2024版房屋装潢合同样本

合同编号：__________房屋装潢合同第一条工程概述1.1工程地点：_______（详细地址）1.2工程面积：_______平方米1.3工程类型：_______（住宅、商业或其他）1.4工程预算：_______元（大写：_______________________元整）第二条工程内容2.1乙方根据甲方的要求，对甲方房屋进行装修，包括但不限于：_______（装修内容详细列出，如墙面刷漆、地板铺设、水电改造等）2.2乙方负责采购装修材料，并保证材料的质量符合国家标准及甲方的要求。2.3乙方应按照双方约定的工期完成工程。第三条工期3.1工程开工日期：_______年_______月_______日3.2工程竣工日期：_______年_______月_______日第四条付款方式及进度4.1甲方分期向乙方支付工程款，具体付款方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程预算的20%。4.2乙方完成工程后，向甲方提供完整的工程决算报告及相关发票。第五条质量保证5.1乙方应保证装修工程的质量和安全，并按照国家标准和行业规范进行施工。5.2工程竣工后，乙方负责提供_______个月的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方应及时予以修复。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程预算的0.5%乘以逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应确保合同中所填写的信息真实、准确、完整。（2）乙方在采购装修材料时，应确保材料质量符合国家标准及甲方要求。（3）乙方应按照约定的工期完成工程，如因特殊原因导致工期延误，应及时与甲方沟通，并按约定支付违约金。（4）甲方应按照约定的付款方式及时支付工程款，如未按约定支付，应支付违约金。（5）乙方在工程竣工后提供质保期内，对出现的质量问题应及时修复。2.解决办法：（1）双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及合同履行过程中所产生的法律关系的法律规范总称。2.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者依法应当承担的违约责任。3.质保期：是指乙方对工程质量承担保证责任的期限，通常为一定月数。4.诉讼：是指当事人因合同纠纷向法院提起的民事诉讼，请求法院对争议进行审理并作出判决。特殊应用场合及补充条款：1.场合：甲方为异地业主，无法经常到现场监督工程进度。补充条款：甲方授权乙方指定代表为其代为处理与工程相关的事宜，包括但不限于材料验收、工程进度确认等。乙方应定期向甲方报告工程进度，并保证工程质量。2.场合：乙方在施工过程中发现额外工程，需额外支付费用。补充条款：如乙方在施工过程中遇到额外工程，需提前与甲方沟通，经甲方同意后方可进行。额外工程的费用按照双方协商确定的价格计算，并于工程竣工后计入工程决算报告中。3.场合：甲方希望在工程完成后进行部分修改或增减项目。补充条款：工程竣工后，如甲方希望进行部分修改或增减项目，需在工程验收合格后_______日内向乙方提出书面申请。乙方应根据甲方的要求进行修改或增减，并按照约定的费用进行结算。附件列表