2024年度环保处理设施建筑工程设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环保处理设施建筑工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3环保处理设施1.4建筑工程设计1.5施工工程第二条合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4变更支付第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1设计质量5.2施工质量5.3质量验收第六条材料与设备供应6.1发包人供应6.2承包人供应6.3材料设备验收第七条施工安全与环保7.1安全措施7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除程序第九条违约责任与赔偿9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3仲裁效力第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条协助与配合13.1双方协助13.2配合事项13.3协调机制第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3环保处理设施1.4建筑工程设计1.5施工工程第二条合同范围与内容2.1设计范围乙方负责完成的设计范围包括但不限于：工程可行性研究、环境影响评价、工程方案设计、施工图设计、施工组织设计、工程验收等。2.2施工范围乙方负责完成的施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程、调试工程等。2.3工程量清单甲乙双方应在本合同签订后15个工作日内，根据设计文件和施工图纸，编制工程量清单，作为合同价款结算的依据。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价是指乙方完成设计服务及施工工程所需的全部费用，包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、税金等。合同总价详见附件一。3.2支付方式本合同支付方式分为进度付款和验收付款。具体支付方式如下：（1）进度付款：按照双方约定的进度，甲方根据乙方实际完成的工作量，按比例支付合同价款。（2）验收付款：工程验收合格后，甲方支付合同价款剩余部分。3.3进度付款进度付款的支付比例和时间，由甲乙双方在合同中约定。乙方应按照约定的时间向甲方提交进度付款申请，并提供相关证明材料。甲方应在收到申请后15个工作日内，完成付款。3.4变更支付如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，甲乙双方应按照约定的方式进行变更支付。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方根据甲方的要求，完成设计服务的期限详见附件二。4.2施工期限乙方根据设计文件和施工图纸，完成施工的期限详见附件二。4.3延期条款（1）如因乙方原因导致设计服务或施工延期，乙方应按照违约责任条款承担相应责任。（2）如因甲方原因导致设计服务或施工延期，甲方应按照违约责任条款承担相应责任。第五条工程质量与标准5.1设计质量乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证设计质量。设计文件应满足施工需要，确保工程安全、可靠、经济、合理。5.2施工质量乙方应按照设计文件和施工图纸，组织施工，保证施工质量。施工过程应符合国家标准、行业标准及甲方要求。5.3质量验收工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收由甲方组织，乙方参加；最终验收由甲方组织，乙方及相关单位参加。验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第六条材料与设备供应6.1发包人供应甲方负责供应的材料和设备，应符合设计文件和施工图纸的要求。甲方应提前将供应计划通知乙方，以便乙方组织施工。6.2承包人供应乙方负责供应的材料和设备，应符合设计文件和施工图纸的要求。乙方应提前将供应计划通知甲方，以便甲方进行协调。6.3材料设备验收甲乙双方应共同对供应的材料和设备进行验收，确保第八条合同变更与解除8.1变更条件在合同履行过程中，如因国家政策调整、设计变更、工程量增减等原因，需要对合同价款、工程内容进行变更的，甲乙双方应协商一致，签订书面变更协议。8.2解除条件在合同履行过程中，如因不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，甲乙双方协商一致，可以解除合同。8.3变更解除程序合同变更或解除事项，需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于价款结算、工程交接等。第九条违约责任与赔偿9.1发包人违约如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应按照违约责任条款承担相应责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的其他损失。9.2承包人违约如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应按照违约责任条款承担相应责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的其他损失。9.3违约赔偿方式违约金计算方式为：违约金=合同价款×违约比例。