合同权利和义务，以及合同的履行期