二零二四年度光伏发电站EPC总承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度光伏发电站EPC总承包合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同范围与工程内容2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条工程进度与交付4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程交付日期第五条承包人义务与责任5.1工程质量5.2工程安全5.3工程保修第六条发包人义务与责任6.1施工现场准备6.2施工许可与手续6.3工程款的支付第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同的附件11.1工程设计文件11.2施工图纸11.3设备清单第十二条其他条款12.1税金12.2保险12.3知识产权第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条合同的签订与备案14.1合同签订14.2合同备案14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：×××光伏发电站1.1.2地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.1.3联系人：×××1.1.4联系电话：×××1.2承包人1.2.1名称：×××EPC总承包公司1.2.2地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2.3联系人：×××1.2.4联系电话：×××第二条合同范围与工程内容2.1工程地点2.1.1项目位于×××省×××市×××区×××路×××号2.2工程规模2.2.1项目总装机容量为×××兆瓦2.3工程内容2.3.1包括但不限于：光伏发电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收、培训、运行维护等。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.1.1合同总价为×××万元人民币（大写：人民币×××万元整）3.2支付方式3.2.1支付方式为银行转账3.3支付进度3.3.1支付进度按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在专用条款中约定。第四条工程进度与交付4.1工程开工日期4.1.1工程开工日期为×××年×××月×××日4.2工程竣工日期4.2.1工程竣工日期为×××年×××月×××日4.3工程交付日期4.3.1工程交付日期为×××年×××月×××日第五条承包人义务与责任5.1工程质量5.1.1承包人应按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程的质量符合国家相关法律法规及行业标准。5.2工程安全5.2.1承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。5.3工程保修5.3.1承包人应承担工程交付后的保修责任，保修期自工程交付之日起计算，保修期内的维修、更换费用由承包人承担。第六条发包人义务与责任6.1施工现场准备6.1.1发包人应按照合同约定的时间提供具备施工条件的施工现场，并负责施工现场的准备工作。6.2施工许可与手续6.2.1发包人应负责办理工程所需的施工许可等相关手续，并承担相关费用。6.3工程款的支付6.3.1发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程款，确保工程款的及时支付。第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除条件7.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金率。8.1.2承包人未能按照合同约定的质量标准完成工程，应负责无偿修复或更换，并承担因此产生的相关费用。8.1.3承包人未能按照合同约定的时间交付工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金率。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定的时间支付工程款，应向承包人支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付工程款×逾期天数×日滞纳金率。8.2.2发包人未能按照合同约定的时间提供施工现场或施工所需手续，导致工程延期，应向承包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金率。第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议。9.2调解解决9.2.1若协商未能解决争议，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决9.3.1若调解未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1工程验收合格，合同约定的义务履行完毕，本合同自然终止。10.3合同解除条件10.3.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条合同的附件11.1工程设计文件11.1.1附件中包含工程详细设计文件，包括但不限于：平面图、立面图、剖面图、细部图等。11.2施工图纸11.2.1附件中包含施工图纸，包括但不限于：土建施工图、安装施工图、电气施工图等。11.3设备清单11.3.1附件中包含工程所需设备清单，包括但不限于：设备名称、型号、数量、技术参数等。第十二条其他条款12.1税金12.1.1合同履行过程中发生的税金由双方按照国家相关法律法规承担。12.2保险12.2.1承包人应按照合同约定的范围和标准购买建筑工程保险，并承担保险费用。12.3知识产权12.3.1双方在合同履行过程中所涉及的知识产权问题，按照我国相关法律法规处理。第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，包括但不限于：财务状况、经营策略、技术秘密等。13.2保密期限13.2.1保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日起两年。13.3违约责任13.3.1若任何一方违反本条款，泄露对方的商业秘密和机密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条合同的签订与备案14.1合同签订14.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同备案14.2.1双方应在合同签订后柒日内，将合同副本报送相关主管部门备案。14.3合同副本14.3.1本合同副本共有肆份，分别为甲方执份、乙方执份、备案份和存档份。