违约比例根据违约事项对工程的影响程度，由甲乙双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议解决方式为：协商解决。如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。10.3仲裁效力仲裁裁决具有终局性，对甲乙双方具有法律约束力。双方应按照仲裁裁决履行各自的权利义务。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应签订书面协议，经甲乙双方盖章确认。11.3合同终止条件本合同在工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务后终止。第十二条保密条款12.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后5年。12.3泄密责任如一方违反保密条款，导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条协助与配合13.1双方协助甲乙双方应相互协助，共同推进工程进度，确保工程质量。13.2配合事项甲乙双方在设计、施工、验收等环节，应按照合同约定及时提供相关资料、文件、样品等。13.3协调机制甲乙双方应建立定期协调机制，解决合同履行过程中的问题，确保工程顺利进行。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决如本合同的任何条款与法律相抵触，该条款将按法律的规定执行。其他未涉及事项，按国家法律法规、政策及行业标准执行。第二部分：第三方介入后的修正1.关于第三方的定义及责任1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定或经甲乙双方同意，参与工程设计、施工、验收等环节的企事业单位、社会组织或个人。第三方包括但不限于咨询机构、检测机构、监理机构、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙双方同意的范围内，履行相应职责，并承担相应责任。第三方责任包括但不限于：(1)第三方提供的材料、设备、服务应符合合同约定和国家相关标准、法规要求。(2)第三方应按照合同约定，完成设计、施工、检测、监理等任务，并保证质量。(3)第三方应遵守合同约定的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。2.第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序(1)甲乙双方协商一致，确定第三方介入的事项、范围和条件。(2)甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。(3)甲乙双方应监督第三方按照约定履行合同义务，确保工程质量、进度和安全。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：(1)第三方具有相应的资质、能力和良好信誉。(2)第三方介入的事项、范围和条件符合国家法律法规、行业标准和合同约定。(3)甲乙双方协商一致，同意第三方介入。3.第三方责任限额及赔偿3.1第三方责任限额第三方责任限额是指第三方因违约、过失等原因造成甲方损失时，第三方应承担的赔偿责任上限。第三方责任限额详见附件三。3.2第三方赔偿如第三方违反合同约定，导致甲方损失的，第三方应按照附件三约定的责任限额进行赔偿。如第三方违约行为导致的损失超过责任限额，第三方应依法承担相应责任。3.3第三方赔偿程序甲方根据合同约定或第三方协议，向第三方提出赔偿要求。第三方应在收到赔偿要求后15个工作日内，采取措施减轻损失，并按照约定进行赔偿。4.第三方与甲乙双方的权利义务4.1第三方与甲方的权利义务(1)甲方应按照合同约定，向第三方支付费用。(2)甲方有权对第三方的工作进行监督、检查和验收。(3)甲方应提供第三方所需的工程资料、技术要求等信息。4.2第三方与乙方的权利义务(1)乙方应按照合同约定，向第三方支付费用。(2)乙方有权对第三方的工作进行监督、检查和验收。(3)乙方应提供第三方所需的工程资料、技术要求等信息。5.第三方退出及替代5.1第三方退出如第三方因故不能继续履行合同义务，应及时通知甲乙双方。甲乙双方应协商确定替代方案，确保工程顺利进行。5.2第三方替代甲乙双方同意第三方退出后，应尽快确定替代的第三方。替代的第三方应符合本合同约定的条件。6.第三方介入对其他各方的影响6.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务。甲乙双方应按照本合同约定，履行各自的权利义务。6.2第三方介入不影响工程质量、进度和安全。甲乙双方应确保第三方按照合同约定，完成设计、施工、检测、监理等任务。6.3第三方介入不影响本合同的解除、变更和终止。甲乙双方应按照本合同约定，办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同总价明细表详细列明合同总价各项费用，包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、税金等。附件二：设计及施工期限计划表详细列明设计及施工的起止日期、关键节点、里程碑等。附件三：第三方责任限额及赔偿协议详细列明第三方责任限额及赔偿比例、赔偿程序等。附件四：设计资料交付时间表详细列明设计资料交付的时间节点、内容、形式等。附件五：施工进度计划表详细列明施工的起止日期、关键节点、里程碑等。附件六：材料设备供应清单详细列明甲方和乙方负责供应的材料、设备名称、规格、数量、质量要求等。附件七：工程量清单详细列明工程各部分的工作量、单价、总价等。附件八：质量验收标准及程序详细列明工程质量验收的标准、程序、参与方等。