2024园林绿化施工合同范本

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施绿化工程项目，需乙方提供园林绿化施工服务，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同，共同遵照执行。第一条项目范围及内容1.1项目名称：（项目名称）1.2项目地点：（项目地点）1.3项目规模：（项目规模）1.4项目内容：（项目内容）第二条合同价格2.1绿化施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2乙方报价包含了全部工程量清单内所列项目的人工、材料、设备、运输、工具、设备租赁、临时设施搭建及拆除、现场管理、税费等全部费用。2.3合同价格如需调整，双方应协商一致，并以书面形式确认。第三条合同履行3.1乙方应按照本合同约定的项目范围、内容、质量标准和技术要求，完成施工任务。3.2乙方应按照双方约定的时间表和进度计划，保证工程顺利进行。3.3乙方应保证所提供的材料、设备等质量符合国家相关标准和甲方要求。3.4乙方应遵守国家法律法规及施工现场的管理规定，做好安全生产和环保工作。第四条质量保证4.1乙方应按照约定的质量标准完成施工，并承担因质量问题造成的全部责任。4.2乙方应提供合格的施工成果，并承担工程验收不合格的风险。4.3工程验收合格后，乙方应按照约定提供相应的保修服务。第五条付款方式及时间5.1甲方按照双方约定的付款进度，分期向乙方支付合同价款。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方据此进行付款。5.3付款方式为：（付款方式，如银行转账、现金等）第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2若乙方施工质量、进度等不符合约定，甲方有权要求乙方及时整改，并按照实际情况追究乙方的责任。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、法规的要求，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同双方应保证所提供的信息真实、准确、完整。解决办法：双方在签订合同前，应认真核实对方的资质、证照等信息，必要时可进行实地考察。3.合同价格和工程量清单应明确，如有变动，需双方协商一致。解决办法：双方应密切关注工程进度和市场行情，如有必要调整，应及时沟通，并以书面形式确认。4.乙方应按照约定的质量标准完成施工，如出现质量问题，乙方应承担责任。解决办法：双方应共同参与工程验收，对不合格的项目，乙方应及时整改，直至符合质量要求。5.甲方应按照约定的付款进度支付合同价款，如有违约，应承担违约责任。解决办法：双方应明确付款时间和方式，甲方按时支付，乙方按时提供发票。6.如有争议，通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。解释：甲方为本合同的项目委托方，负责制定绿化工程项目的要求、付款及验收等。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。解释：乙方为本合同的施工方，负责按照甲方的要求完成园林绿化施工任务。3.绿化施工费用：指乙方完成合同约定的施工任务所需的全部费用。解释：包括人工、材料、设备、运输、工具、设备租赁、临时设施搭建及拆除、现场管理、税费等。4.工程验收：指甲方对乙方完成的施工成果进行检验、确认的过程。解释：验收合格后，表明乙方已按照合同约定完成施工任务，甲方应支付合同价款。5.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。解释：违约金用于赔偿因违约行为给对方造成的损失，具体金额和比例在本合同中约定。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。解释：争议解决方式应在本合同中明确，一般情况下，通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。应用场合：1.适用于各类园林绿化工程项目，包括但不限于公园、广场、住宅小区、企事业单位绿化等。2.适用于乙方为具备相应资质的园林绿化施工企业，甲方为项目业主或委托方。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款变动，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.工期延长：如因不可抗力、甲方原因等导致工程进度受到影响，乙方有权要求延长工期，并根据实际情况调整合同价款。3.材料供应：乙方应按照甲方要求，提供合格的绿化材料，如甲方提供的材料不符合要求，乙方有权拒绝使用，并要求甲方及时更换。4.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如因乙方原因导致侵权，乙方应承担全部责任。5.保密条款：双方应对合同内容及双方之间的业务往来保密，未经对方同意，不得向第三方披露。附件列表：