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事宜作出如下补充规定：第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于：监理机构、检测机构、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、金融机构、担保机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入的条件如下：（1）甲乙方在合同履行过程中，认为需要第三方的专业服务或协助；（2）甲乙方与第三方达成一致，第三方愿意提供协助或服务；（3）第三方介入的事项符合合同约定的范围和条件。第三条第三方介入的方式3.1第三方介入方式包括但不限于：（1）提供专业咨询意见；（2）参与工程设计、施工、监理等环节；（3）提供材料、设备、资金等支持；（4）其他与合同履行有关的支持和协助。第四条第三方责任4.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业、高效、合规的服务或协助，并承担相应责任。4.2第三方应保证其提供的服务或协助符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.3第三方应对其提供的服务或协助范围内的质量、安全、保密等事项承担责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方对甲乙方的任何承诺、保证等，均视为对甲乙方的约束。5.3甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。第六条第三方责任限额6.1第三方应就其提供的服务或协助范围内的事项承担责任，责任限额在本合同约定的范围内。6.2第三方承担的责任，不超出其应当承担的合同义务和责任范围。6.3第三方对甲乙方的赔偿责任，不超过其收取的费用总额。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更与解除，应由甲乙方协商一致，并签订书面变更或解除协议。7.2第三方介入的变更与解除，不影响甲乙方之间的合同关系。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违反本合同约定，甲乙方有权要求其承担违约责任。8.2第三方对甲乙方的赔偿责任，不超过其应当承担的合同义务和责任范围。第九条第三方介入的争议解决9.1甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除10.1本第三方介入的修正条款自甲乙方签字盖章之日起生效。10.2本第三方介入的修正条款终止或解除，应由甲乙方协商一致，并签订书面终止或解除协议。10.3本第三方介入的修正条款的终止或解除，不影响甲乙方之间的合同关系。第十一条合同的附件11.1本修正条款的附件，包括但不限于：第三方介入协议、第三方服务协议等。第十二条其他条款12.1本修正条款与本合同具有同等法律效力。12.2本修正条款的解释权归甲乙方所有。12.3本修正条款的修改权归甲乙方所有。本修正条款一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1平面图1.2立面图1.3剖面图1.4细部图附件二：施工图纸2.1土建施工图2.2安装施工图2.3电气施工图附件三：设备清单3.1设备名称3.2型号3.3数量3.4技术参数附件四：第三方介入协议4.1第三方介入的条件和方式4.2第三方应承担的义务和责任4.3第三方介入的变更和解除条件附件五：第三方服务协议5.1第三方提供的服务内容和要求5.2第三方服务费用和支付方式5.3第三方服务期限和质量保证附件六：保险单据6.1建筑工程保险单6.2第三方责任保险单附件七：保密协议7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任附件八：争议解决协议8.1争议解决方式8.2仲裁机构或法院的选择8.3仲裁或诉讼费用的承担说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定的时间完成工程，构成延期违约。2.承包人未能按照合同约定的质量标准完成工程，构成质量违约。3.发包人未能按照合同约定的时间支付工程款，构成付款违约。4.发包人未能按照合同约定的时间提供施工现场或施工所需手续，构成履行违约。5.第三方未能按照合同约定的条件提供服务或协助，构成服务违约。违约责任认定标准：1.延期违约：按照合同约定的违约金计算方式计算违约金。2.质量违约：承包人需负责无偿修复或更换，并承担因此产生的相关费用。3.付款违约：按照合同约定的滞纳金计算方式计算滞纳金。4.履行违约：发包人应承担因此产生的额外费用，并支付违约金。5.服务违约：第三方应承担因此产生的损失，并支付违约金。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的时间完成工程，发包人可以根据合同约定的违约金计算方式向承包人索赔违约金。例如，如果合同总价为一亿元，违约天数为10天，日违约金率为0.1%，则违约金为100万元人民币。如果第三方未能按照合同约定的条件提供服务或协助，甲乙方可以根据合同约定的违约金计算方式向第三方索赔违约金。例如，如果第三方服务费用为100万元人民币，违约天数为10天，日违约金率为0.1%，则违约金为10万元人民币。全文完。二零二四年度光伏发电站EPC总承包合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容第三条合同金额3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条承包方义务5.1工程质量5.2工程安全5.3材料设备供应5.4技术支持与服务第六条发包方义务6.1施工条件保障6.2许可与批准6.3支付合同价款6.4协助承包方完成工程第七条工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3争议解决时效第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果的处理第十三条税法规定13.1税费承担13.2税务申报第十四条其他条款14.1保密条款14.2广告与宣传14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：光伏发电站1.1.2地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系人：1.1.5联系电话：1.2承包方1.2.1名称：EPC总承包公司1.2.2地址：省市区路号1.2.3法定代表人：1.2.4联系人：1.2.5联系电话：第二条项目概述2.1项目名称：二零二四年度光伏发电站项目2.2项目地点：省市区地2.3项目规模：千瓦2.4项目内容：包括但不限于光伏发电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保等全过程。第三条合同金额3.1合同总价：人民币万元（大写：）3.2支付方式：按工程进度分阶段支付3.3支付进度：详见附件一《支付进度表》第四条合同工期4.1工期要求：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，总工期为个月。4.2工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，按双方协商确定的方式处理。4.3工期提前：如承包方提前完成工程，发包方按合同约定支付提前完成奖励。