附件九：安全文明施工承诺书详细列明施工过程中的安全文明施工要求、责任等。附件十：保密协议详细列明保密内容、保密期限、泄密责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.设计服务违约（1）设计文件不符合国家相关标准、法规要求。（2）设计文件未能满足施工需要，导致施工无法正常进行。（3）设计服务延期，影响工程进度。责任认定：根据合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。2.施工服务违约（1）施工质量不符合设计文件和施工图纸要求。（2）施工过程不符合国家相关标准、法规要求。（3）施工服务延期，影响工程进度。责任认定：根据合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。3.材料设备供应违约（1）供应的材料、设备不符合设计文件和施工图纸要求。（2）供应的材料、设备质量不符合国家相关标准、法规要求。（3）供应的材料、设备延期，影响工程进度。责任认定：根据合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。4.第三方违约（1）第三方提供的材料、设备、服务不符合合同约定和国家相关标准、法规要求。（2）第三方未按照合同约定完成设计、施工、检测、监理等任务。（3）第三方延期，影响工程进度。责任认定：根据第三方责任限额及赔偿协议，第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。全文完。2024年度环保处理设施建筑工程设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环保处理设施1.4建筑工程设计1.5施工第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3价格调整第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误第五条设计与施工要求5.1设计标准5.2施工标准5.3质量保证第六条合同的履行6.1发包方的义务6.2承包方的义务第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件第八条违约责任8.1发包方的违约8.2承包方的违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除第十一条合同的附件11.1设计文件11.2施工图纸第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条税法及保险13.1税法遵守13.2保险责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的转让14.4合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方承包方是指被发包方选定，按照本合同约定进行环保处理设施建筑工程设计及施工的法人或其他组织。1.3环保处理设施环保处理设施是指根据国家及地方环保要求和标准，为处理和消除污染物，采用物理、化学、生物等方法和技术而建设的设施。1.4建筑工程设计建筑工程设计是指根据发包方的要求和国家及地方相关法规、标准，对环保处理设施进行方案设计、施工图设计等工作。1.5施工施工是指根据设计文件和国家及地方相关法规、标准，对环保处理设施进行建筑、安装、调试等工作，以确保设施正常运行。第二条合同范围及内容2.1设计范围承包方应按照发包方提供的设计任务书和国家及地方相关法规、标准，完成环保处理设施的建筑工程设计工作。设计范围包括但不限于：方案设计、施工图设计、施工组织设计、施工图预算等。2.2施工范围承包方应按照设计文件和国家及地方相关法规、标准，完成环保处理设施的建筑工程施工工作。施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、调试工程等。2.3工程量清单合同双方应在合同签订后七个工作日内提供完整的工程量清单，清单应包括但不限于：工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等。第三条合同价格3.1设计费用设计费用为合同双方根据工程量和发包方提供的单价进行计算，具体金额在合同中约定。3.2施工费用施工费用为合同双方根据工程量和发包方提供的单价进行计算，具体金额在合同中约定。3.3价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，合同双方可按照合同约定的价格调整机制进行价格调整。第四条合同工期4.1设计工期承包方应在本合同签订后按照发包方要求完成设计工作，设计工期为合同双方约定的时间。4.2施工工期承包方应在本合同签订后按照发包方要求完成施工工作，施工工期为合同双方约定的时间。4.3工期延误如因承包方原因导致工期延误，承包方应按照合同约定向发包方支付违约金。如因不可抗力或其他非承包方原因导致工期延误，双方应协商解决。第五条设计与施工要求5.1设计标准承包方应按照国家和地方相关法规、标准进行设计，确保设计文件符合技术规范、标准和要求。5.2施工标准承包方应按照国家和地方相关法规、标准进行施工，确保施工质量符合设计文件和技术规范、标准和要求。5.3质量保证承包方应对设计文件和施工质量承担责任，确保环保处理设施的正常运行和使用寿命。第六条合同的履行6.1发包方的义务发包方应按照合同约定提供设计任务书、工程量清单等相关资料，并按照约定支付设计费用和施工费用。6.2承包方的义务承包方应按照合同约定完成设计工作和施工工作，并按照约定承担质量保证责任。第八条违约责任8.1发包方的违约发包方如未按合同约定支付设计费用和施工费用，应向承包方支付违约金，违约金计算方式在合同中约定。如发包方未按合同约定提供设计任务书、工程量清单等相关资料，导致承包方无法正常履行合同，发包方应承担相应责任。8.2承包方的违约承包方如未按合同约定完成设计工作或施工工作，应向发包方支付违约金，违约金计算方式在合同中约定。如承包方设计文件或施工质量不符合合同约定，导致环保处理设施无法正常运行，承包方应承担相应责任。第九条争议解决9.1协商解决合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。双方在争议发生之日起十个工作日内未能通过协商解决的，可进入调解程序。9.2调解解决合同双方可向合同履行地的人民调解委员会申请调解。调解不成的，双方可依法向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.3仲裁解决双方同意将合同争议提交合同履行地的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的设计工作完成且施工工程验收合格之日终止。10.2合同终止合同终止是指合同约定的设计工作完成且施工工程验收合格。合同终止后，承包方应按照合同约定向发包方交付相关资料和成果。10.3合同解除合同双方同意解除合同的，应当书面协议解除。合同解除后，承包方应按照合同约定向发包方支付违约金，并承担相应责任。第十一条合同的附件11.1设计文件设计文件包括但不限于：设计任务书、方案设计文件、施工图设计文件、施工组织设计文件等。11.2施工图纸施工图纸包括但不限于：土建施工图纸、安装施工图纸、调试施工图纸等。第十二条保密条款12.1保密内容合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。第十三条税法及保险13.1税法遵守合同双方应遵守国家及地方税收法律法规，依法纳税。13.2保险责任承包方应依法为施工工程购买保险，并承担保险责任。发包方应按照合同约定承担保险费用。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。合同双方因不可抗力导致不能履行或部分履行合同的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的转让合同双方同意，未经对方书面同意，不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.4合同的修订合同双方可以通过书面协议修订本合同。修订后的合同条款对双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义第三方是指除甲乙双方之外的，与本合同有关联的其他法人、自然人或其他组织。第三方介入可能包括但不仅限于中介方、监理方、验收方、融资方等。15.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中，应严格遵守合同约定，按照合同约定的职责和权限履行相关义务。第三方如未能按合同约定履行义务，导致合同无法正常履行，应承担相应责任。15.3第三方权益第三方依据合同约定享有权益，包括但不限于获得合同约定的设计成果、施工成果等。第十六条第三方选择16.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入本合同履行，并明确第三方的职责和权限。16.2甲乙双方应确保第三方的选择符合国家及地方相关法规、标准，并具备相应的资质和能力。第十七条第三方协调与管理17.1甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保合同顺利履行。17.2甲乙双方应负责对第三方进行协调和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第十八条第三方责任限额18.1甲乙双方应明确第三方的责任限额，包括但不限于第三方在任何情况下对甲乙双方承担的赔偿责任限额。18.2甲乙双方应与第三方就责任限额达成一致，并在合同中予以明确。第十九条第三方违约19.1如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙双方应与第三方协商解决。如协商无果，甲乙双方均有权向第三方主张违约责任。19.2如第三方违约导致甲乙双方损失，甲乙双方均有权要求第三方承担违约金或损害赔偿责任。第二十条第三方解除合同20.1如甲乙双方与第三方协商一致，可以解除合同。20.2合同解除后，第三方应按照合同约定向甲乙双方交付相关资料和成果，并承担相应责任。第二十一条第三方保密义务21.1第三方应对在合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。21.2第三方违反保密义务的，甲乙双方均有权要求第三方承担违约责任。第二十二条第三方税收与保险22.1第三方应依法纳税，并按照合同约定承担保险责任。22.2第三方应按照甲乙双方的要求，提供相关税务证明和保险凭证。第二十三条第三方法律适用与转让23.1本合同中关于第三方的权利义务，适用中华人民共和国法律。23.2第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给其他法人、自然人或其他组织，除非甲乙双方书面同意。第二十四条第三方修订合同24.1甲乙双方与第三方可以通过书面协议修订本合同。24.2修订后的合同条款对甲乙双方和第三方均具有法律约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计任务书设计任务书是甲乙双方就设计工作内容、设计标准、设计深度等达成的书面协议，是承包方进行设计的依据。附件2：方案设计文件方案设计文件包括但不限于：项目说明书、设计方案、效果图等，用以展示设计理念和方案。附件3：施工图设计文件施工图设计文件包括但不限于：平面图