第五条承包方义务5.1工程质量：承包方应保证工程质量符合国家及相关行业标准，并按合同约定通过验收。5.2工程安全：承包方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保工程施工安全。5.3材料设备供应：承包方应按照合同约定的时间和质量要求，提供所需的材料和设备。5.4技术支持与服务：承包方应提供技术支持，协助发包方解决工程中的技术问题，并负责工程验收后的运行维护培训。第六条发包方义务6.1施工条件保障：发包方应保证施工现场的施工条件，包括但不限于场地、道路、水电等。6.2许可与批准：发包方应负责办理工程所需的各类许可和批准手续。6.3支付合同价款：发包方应按照合同约定的时间和金额，向承包方支付合同价款。6.4协助承包方完成工程：发包方应协助承包方解决工程施工过程中的不利因素，确保工程顺利实施。第八条违约责任8.1承包方违约8.1.1承包方未按合同约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件二《违约金计算公式》。8.1.2承包方未按合同约定提供材料设备，应向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件二《违约金计算公式》。8.1.3承包方未按合同约定保证工程质量，导致工程不合格的，应负责返工、维修，并承担由此产生的费用。8.1.4承包方未按合同约定保证工程安全，导致安全事故的，应承担全部责任。8.2发包方违约8.2.1发包方未按合同约定支付合同价款，应向承包方支付违约金，违约金计算方式详见附件二《违约金计算公式》。8.2.2发包方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期或停工的，应承担由此产生的费用。8.2.3发包方未按合同约定协助承包方完成工程，导致工程不能按期完成的，应承担相应责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：省市区9.3争议解决时效：双方应在争议发生之日起30日内解决，超过30日未解决的，按合同约定或法律规定处理。第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更应书面签订，并经双方盖章确认。10.1.2合同变更内容应符合国家法律法规、政策规定。10.2合同解除10.2.1合同解除应书面签订，并经双方盖章确认。10.2.2合同解除后，承包方应按合同约定完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.1.1转让方应征得另一方书面同意。11.1.2转让方应保证转让后的合同主体具备相应资质和能力。11.2合同转让程序11.2.1转让方和受让方应签订书面转让协议。11.2.2转让协议经双方盖章确认后生效。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果的处理12.2.1双方应立即协商，以减轻不可抗力事件造成的损失。12.2.2不可抗力事件导致工程延期，双方应按实际情况调整工期。第十三条税法规定13.1税费承担：合同双方应按照国家法律法规，承担相应的税费。13.2税务申报：合同双方应按照国家税务机关的要求，办理税务申报手续。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2广告与宣传：未经对方同意，任何一方不得利用对方名义进行广告宣传。14.3合同附件：本合同附件包括《支付进度表》、《违约金计算公式》等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。1.2第三方介入是指在合同执行过程中，由于合同双方的约定或法律法规的要求，第三方参与合同的实施、监督、评估等环节。第二条第三方介入的方式与程序2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的方式和程序，包括但不限于第三方的选定、介入时间、介入范围等。2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务，并确保第三方按约定履行合同义务。第三条第三方责任3.1第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律责任，甲乙双方不承担第三方行为的法律后果。3.2第三方介入合同过程中，如因其过错导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方如未能按约定履行合同义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第四条第三方权利与义务4.1第三方有权按照合同约定，参与合同的实施、监督、评估等环节。4.2第三方应按照合同约定，履行相关义务，并接受甲乙双方的监督。4.3第三方应保守合同双方的商业秘密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。第五条第三方介入后的合同变更5.1如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。5.2合同变更内容应符合国家法律法规、政策规定。第六条第三方介入后的争议解决6.1双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决地点：省市区6.3争议解决时效：双方应在争议发生之日起30日内解决，超过30日未解决的，按合同约定或法律规定处理。第七条第三方介入后的合同解除7.1合同解除应书面签订，并经双方盖章确认。7.2合同解除后，第三方应按照合同约定，承担相应的责任。第八条第三方责任限额8.1甲乙双方应与第三方明确约定责任限额，包括但不限于第三方赔偿责任的限额、第三方违约责任的限额等。8.2甲乙双方应确保第三方具备相应的履约能力，以保证合同的顺利实施。第九条第三方管理与协调9.1甲乙双方应负责对第三方进行管理与协调，确保第三方按合同约定履行义务。9.2甲乙双方应定期与第三方沟通，了解合同实施情况，及时处理合同履行中出现的问题。第十条第三方退出10.1第三方如因故需退出合同，应提前书面通知甲乙双方。10.2第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定，处理后续事宜。第十一条第三方培训与技术支持11.1第三方应提供必要的培训与技术支持，确保甲乙双方人员熟练掌握合同履行过程中的相关技能。11.2第三方应定期对甲乙双方人员进行培训，提高合同履行能力。第十二条第三方费用12.1甲乙双方应与第三方明确约定费用支付方式、支付时间等。12.2甲乙双方应按照合同约定，支付第三方费用。第十三条第三方合规与合法性13.1第三方应确保其介入合同的行为符合国家法律法规、政策规定。13.2甲乙双方应监督第三方依法合规行事，确保合同的合法性。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2广告与宣传：未经对方同意，任何一方不得利用对方名义进行广告宣传。14.3合同附件：本合同附件包括《支付进度表》、《违约金计算公式》等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《支付进度表》详细列出合同价款的支付时间表，包括各阶段的支付时间、支付金额和支付条件。附件二：《违约金计算公式》详细